2022装修合同优质55.docx

《2022装修合同优质55.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修合同优质55.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022装修合同精选装修合同范文8篇 随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我为大家整理的装修合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 装修合同 篇1甲方 （总部）：+装饰工程有限责任公司乙方（加盟方）：一、总则1、甲乙双方本着同等、自愿、互惠互利、共同发展的原则，为了进一步拓展市场，更好地开展装饰工程业务，经协商就乙方加盟甲方的事项，达成共识并签订本协议。2、加盟形式：甲方同意乙方以甲方分公司形式进行经营活动，分公司名称为 分公司。3、分公司注册地址 。4、分公司经营范围 。二、加盟费用1、乙方在签订

2、本协议时向甲方支付壹万元(￥10000)加盟费，本协议期满或解除时加盟费不予退还；2、甲方向乙方的征收的管理费用采纳固定管理费用的模式，管理费为每年伍万元（￥50000），管理费自签订本协议5日内支付；次年管理费应于上年度协议签订日期前支付，如乙方逾期10日未支付管理费时，甲方有权单方面终止协议，并收回资质（包含各种资质证明文件）及公司名称、形象运用权。3、乙方在本协议签订之日起7日内向甲方支付信誉保证金贰万元(￥20000)元，协议期满后退还，如乙方在经营过程中出现违规操作，作奸犯科，不遵守行业道德的行为（包括签合同时不正规操作，给客户或业主造成损失，不能刚好解决赔偿；乙方在保管业主、客户的

3、工程款或定金、订金期间出现丢失或带款潜逃），或其他对+装饰公司造成名誉损失的行为，总公司有权没收其信誉保证金且相关的一切法律责任由乙方自行担当；情节严峻者，甲方将在没收乙方信誉保证金后将其交公安司法部门处理。三、甲方权利和义务：1、甲方负责协作办理乙方的营业执照、税务登记证、机构代码证，费用由乙方担当。2、甲方授权乙方以甲方分公司名义对外从事合法经营活动，并为分公司供应相关的资质证明文件和证书。3、甲方负责每年的资质证、平安生产许可证等资质必备证件的年审，年审相关费用甲方担当；乙方负责其营业执照、税务登记证、机构代码证等证件的年审，年审费用由乙方担当。4、如乙方发布不真实信息的，则甲方有权对其

4、主要负责人进行指责，如状况严峻，可进行罚款，罚款的标准另行制订。如产生法律纠纷的，责任由乙方担当。5、甲方有义务对合作伙伴（乙方）的业务工作进行指导，并对广告的统一投放、人员培训提出合理的建议。四、乙方权利义务：1、乙方担当分公司的负责人，在不违反公司总部的经营方针和协议约定的状况下对分公司有经营权和管理权，乙方可依据自身的状况调整经营活动，乙方在经营过程中必需接受甲方的监督和指导；2、乙方需备齐正常运营所需各项资料：如房屋租赁契约、房产证证明复印件等相关证件。3、乙方不得转让、转借、出租营业执照、税务登记证、机构代码证；同时，乙方不得将资质证及其相关证件转借他人或挪作他用。如有违反，乙方须赔

5、偿甲方的相关损失。4、乙方必需遵遵守法律律，合法经营，注意甲方形象及声誉。甲方有权对乙方经营状况进行抽查，如发觉有以下现象，甲方有权终止协议：（1）乙方中途自动放弃经营；（2）乙方未经总部许可，私自将分公司转让第三方经营（3）乙方在经营过程中，因违反国家、地方相关法律法规，导致被相关管理部门暂停经营、吊销执照或强行关闭的；（4）乙方实行不正值竞争的影响甲方及其他加盟方经营的，甲方将依据情节作出是否终止协议；（5）乙方恶意损害公司形象和声誉的。（6）乙方及其雇用人员除了正常经营管理须要外，应遵守总部制定的保密制度，不得私自将甲方或其站点商业隐私透露给第三方，否则，甲方将通过法律途径向乙方追究责任

