《2022精选安装承包合同范文合集6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选安装承包合同范文合集6篇.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022精选安装承包合同范文合集6篇安装承包合同 篇1工程名称：甲 方： （发包人）乙 方： （分包人）质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一 承包方法：1 承包形式：单包，即包工不包料。（耗材由甲方提供，含耗材及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。）。2 工作范围：1.工程上的主体预埋（包括强弱电）、2.水电安装（供水，排水，依据图纸施工到位）(强弱电主线入户)，3.消防安装：消防弱电的安装调试，消防栓的安装调试乙方不负责验收）。4.材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3 承包价格，
2、按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求施工，中途如果有变更则另行计价。4 总承包面积 平米（建筑面积按图纸实算）二 开工日期：以现场通知为准工程进度：按甲方要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走。三 质量上：项目部对该工程质量管理目标-一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四 安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何
3、责任。五 文明卫生 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。甲方驻工地代表1甲方驻工地代表姓名：2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。甲方工作甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：1负责与业主的联系，组织重大经济谈判；2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督；4定期组织召开业
4、主例会，对施工生产情况进行协调；5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；6提供乙方人员食宿场地；7负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方；8甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；9保证春节前乙方工人工资能及时发放；10及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。乙方驻工地代表1乙方驻工地代表姓名2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的项目管理办法及规章制度。
5、乙方工作乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：1编制施工方案，并经过甲方代表批准；2按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，并对数量负责；3严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；4按照甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。八 付款方式结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。1.按节点进度支付工程款：0.000封顶支付9%，三层封顶支付6%，九层封顶支付4%；十六层封顶支付6%；主体封顶支付5%，地
6、下室至九层安装完成支付15%，十层至十六层安装完成支付15%，十七层至顶层安装完成支付15%；安装调试完毕支付17%；工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的3%；剩余5%为保修押金，工程结束验收后按总承包金付足 剩余5%为质量保证金（三个月内付清）九 工期延误：1 对下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：2有大的设计变更工程量增加较大时；3不可抗力；4乙方施工项目对工期造成影响时；5方代表同意顺延的其它情况。6格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，甲方有权责令乙方限期整改。补充条款：1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、
