《2022建筑工程施工合同合集15篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑工程施工合同合集15篇_1.docx(80页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑工程施工合同合集15篇建筑工程施工合同1乙方(承包方):依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律,行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。一.工程概况1.工程名称:2.工程地址:公园道西侧3.结构类型:框架,地下二层,地上三十层,地下车库约4万, 共计约20万.4.合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5.施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方承担,甲方提供施工用电
2、源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。6.工期:合同工期为两年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。7.工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。二.承包范围及承包方式1.工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限:a.基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2.甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行
3、转包和分包整体工程,一经发现,立即终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施处罚。三.付款方式乙方收到工程款同时提供正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%,以后每月拨付一次,每月的26日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%,如果甲方没有审核完毕,按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%,结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日内支付至质量
4、保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。四.结算方法:1.工程造价:土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价。2.执行全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机械费、人工费、措施费项目
5、按定额规定计算并调整。3.甲方直接分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费,该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作,服从甲方总的计划安排,为专业承包人提供必需的施工条件,总包方收取相应的合同总价的2%配合费,分包工程税收由分包方承担。4.采购价格的认定:采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采用市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。五.工程设计变更1.
6、工程施工过程中,甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容,必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签盖章生效,乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。六. 材料进场要求及计价1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方采购,范围有:钢筋、水泥、
7、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材:唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2.指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必须做好检验,做施工规定的必要的试验等。经验收合格后,方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场,重新采
8、购符合要求的产品,并由乙方承担由此产生的费用,工期不予顺延。七.工程管理1. 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容。2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存,履行本合同约定内容。3. 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内,乙方按照
9、城建档案移交目录的标准向甲方提供三份完整的竣工资料,同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条),由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视具体事项给予经济处罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除。6. 存在工程分包的,乙方必须以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的建筑工程施工合同2建设单位:_设计
10、单位:_施工单位:_合同造价:_合同编号:_建设单位:_(简称甲方)施工单位:_(简称乙方)甲方深圳施工。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目以及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。第一条:工程地点:_第二条:工程内容:_(具体见施工预算)。第三条:承包方式:包工包料包质量。第四条:工程总造价:_第五条:付款方式1、工程完成验收合格后,甲方支付给乙方全部工程款。第六条:合同工期一、双方商定总工期天。开工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日。二、如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以