6、并索赔损失。五、甲乙双方合作经营项目1、双方有一方无法单独完成或者双方基于客户资源等缘由进行的合作经营项目，利润按5：5分成合作，共同施工与管理、共同担当盈亏。2、为能够很好的将合作经营项目与乙方单独经营项目进行区分，双方在开展进行详细项目合作时应当以必要的书面形式将权利义务进一步明确。3、合作结算方式：（如：甲方向乙方转交工程或乙方向甲方转交工程）一方签定合同收取相关款项后3日内根据约定比例向合作方支付。六、协议期限及解除1、本协议有效期为壹年，自 年 月 日起至 年 月 日。2、乙方因管理不善导致无法正常经营而解除本协议的，应提前一个月以书面形式向甲方提出申请，并将业主、客户的业务向甲方交

7、割且得到甲方确认，乙方须协作甲方办理营业执照等相关证件的撤销、过户或变更手续，甲方须在上述撤销、过户或变更手续完成之日起七个工作日内将信誉保证金退还乙方，对于乙方的经营场所甲方有优先受让权。3、协议到期解除协议时甲方归还乙方所付费信誉保证金；需续约的则另外签订续约协议，信誉保证金短暂不予退还，直到再次加盟结束并完全交割清晰，甲方退还乙方信誉保证金。七、关于公司工程部的管理规定：（1）甲方在总部设立工程部并配备相应的项目经理和施工人员，乙方可根据甲方工程施工分包费用规定选择甲方现有施工人员对其所承接工程进行施工及工程款结算；（2）如乙方将其工程发包给其他施工承包人，该承包人应具备合法资质，并在甲

8、方工程部备案以便甲方统一管理，其工程分包结算由乙方与该承包人自行约定。；（3）客户拒绝支付工程款的，如缘由在于施工质量，则相关责任由负责施工的项目经理担当；如缘由在于设计方面，则相关责任由乙方担当。八、免责条款：如因洪水、地震、火灾、大面积流行性疾病、法律及政府政策变更等不行预见，不能避开的因素导致本协议不能履行或不能全部履行的，甲乙双方均不担当违约责任，甲方将退还乙方已交纳的信誉保证金。九、情势变更条款：如在合同履行过程中出现双方签订合同时的情势发生重大变更导致合同无法履行或者履行合同已无意义，一方可依据法律上成立的情势变更事由，提出对合同进行修正或者解除。十、相关事项1、甲乙双方相互不负责

9、，任何一方单独针对第三方债务、承诺、义务和责任，甲乙双方将不保证、不负责对方本协议外的义务、债务或开支等。2、在本协议正常执行的前提下，甲乙双方相互不为对方的经营结果负责。3、本协议之加盟方式，允许乙方采纳独立核算、自主经营的原则。但乙方须具备完善的财务制度、按章纳税。不得违反国家相关法律法规，如乙方出现偷税漏税等违反法律的行为，该法律责任由乙方担当。4、鉴于乙方是仅以甲方分公司的名义对外从事经营活动，甲方并不实际参加其正常经营活动。因此，出现以下责任时乙方应担当全部法律及民事责任：（1）乙方因为独立与客户之间的合同纠纷而产生的违约责任；（2）乙方所雇佣员工而产生的支付工资福利等费用；（3）乙

10、方以分公司名义在外赊购材料款；（4）乙方以分公司名义租赁办公场所、设备等而产生的费用；（5）乙方雇佣人员在履行职务过程中因为意外而产生的医疗、劳保费用；（6）乙方在经营加盟分公司期间所产生的或者在法律上应当担当的其他任何费用及责任；（7）乙方施工人员在施工过程中出现伤亡事故的，最终的责任由乙方担当。甲方不担当任何法律及赔偿责任。十一、其他约定（1）乙方在出现纠纷时应当独立解决并以分公司和自有资产担当责任。依据本协议加盟形式，如出现诉讼、仲裁状况，乙方应自行解决，同时担当相关全部费用。（2）本协议经双方同等协商，以书面形式并经双方签字认同后得以补充或修改。补充或修改部分与本协议具有同等法律效力。

