《2022工程承包劳务合同_3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程承包劳务合同_3.docx（69页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程承包劳务合同工程承包劳务合同1发包方(甲方)：_地址：_法定代表人：_委托代理人：_职务：_联系方式：_银行账户：_银行卡号：_承包方(乙方)：_地址：_法定代表人：_委托代理人：_职务：_联系方式：_银行账户：_银行卡号：_依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：第一条 承包方式与范围：1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包方式：甲方以连工带料承包给乙方，甲方提供水、电、脚手架、龙门吊、搅拌机与及安全防
2、护措施和施工平台的搭建。乙方负责做工，粉墙沙，合格厂家水泥，拉毛、订钢网及一切材料，材料质量要求为合格。材料进场前需提供样品给甲方，甲方同意使用后方可进场。4、内墙：_元每平方米，墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。5、外墙：_元每平方，墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。6、墙面厚度超出_公分，按墙面平方双算。第二条 质量要求：1.内墙保持垂_，平_(以_米直尺检测)。2.外墙保持垂_，平_(以_米直尺检测)。3.内外墙空鼓，裂缝均达到国家检测要求。4.乙方粉好的成品墙，甲方安排的其它工种人员施工中损坏的墙面，由损坏工种人员负责修补。第三条 验收方式：1.乙方在施工中接受甲方监督
3、管理，促进质量提升。2.甲方检测乙方在施工中出现的质量问题，乙方应认真修改。3.粉刷完工，甲方应及时组建验收，不得拖延，不得超过_天，如_天外甲方不验收，乙方识为默认验收合格。4.由于房屋沉降产生的裂缝、空鼓，乙方不负责修补。第四条 付款方式：1.甲方负责支付国家法规劳务税收。2.乙方粉刷完_层为一阶段，甲方应按工程量的_%支付乙方进度款。3.乙方粉刷完工，甲方按总工程量的_%支付乙方。4.甲方验收合格，甲方应按_%支付乙方工程款。5._%保质余款，_个月以内无质量问题，甲方应全部支付乙方。第五条 合同工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日(具体以甲方施工中的工期要求为准)第六条 安
4、全要求1.乙方施工人员，应接受甲方的安全知识教育。2.施工中安全方面各负其责，甲方必须增设安全设施，乙方应按甲方章程文明施工，如乙方违反章程操作出现的安全事故，甲方概不负责。3.甲方负责对乙方工作人员管理、监督，如发现违章行为，应立即对该人员纠正、管理。乙方施工人员不服管理者，甲方有权教育，以及清除工地。4.甲、乙双方应严格遵守合同协议，相互配合，相互沟通，以到达工程安全、质量最佳效果。如因为单方违反合同而造成的一切损失，由违反方全部负责。粉墙所产生的垃圾要清理、楼板要清理到砼原始地面。第七条 权利和义务1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管
5、及维修保护。3、甲方的义务：为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划；甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。4、乙方的权利和义务：(1)乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。(2)乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。(3)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的
6、责任和因此发生的费用，由乙方承担。和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。(4)由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。(6)、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。第八条 违约责任1.如乙方未达到安全文明施工或发生了重大人身伤亡事故，则甲方按照合同单价中扣减 元作为违约罚款，其他损失由乙方承担。2.因工程质量验收未通过所产生的罚款，均由乙方承担。3.乙方应统筹安排、全面配合其他相关专业施工，如因乙方无理不听从甲方指挥，除赔偿所影响专业队伍损失外，甲方按 元/次处罚。4.