11、顺延。1、工程量变化和设计变更。2、非乙方的原因超过_小时以上停水停电时。3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。三、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。四、乙方如无正当理由不得拖延工期。第七条:工程质量要求:按设计规范要求,质量达到合格标准。第八条:材料设备:材料采用国家标准合格产品。第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。一、甲方:1、负责解决施工场地的用水用电,保证乙方在施工期间的需求。2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。3、组织工程竣工验收工作。二、乙方:1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。2、做好施工安全工
12、作,否则,发生安全事故,由乙方负全责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、参加工程竣工验收工作。第十条:工程完工后,质量保修年。第十一条:合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,其条款即告终止。第十二条:本合同一式四份,其中:甲乙双方各两份,均具有同等法律效力。甲方盖章:_乙方盖章:_法人代表(签字):_法人代表(签字):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同3甲方:_乙方:_甲方为了发展村级公益事业,加快村级环境面貌提升进度,计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代
13、表会议表决通过,甲乙双方达成协议如下:一、施工范围:_村村内主街道硬化_米,路宽_米,合计_平米;水泥厚度_厘米。二、完工及验收日期:合同签订之日起_个月内完工,完工后_个工作日内由甲方按合同约定进行验收。三、合同金额:承包总价款_元、款计(大写)_。四、付款方式:完工后_日内由甲方负责验收,验收合格后立即清算工程款;本着互相尊重的原则,甲方在经济条件充裕的情况下可提前支付乙方部分工程款,待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。五、权利和义务:甲方有义务为乙方施工提供便利,并解决可能出现的村民纠纷,如乙方正常施工遭受村民拦阻,且甲方未尽调解义务造成的施工延期,乙方不负担任何赔偿责任,并
14、有权力向甲方追讨误工费用。六、违约责任:乙方如果无正当理由超期完工,每天支付_元赔偿金;乙方超期_个月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字之日起立即生效!甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同4甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、工程名称:地 点: 。二、承包方式三、工程
15、承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。2.凡因
16、乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。甲方: 乙方:年 月 日建筑工程施工合同5单位(甲方):_施工单位(乙方):_根据_市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。一、工程名称:_。二、施工地点及范围:本工程位于_,绿地总面
17、积为_平方米。三、工程内容1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;2.绿地深翻_厘米,加工_厘米(包括土地平整、造地形等);3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种.种植起算);4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;5.种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价:工程总造价为人民币_元整,一次性包干。五、付款方式1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的_
18、%;2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的_%;3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的_%;4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限:本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_,乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份,甲乙双方各执_份,图纸预算各_份。甲方(签章):_乙方(签章):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同6甲方(全称): (以下简称“甲方”)乙方(全称): (以下简称“乙方”)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,
19、双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天四、质量标准:工程质量要求符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx合格标准。五、合同价款概算金额(大写): 万元(小写): 万元其它约定:六、合同文件使用的语言文字,标准和适用法津6.1合同语言:汉语6.2适用法律法规:合同法七、工程施工图甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。八、驻工地代表甲方驻工地代表:乙方驻工地代表:监理公司驻工地代表:九、质量与检验:9.1工程质量9.1.1工程质量应当达到协议约定的
20、质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准,乙方承担工程造价1%的违约金责任。9.1.2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。9.1.3经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。9.1.4经过整改仍达不到合格标准的,但因工期等原因不便再次整改又暂不明显影响使用的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的50%承担违约金,工期不予