11、（3）甲乙双方履行协议时所发生的争议应协商解决，协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。（4）本协议自各方法定代表或授权代表签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，效力相同，双方各持一份。甲方（总部）签章： 乙方（加盟方）签章：代表： 代表：电话： 电话：地址： 地址：签约地点： 签约时间：装修合同 篇2托付方(甲方)： 承接方(乙方)：一、工程地点：_二、形式结构：_室_厅_卫，为平层三、工程项目：(附施工说明、施工图及工程报价单)。四、承包方式：乙方包工、包协助施工材料，甲方供应主材(见甲方供应材料明细表)。五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双

12、方认可。以建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)为质量评定的最低标准。以建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准和民用建筑工程室内环境污染限制规范为室内环境达标标准。六、合同付款：(大写)_元。竣工后据实复核结算;合同款包干。七、付款方式：合同协议后，甲方预付35%工程款_元;水电等隐藏工程验收后支付40%工程款_元;泥工，木工中间工程验收后支付20%工程款_元，工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_元。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方： 乙方：联系电话： 联系电话：装修合同 篇3 _有限公司(以下简称甲方)为统一和

13、提高_(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、同等、互惠、互利的原则，达成如下协议： 1.自协议签定之日，甲方负责为乙方供应店面整体设计及装修。装修内容包括：门头广告牌的设计、制作、安装;产品形象墙的设计、制作、安装;产品展示架的设计、制作、安装;店内主体色调的制定、粉刷;店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;甲方免费为乙方供应样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。2.自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_元整。3.乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。4.甲、乙双方合作满一年后，乙

14、方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约状况，甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。5.本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。6.本协议修改由双方协商解决。7.本协议自双方盖章之日起生效至_年_月_日终止。甲方：_ 乙方：_办公地址：_ 办公地址：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_代表人(签字)：_ 代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日装修合同 篇4百成装饰精工品质百成装饰主材托付代购协议合同编号：甲方（客户）：乙 方：百成装饰工程有限公司本着更好的为客户服务的宗旨，推动松泉装饰“欢乐家装”的主导思想，甲乙双方

15、经过协商，甲方托付乙方代购主材，并达成如下协议：一、代购主材产品选购：甲方前期选购主材产品时，乙方将依据甲方的居室要求举荐并选择符合设计风格和要求的主材并计算精确的所需数量。二、代购主材产品明细：甲方选定主材产品后，乙方需根据甲方最终确定的产品明细填写主材报价表（预算），并与甲方核实相关主材名称、型号、规格、颜色、价格等项目。甲方审核无误后，签字确认。后期产品配送即以此主材报价表（预算）为依据。三、代购主材货款支付：甲方在主材报价表（预算）上签字确认后，需将所定主材产品全款金额为(小写)￥元（大写 ）交至乙方财务或乙方指定收款处，由乙方财务人员在此合同上盖“现金收讫”章或另外开启收据。百成装饰

16、精工品质四、代购主材产品供货：甲方交纳主材报价表（预算）上全款金额后，乙方保证其所供应的主材符合相关的规定和质量要求（瓷砖类产品除外）。五、代购主材验收方式：货品验收实行（两种方式任选其一，并在相应位置签字）（a）甲方自行派人验收，验收人：联系方式：甲方签字： （b）甲方托付现场工人或设计师验收，验收人：甲方签字： 特殊声明：考虑到各方面因素，建议甲方选取（a）方式验收，以免出现不必要的争议！六、代购主材验收规定：（1）货到甲方工地，甲方或甲方托付方及供货商共同检验货品。如供货商产品经双方检验确有不符合国家质量标准的事实，乙方须协调供应商无条件退货，并有义务帮助甲方追究厂商的产品质量责任。（2

17、）验收通过后，甲方及甲方托付人需在供应商的相关单据上签字确认。如届时甲方或甲方托付人因个人缘由不能到达现场签收，则视为乙方将产品按甲方要求送达(即：甲方对相应产品花色、型号、数量及质量无异议)。（3）部分材料需后厂制作，现场安装。对此甲方需在安装完毕后进行验收。七、代购主材退、补货：（1）施工中需补货时，如甲方不能刚好到乙方财务补齐货款，乙方可挪用甲方其他产品的余款补足。如甲方在乙方财务交纳的主材代购款余额不足时，乙方有权利单方终止代购行为，待余百成装饰精工品质额补足后接着为甲方供应代购服务。由此造成的工程不能如期交工，则视为甲方同意工期顺延。（2）对于一些包装类产品（如洁具等）及定制类产品（