7、工程竣工验收合格前，乙方应将全部施工人员、机械设备、剩余材料全部撤离现场，并将其承包范围内的工程清理干净，逾期不拆除、不清理的，甲方有权派人强行拆除撤场、清理，产生费用及经济损失由乙方自行承担。5.工程移交前，成品保护及维护工作由乙方负责，移交后由甲方负责。乙方不得因双方没有结算完毕或者没有支付劳务款或者有纠纷为由拒绝移交工程影响流水做业，否则视为严重违约。6.合同工程量做为暂定工程量，因乙方原因进度跟不上甲方要求的，甲方将直接派其他队伍进入合同暂定施工范围施工。第九条 其他1.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。2.合同履约完自动失效。3._4._第十条 争议解
8、决本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，可以提交_仲裁委员会仲裁或向_人民法院提起诉讼。第十一条 合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份，其中甲方执_份，乙方执_份。合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_代表人：_ 代表人：_联系方式：_ 联系方式：_年_月_日 _年_月_日注意事项合同主体审查1、承包人应注意审查发包人资质。对发包方主要应了解两方面内容：主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、
9、设计是否得到批准？是否进行了招标等；发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格；履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、发包人应注意审查承包人资质。承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体；承包人应具有承包建设工程的资质。工程承包劳务合同2甲方(全称)：乙方(全称)：签订日期：_年_月_日内部劳务承包合同甲方：乙方：甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同：第一条：工程概况1、工程名称：乌海消防工程2、工程地点;_市海勃湾3、工程内容;消防工程地下停车场。4、承包范围;包工不
10、包料，包括防排烟部分，XX系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防验收规范进行。第三条：质量要求1、本工程为以质检站确定后的合格工程。第四条：合同价款与计算方式1、价款及计算方式：地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米37元(包括阀部件)，风机安装费计算方式：按每个65元计算(包括辅材)。2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%，每月甲方计量后支付现有工程量的65%，在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%，竣工验收后支付总工程价款的95%，其余5%做为质保金，质保期满后一个月内一次性付清。第五条：安全1、乙方必须在工地
11、现场设立安全专管人员，协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。第六条：保险1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责支付费用。第七条：甲方义务1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费用由甲方承担。2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。4、负责甲方应该做的其他工作。第八条：乙方义务1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及
12、有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提交施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格实施;3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工
13、期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局。5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责_区的治安保卫工作;6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施，造成损失的要照价赔偿。7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。第九条：验收1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告
14、，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。第十条：违约责任1、乙方不按甲方进度计划表实施的，每延误_日应向甲方支付5000元的违约金。2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙方应承担承包费额5%的违约金，并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。第十一条：争议1、甲、乙双方在履
15、行合同过程中如发生争议可自行调解，调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。第十二条：保修1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定：保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取，到期支付，不计利息。第十三条：合同份数本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，甲方审核盖章后生效。补充条款：甲方驻地代表：电话：乙方驻地代表：甲方(发包人)(公章)：乙方(承包人)(公章)：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号工程承包劳务合同3甲方乙方立合同单位：以下简称甲方根据施工需要，现将烈士陵园东侧地
16、块瓦工工程劳务分包给乙方施工，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包条例以及甲方与业主签订的建设工程施工合同，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条、工程名称：烈士陵园东侧地块()楼工程;第二条、分部项工作内容：临设、文明工地建设、生活区卫生(含厕所)及图纸内的工程量。第三条、承包方式：劳务单包。第四条、工期开工日期:临设开始竣工日期:(具体结合土建总包的进度要求)第五条、质量质量目标：合格，一次验收通过。第六条、合同价款：按实结算，(暂定，具体以结算为准)。第七条、甲方工作1.工程开工前提供一套施工图纸给乙方，交代工作范围，进行分部项工程技术交底及安全技术交底。2.甲方编制工程施工