21、顺延。9.1.5若因甲方生产等特殊原因无法整改,暂不明显影响使用的,必须经甲方工程管理部门确认,可不整改。但按其不合格部分工程造价的20%承担违约金。9.1.6乙方应按照标准、规范和设计图纸要求及甲方、监理依据合同发出的指令施工,随时接受甲方、监理的检查检验,为检查检验提供便利条件,并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。9.2隐蔽工程和中间验收9.2.1施工中凡需隐蔽的项目,乙方应提前2小时通知甲方项目负责人,由甲方项目负责人组织工程管理人员验收,并在隐蔽工程验收记录上分别签字认定合格后,方可隐蔽及进入下道施工工序,没有隐蔽记录或隐蔽记录签字不齐全(按甲方制度表样要求)的施工内容
22、,甲方不予认可其工程量。十、双方责任10.1甲方工作10.1.1提供施工图,组织设计单位进行设计交底,并组织相关专业部门人员及乙方参加图纸会审。10.1.2将水、电提供至乙方施工界区,协助乙方进行周边关系的协调,营造良好的施工环境。10.1.3及时对乙方的工程进度按月进行审核,对隐蔽工程及时现场签证确认,确保施工顺利进行。10.1.4及时对甲方与生产相连接的系统装置进行调度协调,确保施工顺利进行。10.1.5工程完工后,乙方提出书面申请,甲方项目负责人经核实后填写完工单,对完工时间给予确认。10.2乙方工作10.2.1按国家施工规范施工,按甲方提供的施工图、审定的施工方案保质保量完成工程任务。
23、10.2.2乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工,严格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施工工期,工期顺延。因乙方原因影响工期,每推迟一天,承担违约金500元。10.2.3乙方对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责,并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计并编制相应的施工方案,并经甲方工程管理部门和监理工程师审定。如乙方对施工组织设计和施工方案做出修改,应事先征得甲方工程管理部门和监理工程师书面同意。10.2.4乙方不得将本工程分包或转包第三方,若出现将本工程分包或转包第三方的,甲方有权终止合同。10.2.5乙方必须保证按时发放所属工人的应得收入。因乙方原因造成
24、其供应商及所属工人有过激行为影响甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10万元违约金。10.2.6因乙方原因在社会舆论上造成对甲方不利影响的,由乙方向甲方支付10万元违约金,且甲方有权终止合同。10.2.7及时按照施工工序控制要求向监理单位申报材料计划、工序报验,按照合同完成全部内容后,及时申报竣工验收单,并向监理单位、甲方相关部门提供竣工、决算资料一式四份。10.2.8乙方应在每月25日将当月完成的工程进度预算及相关资料送监理、甲方项目负责人审核,再由甲方项目负责人报甲方预决算中心审核。十一、安全施工11.1安全施工与检查11.1.1工程安全要求达到国家规范要求,无重大安全事故,因乙方责任达不
25、到此标准且出现重大安全事故的,须向甲方支付工程结算总价的1 %违约金,并承担全部的责任。11.1.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定,严格按安全、文明标准组织施工。11.2安全防护11.2.1乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理,并承担因自身责任造成的损失和罚款。11.2.2乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。11.2.3乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。11.2.4乙
26、方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。11.2.5乙方应确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。十二、工程材料12.1乙方材料12.1.1甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督,并提出意见,乙方必须听取甲方的意见并及时纠正,乙方不得把不符合国家标准的材料用于本工程,否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。12.1.2乙方提供的材料必须按甲方工程管理相关制度规定准确填写工程材料进(出)场登记表,由甲方验收人员验收后签字确认,材料消耗量应控制在合理范围内。12.1.2.1如登记的实际进场数量(进场数量减去出场数量)少于定额分析用量的,按定额分析数量减
27、去实际数量所计算的造价承担违约金。12.1.2.2凡是材料(包括半成品)检验批次不足的,结算时对不足批次按200元/批次扣罚;检验批次不足部分,按结算价格的30%承担违约金。12.1.2.3检验强度不合格的,经监理工程师或甲方专业管理部门认定又无法整改的,按最终检验强度的20%承担违约金。十三、工程款支付13.1每月工程进度支付至累计进度(含扣除甲方供应材料、机械等费用,优惠后)的70% 。同时在不超过三个月内逐次扣回预付款,且必须在主体完工一个月前全部扣完。(累计进度以甲方预决算中心审核的进度预算为准,仅作为进度款支付的依据。)13.2工程全部竣工,甲方负责组织项目负责人、专业管理部门、监理
28、人员验收。经验收合格,甲乙双方确认工程总造价后,支付至工程总造价的90%,留工程总造价的10%作为工程质量保证金。十四、工程变更14.1设计变更由甲方以设计变更单的形式提前书面通知乙方。14.2设计变更由甲、乙双方核定为准。十五、竣工验收与结算15.1竣工验收15.1.1工程实际竣工日期以甲方竣工验收合格之日为准。15.1.2技改工程在施工单位撤出现场之日起的一个月内,必须向甲方工程管理部门提交竣工验收资料及竣工验收申请,未在规定时间内提交资料的,按500元/天承担违约金。15.2工程量的确定15.2.1工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的实际发生量为准。对乙方超出设计图纸(含设计变更)
29、范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。15.2.2工程量签证必须实事求是,若出现隐蔽验收记录与现场实际不符的,甲乙双方重新核实后,以现场实际情况为准。经重新核实后虚增的工程量,乙方应按实虚增工程造价的100%承担违约金。15.2.3施工单位私自涂改工程资料上的数量或材料审批价格等,涂改后虚增费用不予结算,并按涂改后虚增费用的100%承担违约金。15.3竣工结算15.3.1包干价以外部分工程量按宜化常规方式结算,材料以物管部批价为准。15.3.2施工中用甲方水、用电费由甲方提供。15.3.3乙方应实事求是编制工程进度预算书和工程总造价决算书,报审金额超过进度审核额和决算金额20%的,由