18、如橱柜、移门等），假如没有产品质量问题，乙方不负责退换；如的确有明显质量问题，乙方负责协调厂家解决。（3）任何一款主材其质量只要符合国家规定的误差范围，都不能认定为质量问题，同样，随意一款主材只要符合国家规定的环保标准，也不能认定为质量问题。（4）关于地板：由于实木地板是自然木种加工而成，其顶部与根部会存在肯定色差，属正常范围，对此乙方不负责退换，甲方可需求乙方尽可能归纳铺装，并削减明显色差，乙方不负责由此造成的补货、换货及损失。（5）因自然灾难，交通事故等造成的主材未能刚好送达现场，相关工期予以顺延。（6）主材的生产及安装周期不在工程约定的工期内，详细的安装时间详见各产品订货单。（7）任何双

19、方口头承诺均视为无效，须有双方签字为准。八、代购主材产品结算：甲方所定主材退、补货完毕后，需带全供应商给的送、退、补货凭据与乙方核对实际发生主材明细，根据代购产生实际金额进行结算，多退少补（享有乙方实惠活动的，待交纳工程尾款后，一并结算）。九、有效期限：本协议自签订之日起生效，甲、乙双方结算完毕后，合同自行终止！甲方（托付人）签字： 乙方（托付人）签字：签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日 甲方具体送货地址：百成装饰精工品质甲方 联系 电话：装修合同 篇5_有限公司（以下简称甲方）为统一和提高_（以下简称乙方）的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、同等、互惠

20、、互利的原则，达成如下协议：1。自协议签定之日，甲方负责为乙方供应店面整体设计及装修。装修内容包括：门头广告牌的设计、制作、安装；产品形象墙的设计、制作、安装；产品展示架的设计、制作、安装；店内主体色调的制定、粉刷；店内棚顶吊旗的设计、制作、安装；甲方免费为乙方供应样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。2。自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_元整。3。乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。4。甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约状况，甲方将如数返还乙方的装修保证金（返款方式以地板兑现）。5

21、。本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。6。本协议修改由双方协商解决。7。本协议自双方盖章之日起生效至_年_月_日终止。甲方：_乙方：_办公地址：_办公地址：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_传真：_传真：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日装修合同 篇6上诉人（原审被告）：XX置业顾问有限公司地址：XX市ZZ区美湖路ZZ号法定代表人：被上诉人（原审原告）： Z女士地址：XX市XX区XX街原审被告：XXA房地产开发有限公司地址：XX市XX区XX东路XX号法定代表人：上诉恳求：1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼恳

22、求；2、改判由被上诉人担当本案一审及二审全部诉讼费用。上诉人XXV置业顾问有限公司、XXA房地产开发有限公司与许托付购房及装修询问合同纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，详细事实与理由如下：一、上诉人已经充分履行了托付合同项下的装修询问义务，原审认定事实不清。首先，上诉人托付合同项下义务为供应装修询问服务，而不是进行实际的装修施工。其次，上诉人已经为许华供应了XX苑精装修选集。该选集依据不同户型及各个类型的.潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修询问义务。最终，至于装修方案最终未能付诸实

23、施，缘由并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，缘由正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。因此，上诉人已经充分履行了托付合同的装修询问义务。原审法院并未对上诉人充分履行装修询问服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。二、托付购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。前已述之，上诉人充分履行装修询问服务义务，那么，依据合同法第405条“受托人完成托付事务的，托付人应当向其支付酬劳”及合同约定，上诉人就应当依约足额相应酬劳，事实上，许华也付清了相应的装修询问酬劳。因此，托付购房及装修询问合同已因相对方均充分履行合

24、同义务而终止，客观上不存在托付人单方解除托付合同的前提。反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修询问事项的托付关系的状况下，迳行依据，合同法第四百一十条“托付人或者受托人可以随时解除托付合同。因解除合同给对方造成损失的，除不行归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。托付购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获得酬劳有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉恳求。此致XX市中级人民法院上诉人：XX置业顾问有限公司（盖章）日期：20 年 月