7、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准；2如因甲方所供材料不及时工期顺延。本合同未尽事宜，可另行补充合同及附件，补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。十 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。发包人： 分包人：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日安装承包合同 篇2工程名称：xx市物资交易中心建设单位：xx市物资局施工单位：xx市建筑工程公司审查单位：xx市城建局工程编号：xxx一九xx年x月x日订立合同双方：建设单位：xx
8、x市物资局（以下简称发包方）施工单位：xxx市建筑工程公司（以下简称承包方）为了完成商定的建筑安装工程明确发包方与承包方的相互权利、义务关系，根据中华人民共和国经济合同法和国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例，特签订本合同。第一条工程名称：（见工程一览表）第二条工程地点：xx市xx路xx号第三条建筑面积：共计xxx平方米。第四条承包形式及材料设备供应：（略）第五条工程总造价：xxx万元第六条工程价款和费用结算依据及付款办法：（略）第七条技术资料供应：施工图x x份，设计概算xx份，钻探资料xx 份，于xxx月x日交齐、第八条工程开竣工时间：xx年xx月xx日至xx年x月x日。第九条工程质量标准
9、，依据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施工验收规范为准。第十条其他及协作条款：（略）第十一条奖励与违约责任：（略）第十二条合同有效期：本合同自双方代表签字盖章后生效，至工程竣工、办理交工验收和款项结算后失效。第十三条本合同正本二份，双方各执一份，副本五份（其中送建委、建行、合同鉴证机关各一份），建设单位收执一份；施工单位收执一份建设单位（发包方）：（盖章）代表人：（盖章）地址：电话：联系人：银行帐号：施工单位（承包方）（盖章）代表人：（盖章）地址：电话：联系人：银行帐号：安装承包合同 篇3甲方：乙方：xxxxx有限公司综合楼项目部承包范围内的水电、消防系统及地下室暖通安装工程，以包工包
10、料的形式承包给乙方施工，为明确双方责任，维护双方权益，保质保量的完成工程任务，经双方共同协商一致，签订本合同，以资共同信守。一、承包形式及范围1、承包形式：本工程以包工包料的形式由乙方承包施工。2、承包范围：、电施设计图纸中的强弱电线管预埋、管内穿线、开关、插座、灯头、开关箱、电缆、配电箱及电视线的穿线等工程(其中电缆部分参照主合同附件二，甲方直接发包工程2、4条，甲方负责将室外供电主电缆接入首层每单元的表箱内，但穿线管由乙方埋地至室外5米，其它电缆按甲方与施工方为准，电表按设计图为准，如果采用电力局指定的电表，则乙方退按市场单价的总金额给甲方，其余材料按甲方与建设方指定的材料进行采购，如有差
11、异，甲方不负任何责任)。、水施按设计图纸所有的管材、水表、阀门进行施工，包括空调排水及屋面落水的管材及施工，不包含室外水表，阀门井的砌井、井盖、化粪池、流泥井等有关泥工的事项，所有材料按甲方与建设方指定的材料进行采购。、消防系统包括：通风、消防箱栓、喷淋、应急照明、烟感以及蓝图设计到得其它项目，甲方配合乙方按结构图预留好消防箱洞口。、乙方负责工地临时水电的施工及配套有关水电施工。乙方应保证消防、水电的验收达到合格标准，并负责验收所发生的一切费用，乙方根据施工需要，自带各类施工机械、生产工具、用具、安全防护用品及食宿用品。(在施工中及食宿中产生的水电费、补洞所用的水泥、河沙模板，一切由甲方负责。
12、)、乙方负责吊兰通道处保护门的焊接及安装、维护和临时用水、用电的安拆维护。、地下室水电、消防系统按人防施工，但不负责人防及高低压配电房的安装工程。二、承包单价、结算方式及付款办法：1、承包单价：按甲、乙双方约定消防通风，水电按地上部分58元/，地下部分125元/的单价进行包干承包。不计取税金，如蓝图发生增补工程，所产生的工程款及材料调整，甲方扣除税金后其余给乙方。2、结算方式及付款方式：建筑面积按现行计算规则进行计算，本栋面积为地上部分 平方米，总额为 元;地下部分 平方米，总额为 元，合计为 元。按工程进度分批付款，在工程竣工后，验收合格后办理工程结算，双方签字认可后，除留取工程款总额2%的
13、保修金外(保修期为两年)，其余款在交房后两个月内付清，付款表附后，如有违约造成的工程进度、误工费等，按当时当地人工工资单价补加人工工资，工程款按银行同期利率三倍支付利息及本金。三、工期：1、本工程按主体工程进度同时施工，竣工验收为建设方指定时间为准。2、乙方必须组织一批技术较高的工人队伍，满足工程进度需要，如因乙方原因影响工程进度，造成其他工种停工或窝工造成的人工停工费和机械架料租金损失等概由乙方负责赔偿，并按每提前或推迟一天竣工对乙方实行 元每天的对等奖罚。四、质量：本工程必须严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工，工程质量等级双方约定为合格。如验收达不到合格标准，乙方无条件进行返工，所耗人