17、计划，便于乙方进行劳动力的安排。3.对乙方施工的分部项进行质量监督、验收。发现质量不合格，有权指令乙方进行返工，质量标准按建筑规范及施工说明书(或施工交底)。4.负责对乙方在工程质量、进度、安全等生产工作上的检查、指导和督促。5.提供必要的临时设施和食堂搭伙的方便。第八条、乙方工作1.乙方在开工前组织有关人员学习审阅图纸，参与图纸会审，做好施工前的准备工作。2.组织技术良好，有一定安装工程施工经验的工人进场施工，特殊工种提供操作证。3.负责现场乙方所有参与施工的人员的管理工作。4.参与甲方与业主、土建及其他单位在施工过程中的组织协调工作，同时根据进度要求按时完成施工任务，并对施工质量负责5.服
18、从甲方的工期、质量、安全、材料、现场文明、综合治理等各方面的管理并不得违背。6.本工程的所有施工机械由乙方负责，但大型设备的吊装设施另行考虑。7.乙方人员的食宿由甲方提供食堂和宿舍，原则上人员不得私自离开工地，乙方人员私自离开工地后发生的交通事故等意外人身伤害甲方不承担任何责任。8、乙方在工程开工后不得以任何理由私自停工或中途离场，私自停工或中途离场所带来的所有损失将由乙方承担(于劳务费中扣除);中途离场者前期产生的劳务费用在离场时只结全部费用的50%。乙方私自停工或退场的，下一进场方合同价高出本合同价的部分、因此延误工期产生的一切费用等于结算费中扣除。9、尊重业主，监理，总包单位及甲方等施工
19、管理人员。第九条、结算办法及支付方式1、以建筑面积计算，单价为68元/m2;减少部分以定额所含人工费扣除;2、支付方式支付方式如下：每月付发施工人员生活费1000元/人，费用(当年产生的劳务费)余额年底结算。第十条、各项管理规定为保证工程生产进度、质量、安全、现场文明、综合治理等的正常进行，实行费用与工期、质量、安全等方面的挂钩，具体办法如下：1.工期方面1)乙方必须结合总包的实际进度，在甲方的组织安排下，保证充足的劳动力，与总包、其他相关专业相互配合，确保自身进度的正常进行，同时，不能影响总包及其他相关专业的进度。2)如若乙方原因，造成工期拖延，或影响其他相关专业而造成损失，甲方有权根据实际
20、损失，向乙方索赔;3)如若乙方不按质量要求和甲方进度计划完成任务，甲方有权另行安排人员施工，工程量按实从乙方工程总量中扣除，劳务单价按劳务总价的平均单价确定，乙方应积极配合，不得阻挠，以确保工程总工期的实现。4)若由于工程总合同的需要，造成安装工期的顺延或提前，乙方无条件服从，并保证自行合理调整劳动力。2.质量方面：1)乙方必须严格按施工图、国家现行施工规范和验收标准的要求进行施工，并严格按甲方专业施工员的工程技术交底的要求施工，不得以任何理由和借口采取其他方法。如果有好的建议或其他方法，应先向甲方专业施工员建议，经同意后方可实施。2)乙方施工部分必须确保一次合格验收，如由于乙方原因不一次合格
21、或管理混乱等造成的质量问题、工期延误及影响甲方声誉等，乙方必须整改并承担由此造成的返工损失(不仅包括乙方损失的部分，还包括甲方损失的部分)。3.安全方面1)甲方对乙方进场人员进行三级安全教育，认真对班组人员进行安全技术交底。未经安全三级教育者，不得入场施工作业。乙方应认真遵守有关施工安全操作规程，认真对班组人员进行安全技术交底。乙方必须采取必要的措施确保施工安全，若因乙方违章造成安全事故或因安全事故引发的后果和责任，均由乙方承担。2)乙方必须选派身体健康(无妨碍施工作业的疾病，符合劳动法规定的人员(工人最低年龄不得小于18周岁)且能适应高空夜间作业的施工人员进场，若因乙方自身疾病等原因，在现场
22、施工中突然发病及因此引起的全部后果和责任，均由乙方承担。3)施工中乙方人员必须严格执行甲方的各项管理，服从甲方安全管理人员的监察。4)对于乙方施工中造成的安全隐患及事故，由此造成的整改费用或损失由乙方负责;4.现场文明方面由于甲方需要积极配合总包方创建现场文明工地，因此，乙方必须做好现场文明工作，严格按省级文明工地的管理要求进行，做到当日做当日清，工完料清，场地净。甲方可随时通知乙方做好迎接检查的准备工作，直至整改到符合甲方要求的标准为止。确保本工程在南通市级文明工地验收中一次性通过。5.综合治理方面1)故意损坏或拆除安全设施的，每发现一处罚款200元。2)故意危害工地安全，罚款1000元，形
23、成危害结果的，将依法追究其刑事责任。3)施工区内乙方不得随意将家属与子女带入，非施工人员不得入内。4)严禁上班时间喝酒和酒后上班，发现须责令其不得上班，并罚款1000元/人。5)在工地场严禁赌博，发现后将处于100元/人次。6)在施工期间，严禁打架斗殴。如发生，甲方将对乙方处于50020xx元的罚款，另责令其限时退场，如造成严重后果的，将依法追究刑事责任。7)乙方人员如有盗窃公共或他人财物的，发现一次，除给予2001000元的罚款外，还将其退场，并可依法追究刑事责任。8)施工作业现场工作期间，必须穿戴后工作服，严禁穿拖鞋、高跟鞋、不利于安全的其他鞋类，严禁打赤膊，穿背心上班，发现一次罚款50元
24、。9)对已完成的产品(不管是自己的还是他人的)，都应加以保护，如发现乙方损坏，视情节轻重给以修复或赠偿并承担全部责任。10)夜间施工应尽可能降低噪声，如发现故意敲打钢管或大声大叫，发现一次处于50100元不等的罚款。11)每次罚款在劳务费中当扣。第十一条、其它条款1.双方代表甲方派同志为现场代表，乙方派同志为现场代表，相互协作并履行本合同。2.合同的份数本合同正本一式两份，双方各执一份，副本一式陆份，双方各执三份。3.合同的生效本合同双方签字后生效。合同生效后，除合同约定的外，任何一方不得擅自变更或解除，如需变更或解除，必须经双方协商一致后订立书面协议，如若违约，由责任方承担违约责任。甲方(公
25、章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程承包劳务合同4甲方：乙方：工程名称：工程地址：甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力，将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方。为了明确双方的责任和义务，保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行，本着公平、互利的原则，经双方协商达成以下条款：一、工作内容乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装。钢筋的卸车、场内水平转运。试件的截取与制作、水泥垫块的制作，清扫柱底焊渣，回收零散钢筋。钢筋绑扎成型后的跳板铺设，确保验收质量。浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋。工作内容内不发生任