25、日装修合同 篇7依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、北京市爱护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、友好、自愿、协商一样的基础上达成如下协议，共同遵守。发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：(施工工程队负责人)身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况1.装潢施工地点：2.住房结构：砖混结构;房型_房_厅_套，建筑面积约_平方米。3.承包方式：4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程

26、，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的全部工程。(关于选购及搬运工程的补充约定：甲方全部选购都由乙方帮助完成，甲方在选购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的状况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运输至施工现场)。3.乙方必需负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。4.为了保证工程的正常进行，乙方必需至少提前一周书面对甲方提出下一工序须要购买的材料的清单及

27、帮助甲方进行材料选购，以便甲方于周末选购材料。甲方应按时供应乙方须要的材料。由于甲方供应材料延误，造成的工期延误由甲方担当责任。乙方同时必需供应大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方担当，或者由乙方负责运输退回供应商。5.甲方选购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。其次条关于乙方职责的约定1.乙方(即)在装修期间担当施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面担当联络甲方，供应材料需求，现场

28、管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队担当的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪伴甲方进行材料选购除外。如遇特别状况，需与甲方协商并且获得认可)。3.乙方负责人负责组织装修人员参加本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。第三条关于材料供应的约定1.全部工程用装修材料均由甲方供应，装修施工设备、工具由乙方供应。2.甲方负责选购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必需帮助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质

29、量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。剩余_元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。合计_元整。第四条关于工程质量及验收的约定1.本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3.由于乙方缘由造成质量事故，其返工费和材

30、料损失由乙方担当。4.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方支配其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先支配时间并通知乙方，乙方应予以协作，并避开造成整体工期的延误。6.工程验收-甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。假如甲方在规定时间内不能组织验收，须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。8.工程保修期

31、一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行修理，并担当相应材料费用。装修合同 篇8发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)为加强双方责任感，明确双方的权利、义务，确保双方的经济利益，经协商，订立本合同共同遵守：第一条 工程概况1、工程名称2、工程地点：3、工程内容：整体装修与整改其次条 工程期限1、本承包工程的工期定为20个工作日，由签合同后第五天(施工队进场)起先计算。2、由于不行抗力的因素，工期得以顺延，但乙方须刚好通知甲方。3、在履行过程中，如乙方认为有变更设计的须要，须经甲方认可后进行调整，工期相应得以调整。第三条 工程价款的支付与结算

32、1、工程总造价为万元(包税金)，合同签订后三天付工程总造价的10%;2、开工后按工程进度付款，工程价款支付达到合同总价款的90%时，不再按进度付款，办完验收后，待保修期1年满后一次性支付;第四条 施工与设计变更1、本工程由乙方包工包料进行施工，施工项目列表说明，作为本合同附件。2、乙方所供应材料样版须由甲方确认。3、在施工过程中，甲方如要变更装修设计，须事先通知乙方，在变更资金、材料落实之后，乙方予以实施。4、在施工过程中，乙方如认为有变更装修工程之须要，应与甲方先行协商，确认后施工。第五条 工程质量与验收1、工程完工后，由甲方验收。2、甲方依据乙方供应之施工项目列表逐一验收，以修改后样版房质

33、量为标准验收。第六条 违约责任承包方的责任：1、负责工地施工水电;2、工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理或返工逾期交付的，偿付逾期违约金。3、工程不能按合同规定的工期交付运用的，由乙方偿付逾期违约金。4、承包方负有12个月的保修期责任，由交工验收当天起计算。保修期内出现的质量问题，甲方在接乙方通知后七天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工问题，由乙方即行修复，属甲方运用不当造成的，由甲方负责。发包方责任1、不按合同规定拨付工程款，除工期得以顺延外，按银行有关逾期付款的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。2、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题

34、，由发包方担当责任。3、承包方验收通知书送达十五日后不验收的，按规定偿付逾期违约金。第七条 纠纷解决方法1、发生争议时，双方应耐性协商;2、协商不成时，向经济合同仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。第八条 附则1、本合同一式二份，双方各执一份，均具同等效力。2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，本合同在保修期届满前结清款项后失效。3、本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，补充合同与本合同具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页