14、工及材料费用概由乙方负责并承担延误工期的全部责任。材料按甲方与建设方签订的材料为准。乙方应有专业技术人员跟班作业，指挥工人操作，协调工作，确保质量，所有预留、预埋必须做好，不准出现凿洞、打孔现象，砼浇筑时必须有人旁站，以保护管线、管道预留预埋的.成品保护，所有厕所、厨房补捣孔洞不得有渗漏，凡因乙方原因引起上级单位下发整改联系单的每次罚款500元，下发停工整改通知单的每次罚款20xx元。五、安全：乙方必须加强安全教育，完善各项施工安全防护措施，严格按施工操作规程施工。做到安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故的发生，如发生各类安全事故，其一切法律和经济责任和所发生的一切费用概由乙方承担，并不得影响
15、工程进度。六、甲方责任：1、开工前向乙方提供施工图纸两套，并组织有关部门进行图纸会审和技术交底，并做好各项验收资料。2、按工程进度及时支付工程进度款，如因甲方原因造成乙方停工或误工一天以上应根据签证给予乙方误工工资和工程款的利息。3、根据实际施工情况，甲方对相应重要的工种有权进行统一调配施工，其单价另行确定。七、乙方责任：1、乙方必须严格按照施工图纸会审交底记要，设计变更通知施工，执行国家现行施工规范及验收标准。2、服从甲方现场管理制度，乙方确保工程进度，做到文明施工、安全生产，负责施工现场临时水电安装、拆除及日常小型机械维护，并做到随叫随到，积极配合。3、乙方如进度缓慢，质量低劣，甲方随时有
16、权辞退乙方，终止合同，并有权另选施工单位进行施工，其乙方所完成的工程量按承包单价的60%进行结算付款，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。、4、必须严格按规范和设计要求施工，搞好与土建等其他专业施工队伍的配合工作。5、本工程的有关签证乙方必须在24小时内报请甲方施工代表和工程部负责人签字认可，否则一律视为无效，其责任由乙方承担。6、乙方不得私自转包，否则甲方有权随时辞退乙方终止合同，并按本条第三款规定进行结算付款。八、未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。九、本合同双方签字盖章后生效，工程验收合格，结算审核认可，付清尾款后失效。十、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。甲方(公章)：_ 乙
17、方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日安装承包合同 篇4订立合同双方：以下简称总承包方：，以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条 工程名称。（指分包部分之工程名称）第二条 工程地点。第三条 工程范围。（可用列附表办法）第四条 质量标准。（可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出）第五条 承包方式（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。第六条 工程总价本工程包价计人民币元
18、整。第七条 工程包价本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。第八条 付款办法第九条 工程期限按本合同第三条规定的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。第十条 中间交工本工程项目范围内的工程，自年月日开工于年月日开工于年月日完成交工。第十一条 双方联系制度及协作办法。第十二条 关于工程保密办法。第十三条 违约责任。第十四条 特殊条款。第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条 合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本份，总承包方收执份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执份。第十七条
19、 合同附件总承包方：负责人：地址：电话：分包方：负责人：地址：电话：年月日订立附表1：工程项目一览表工程预算号工程名称单位工程数量预算(概算)价值预定工期开工、竣工安装承包合同 篇5发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容：第二条 工程期限1、本工程合同安装总工期为2、本工程开工日期以构件进场时间为准。第三条 工程合同总价总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为 元(大写 )如有变更，以实际面积结
20、算。第四条 材料、设备供应1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。第五条 工程质量和检查验收承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第六条 工程价款的支付与结算1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的 %的预付款，结构安装完毕，发包方支付 %的进度款，彩板安装完毕，发包方支付 %的进度款。2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工