26、何计时工。二、承包单价按建筑面积元/m2计;该单价由：基价元/m2、质量奖基价元/m2、安全奖基价元/m2、工期奖元/m2、现场文明奖元/m2、材料节约奖元/m2、现场管理费元/m2组成。此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品。(如：扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等)。三、质量1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表，误差值控制在规范允许范围内。对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎，不合格的钢筋乙方承担工料损失，并处以50-200元罚款，所有上楼层的钢筋要轻拿轻放，保证地坪不被砸烂，若造成地坪修补，产生费用(包括材料)全部在乙方工程款中扣除。2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求，柱、
27、梁、板筋排距准确，二层筋位置正确，垫块不得错乱、漏垫。3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的，按每一处20-50元处罚。4、验收提出的问题要及时整改，砼浇筑过程中派人值班，修复钢筋。钢筋验收和取样二次或多次所产生的费用由乙方负担，钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良，未达标者不予结算优良奖。四、安全1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款，出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如：彝族、藏族等)违者
28、罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。2、严格执行项目部制定的安全规章制度，安全操作规定。进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，如发现未正确戴好安全帽者，工人一次罚款50元，班组管理人员一次罚款100元，给予警告。3、临边及悬空作业，必须系好安全带。严禁酒后上班，如发现立即清理出场，并处予100元罚款，班长处予200元罚款。4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件;严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施，违者罚款50-200元。5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故，一次费用在20_元以内由班组自行承担，20_元以上
29、(含20_元)的工伤事故(以合法票据为依据)分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定，所造成的安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产会，学习安全操作规程，做到警钟长鸣，不违章作业。出现安全事故，结算工资时扣除安全奖。五、进度乙方必须严格执行甲方制订的施工进度，以每月的生产计划为准，组织工人施工，必须保证工程有足够的劳动力，不得以任何借口拖延工期(停水、停电、雨天等延误的工期不作延期，工期自行调整)。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下，乙方延误工期或消极怠工，所造成的一切损失由乙方负责(包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用)。甲方有权组
30、织班组突击，费用由乙方负责技工150.00元/个，普工80.00元/个。工期按甲方月进度计划提前一天奖500元，推迟一天罚款1000元。乙方按总工期完成施工任务后，给予结算工期奖，反之则扣除。六、现场文明1、做到工完场清，零散钢筋要及时清理，如不及时清理或清理不干净甲方将派清理，人工费以每工80元计由乙方支付，并给予人工费的2-5倍罚款。2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴，发生一次罚款500元(项目部罚款除外)。严禁偷盗行为，如经发现每人次扣偷盗人所在班组20_元。情节严重者交公安执法部门处理。3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净;寝室内每天打扫干净、被子、
31、鞋袜及生活用品要摆放整齐，如有违反，每次处予20元罚款。做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖，反之则扣除。七、材料做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表，计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用，计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值，钢筋端头不直应在操作台上调查，不随意切除不直部分。10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%，下料时计算好下料长度，不丢短节料，下班时回收完现场零散钢筋等等，钢筋损耗必须控制在1.0%以内，造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。八、班组管理1、必须遵守项目部的一切规章制度，如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥，初次不服从者给
32、予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工，班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通，如工地上有事联系不上一次罚款200元。3、班组长有事外出，必须向甲方管理人员请假，并指派一名管理人员协调生产，违者罚款200元。如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求，甲方有权解除合同，并只付基价人工费。九、质量保证金按工程款的%暂扣作质量保证金，至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后，一个月内全部返还。十、付款方式1、每月25日按当月实际的形象进度收方，在
33、次月付基价的%(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收，达到优良标准给予结算优良价，反之则扣除。完工后一月内办理工资结算，余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场，工资不予结算。2、乙方委托班组中的处领取饭菜票借支，如有变更书面通知甲方，现金由乙方自行垫付。3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部，由财务支付。4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表，甲方有权暂时不付工资)。十一、本合同一式叁份，与项目对班组管理的实施细则和班组安全生产责任制同时签订，甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜双