30、乙方分别按审减额的1%和6%承担违约金。15.3.4乙方送交决算书后,在甲方认可有效的签证单内如出现漏报、少报,原则上甲方不予调增。如要求调增的,乙方按调增金额的20%支付违约金给甲方。15.3.5乙方接到甲方核对工程决算的通知一周内,必须与甲方核对并提出反馈意见,十五日内配合甲方完成决算审核。如十五日内无书面反馈意见的,视同乙方认可甲方审核的工程造价。15.3.6其他未尽事宜执行甲方施工工程结算标准。十六、质量保修16.1乙方应在质量保修期内对交付甲方使用的工程承担质量保修责任,并在工程竣工验收前,与甲方签订工程质量保修书(附件三),作为本合同的附件。16.2如果乙方未能在约定时间内修正某项
31、质量缺陷,则甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由乙方承担。16.3质保金和支付办法:竣工验收合格,决算交甲方审核后,留工程总造价的10%作为质量保证金。质量保证期满1年(其中质保期约定为1年的则按满1年),经双方相关人员验收确认,工程无任何质量问题,则可付清。质保金不计息。十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,双方签字盖章后生效。十九、合同附件附件一、建筑工程取费表附件二、土建单价包干分项价格附件三、工程质量保修书附件四、工程项目施工承诺书(工程管理制度及安全管理制度)甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:甲方代表: 乙方代表:电话: 电话:开户 行: 开户 行:帐号: 帐号
32、:建筑工程施工合同7原告:_,男,汉族,_年_月_日出生,住广东省佛山市_,身份证号码:_。系个体户佛山市_区_金属制品厂的经营者,佛山市_区_金属制品厂经营场所:_佛山市_区_镇街道_工业区_号厂房,注册号:_。被告一:_,男,汉族,_年_月_日出生,住广东省佛山市_,身份证号码:_。被告二:_佛山市_区_工程有限公司,住所:_佛山市_,注册号:_。法定代表人:_。案由:_建设工程合同纠纷诉讼请求:_1、判令被告一立即向原告支付工程款_元以及逾期支付的利息_(利息以_元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_年_月_日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);2、判令被告二对被告
33、一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由:_年_月_日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_有限公司在_工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市_区_金属制品厂的名义与被告一签订工程承揽责任书,约定原告承包佛山市_有限公司在_工业园的车间b、c的金属钢结构工程。工程承揽责任书签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_年_月_日。_年_月_日,被告一向原告出具工程款欠条一张,确认其仍欠原告工程款_元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程
34、款。原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。此致_区人民法院具状人:_年_月_日建筑工程施工合同8甲方:_乙方:_现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼,由乙方负责承包室内外装饰工程施工。经双方协商,本着平等自愿原则,签订以下小型建筑工程施工合同条款:_一、工程概况外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖,即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。二、承包形式干包,
35、包工不包料。1.整个工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行购买和加工。2.整个工程所需的脚手架以及其它施工用具由乙方提供,并负责安装、拆除和拖运。3.整个工程所需人工由乙方提供,甲方不参与施工。4.甲方需提供施工和生活所需的水、电。三、承包价格1.按实际施工建筑面积240平方米计算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_屋面包干价柒仟捌佰元,出檐盖瓦每米捌拾元,六大角贴砖壹仟伍佰元。四、付款方式开工预付壹万元,余款在工程完工验收后一次结算付清。五、质量要求乙方必须严格按甲方认可的施程序施工,按国家现行的施工规范操作,每道工序必须经甲方同意后,才能进行下一道工序施工。装修质量不得低于同
36、一施工类型的装修标准。经双方认可,竣工验收后半年内出现施工质量问题,乙方负责无偿为甲方返工维修。甲方:_乙方:_年_月_日建筑工程施工合同9发包方(甲方):_承包方(乙方):_按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、承包范围:_按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。4、承包方式:_包工包料(部份材料由甲方提供)5、工期:_天。(按甲方通知进场施工当天计,即从_年_月_日起计)6、工程质量:_按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。7、合同工程价款(人民币大写):
37、_二、甲方工作1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。3、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。5、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。三、乙方工作1、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操
38、作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。7、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育。8、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。9、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。四、关于工期的约定1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负
39、责。2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期一年。2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。六、关于工程价款及结算的约定1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。3、增加的工程项目按甲方签认计算。4、工程款的支