21、验收并办理工程结算后 天内，所有余款全额支付完毕。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条 附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正式本 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日安装承包合同 篇
22、6发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)经甲、乙双方协商，甲方同意将惠安供电有限公司带电作业中心水电安装工程以 包工不包料 形式承包给乙方施工，为了工程按时、保质完成，签订以下协议，便甲乙双方共同信守履行。一、工程简况工程名称： 惠安供电有限公司带电作业中心 工程地点： 泉州惠安螺阳镇溪西自来水厂后二、承包方式： 包 工 (乙方提供所有工程用设备、机械)三、工程承包范围1、惠安供电有限公司带电作业中心电施、水施设计图纸内容(根据甲方签定项目进行施工)2、电施：按图预埋线管和线盒(只计室内部分)3、水施：按图施工(只计图纸内水施)4、弱电系统(电话、电视)计敷管和线、线盒和分层箱安
23、装。5、安装项目所预留孔洞、剔槽、剔孔等修补、楼板上预留孔洞的封堵应做到不渗不漏。6、室内部分按设计图纸内容施工。7、室外部分图纸内若没有要求的，则排水施工到室外外，给水至 0.5 m处。8、安装工程按图施工完成后应按验收规范要求，做到合格。四、承包合同价款：以建筑面积每平方：作业中心 30 元/m2。 作业中心m2。五、工程质量和工期要求工程施工质量等级为合格，工期按项目部编制的总进度计划及月分项进度计划要求，配合其他工种的施工进度。六、工程结算和付款方式1、主体工程预埋段按施工完成的电气预埋，甲方按乙方完成总量的90%给予拨付工程款。2、工程进入装修时按每月完成量的95%拨付工程款。3、工
24、程竣工验收后付至乙方所完成量(承包总价)的100%。七、双方职责和权利1、甲方职责和权利应提供完整施工图纸一套及时送达图纸会审记录及变更通知等施工技术要求。负责生产任务落实、各工程的生产与技术交底、督促检查质量、安全、文明施工、施工进度等事项。及时审核乙方工程量和进度的财务结算。组织工程验收、督促乙方对验收后整改工作。材料进场时应对乙方施工现场进行指导。2、乙方职责和权利施工人员应认真熟悉图纸和做好各项准备工作，组织好人力、机械等设备，配合项目的进度要求，协调好与其他班组的工序搭接。与甲方及甲方管理人员进行协调，处理好施工中出现的问题，作出自检工作。乙方合理配备材料，不得出现不必要的浪费，做到
25、工完料尽，场清。乙方应负责向甲方提供用料计划，在计划使用前5天将用料送给甲方备料。乙方应教育好工人正确使用安全防护及其他班组的配合，不得出现违法乱纪行为。乙方有权拒绝甲方违章指挥，在施工过程中发现无任何安全防护设施或安全设施不完善，乙方有权拒绝施工。应配合甲方办理所有外来工证件。应对已安装好的给排水管、配电箱等做好密封保护。八、违约违规处理方法1、甲方应根据协议内容及时支付乙方工程款项，如有拖延工程款现象，经协商无效后，乙方有权决定终止本合同，全额索取完成量的工程款项。2、乙方施工人员必须严格遵守建安企业安全技术规程，操作规程及有关部门制定的规章制度，应对每个工人做好班前班后安全教育工作，冒险
26、违章操作，施工中所发生的一切安全事故，乙方应负全部责任。3、施工过程中不认真熟悉图纸、不按图施工，不按规范操作，造成验收不合格，乙方应无条件及时整改。4、应严格执行现行规范验评标准。5、施工中，若乙方无法确保工程进度和质量，甲方有权责令乙方采取措施。6、乙方应保护好自己及他人成品及半成品，应管理好工人，不得出现故意破坏。7、乙方提前提供施工用料清单，甲方应在乙方计划使用时间5天内组织材料进场。8、乙方按甲方提供工程图纸施工，如乙方按图施工完毕后，甲方变更、费用由甲方负责。九、其他事项：1、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿三鞋，严禁乱接施工用电，若违规，甲方将给予一定的经济处罚。2
27、、浇筑砼时，乙方至少要派一专人进行护管并落实到人，施工过程中应认真熟悉图纸，与其他工种密切配合，否则，出现遗漏或错埋、漏埋、堵管等现象，且未与甲方协商处理办法，操作人员随意开洞、剔槽，甲方有权对乙方进行经济处罚。3、乙方施工人员严禁偷窃现场材料，违者除赔偿外，乙方应被处所盗材料价值的三部以上罚款，并移交相关部门处理。4、乙方严禁再转、分包，乱扣工人工资，若发生纠纷，工人告到有关部门，一切责任由乙方承担，并应承担违约责任。5、乙方向甲方申领工资时，应先填写工人工资清单，工资清单应填写一式二份，待发放完工资并经工人签字后，甲、乙双方各执一份存档备案，否则甲方将拒付下期工资款。6、其他未尽事宜，甲、乙双方应严格按照相关部门规章制度、法律法规执行。十、本合同仲裁办法：本合同在履行过程中若甲、乙双方发生争议，双方首先协商解决，经协商解决无效，可交由劳动部门处理，可向人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方另行商定补充条款;本合同是甲、乙双方经济技术责任制约条款，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签定之日起生效，工程款付清后自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日