34、方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力。十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。甲方：身份证号码：联系电话：乙方：身份证号码：联系电话：年月日工程承包劳务合同5甲 方：乙 方：根据(中华人民共和国合同法)，本着平等、互利的原则，经甲乙双方共同协商一致就“”工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证安全的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：第一条：工程名称：第二条：工程地址： 。第三条：工作内容：1. 作内容。2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。3.含塔
35、机、搅拌机及所有机具。4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。6、含外架、室内内堂架，所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。7.含施工场地内文明安全施工费。第四条：承包范围：1.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖，不含盖瓦部份)。赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。2.含二级配电箱及以后的所有临电材料。3.含外架、室内内堂架，所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。4.含施工场地内文明安全施工费。第五条：承包价款： 元/(建筑面积每平米 )其中含外墙涂料 元/(外墙面积每平米 元)，
36、外墙砖 元/(外墙面积每平米元)，若建设单位分包乙方未做就从中扣除。第六条：付款方式：按每月完成进度70%支付，工程完工支付总价款80%，工程竣工验收后一个月内支付总价款90%，尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。第七条：结算方式：按承包价+增加部份-减少部份=决算价。第八条：约束条款：一、工期：该工程自月月二、质量：乙方接受任务后，必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术安全交底以现行的施工规范进行施工。每道工序完工后由甲方项目经理或工长、质检员按国家相关验收标准进行验收评定，工程质量必须达到合格。三、工程管理：1.乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规
37、及行业的规范标准，遵守甲方的各种管理制度。2.作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。3.乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。四、资金管理：1.甲方有权控制资金使用计划和核实资金流向。2.乙方必须合理使用资金，确保甲方支付的工程款用于本工程。若因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担。3.若甲方工程款不到位，由乙方调配资金，不得因甲方工程款一滞付就停工，影响工程进度，损害甲方的社会信誉。五、甲方的责任1、甲方必须保证原材料供应，如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。2、甲方负责抄水平点、技术交底、安全技术交底、质量安全材料监督、进度督促、布置工作
38、、检查工作。六、现场纪律1、乙方必须听从甲方的指挥、安排，遵守各项规章制度。2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室，有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。4、乙方班组人员不准翻越围墙及大门。5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律，若有违反，处罚款50500元/条。七、工程质量保证措施及控制措施，以及制定的材料节约条款、施工技术交底，违反一条处2001000元的罚款，技术交底列入合同条款，与合同具有同等效力。八、施工中的安全措施和防护措施及现场防火、防盗措施。1、安全及履行职责1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，乙方人员
39、必须严格按操作规程施工。在本合同期间：乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废，死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。2)乙方人员进场时，必须携带身份证及在有效期内临时务工许可证或暂住证(其中已婚育龄妇女还应持计划生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员。3)乙方负责提供进场人员花名册，甲方项目部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进行入场三级教育，并有受教育者签名为证。4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的.劳动保护服用品，在人事有毒有害工作前，必须认
40、真学习四川省工业企业劳动卫生管理条例和中华人民共和国肺病防治条例等有关规定，提高自我保护意识。6)特殊工程严禁无证上岗。2、安全事故20_元以内，由乙方自行负责，20_元以上的安全事故根据事故原因，甲、乙双方共同协商解决。3、乙方进场的施工人员，必须正确佩戴安全帽，高空操作必须系好安全带，违者每人罚款1050元，多次不改，违者加倍处罚。4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班，作业时不准打闹开玩笑。违者罚款1050元/项。5、严禁酒后上班，违者罚款200元。6、禁止带小孩进入施工现场，违者罚款50200元。7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体，违者罚款50200元。8、严禁乱动用一切施工机械，违者罚款
41、50200元。9、严禁在配电箱内和其它电源线上私拉乱接电源线或电源线上晾晒衣物。若在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60W的灯泡。违者罚款1050元。10、严禁在施工现场烧电炉，违者罚款20_元。11、严禁在施工现场打架斗殴，班组与班组之间，违者双方班组各罚款500010000元，殴打现场管理人员罚款500010000元，并支付受害方医药费，情节严重的交公安机关处理。12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物，违者罚款2001000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。13、严禁在施工现场内烧火煮饭，违者罚款200500元。14、严禁乱拆安全设施及外墙脚手架，严禁将架板乱用，违者罚款200500元。15、外架的架板只能用人搬上架子，严禁将架板乱甩，违者