《最新工程劳务承包合同范本5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新工程劳务承包合同范本5篇.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新工程劳务承包合同范本5篇在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。以下是我整理的最新工程劳务承包合同范本5篇，欢迎阅读参考!最新工程劳务承包合同范本(1)甲方(全称)：乙方(全称)：签订日期： 年 月 日内部劳务承包合同甲方：乙方：甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同：第一条：工程概况1、工程名称：乌海天鸿瑞园小区消防工程2、工程地点;乌海市海勃湾3、工程内容;消防工程地下停车场。4、承包范围;包工不包料，包括防排烟部分，通风系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防验收规范进行。第三条：
2、质量要求1、本工程为以质检站确定后的合格工程。第四条：合同价款与计算方式1、价款及计算方式：地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米37元(包括阀部件)，风机安装费计算方式：按每个#65元计算(包括辅材)。2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%，每月甲方计量后支付现有工程量的65%，在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%，竣工验收后支付总工程价款的95%，其余5%做为质保金，质保期满后一个月内一次性付清。第五条：安全1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员，协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。2、如果乙方管理不到
3、位或不按有关安全操作规程作业 因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。第六条：保险1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责支付费用。第七条：甲方义务1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费用由甲方承担。2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。4、负责甲方应该做的其他工作。第八条：乙方义务1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提交
4、施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格实施;3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期; 加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲
5、方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局。5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施，造成损失的要照价赔偿。7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。第九条：验收1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收
6、结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。第十条：违约责任1、乙方不按甲方进度计划表实施的，每延误一日应向甲方支付5000元的违约金。2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙方应承担承包费额5%的违约金，并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。第十一条：争议1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解，调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。第十二条：保修1、工程验收
7、后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定：保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取，到期支付，不计利息。第十三条：合同份数本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，甲方审核盖章后生效。补充条款：甲方驻地代表： 电话： 乙方驻地代表：甲方(发包人)(公章)： 乙方(承包人)(公章)：住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：最新工程劳务承包合同范本(2)甲 方：乙 方：甲方将位于 (工程地点) 的 (工程名称) 围墙修建 工程项目中的部分建设项目以清包工的方式交于乙方组织施工。双方经过协
8、商，签订本劳务用工承包合同，以资信守。一、 总则。乙方已经详细阅读了甲方于 2022 年 5 月 25 日与一包方签署的分包 工程合同，乙方清楚地知悉并完全同意，甲方对总合同所约定的相应责任，已随着分包的建立同时转移给乙方。乙方明白，总合同全部条款，是本劳务用工承包合同的约束，因乙方的行为不当和管理不善，造成的各种损失或一包方对甲方追讨赔偿及处罚时，乙方须承担由此而引致的全部责任。二、 工程承包范围及内容。范围： 部分围墙修建工程,(严格按照施工图施工) 内容： 见附表及施工图。 以及包安全、包质量、包文明施工、包员工食宿、包员工安全、服装和鞋帽、机械使用和维护、砂网、灰桶、铁铣、看护、放水、
9、雨工、基础回填 及除现有机械外一切小件用具。 因甲方原料不到位造成停工，由甲方补偿每 人每天100元。甲方报乙 方开工来时路费(以车票凭证报销)，回时路费由 乙方自己承担。三、 工期本劳务用工工程工期为 60 天(暂定 2022 年 5 月 31日至 2022 年 7 月 30日)具体以甲方通知开工日算起。四、 管理标准按一包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准和工程建设施工企业质量管理规范(GB/和50430-2007)及甲方实施的质量、环境和职业健康安全三个管理体系为标准：1、 质量目标：合格，并符合一包合同的相关质量要求;2、 环境管理目标：
10、环境污染事故0次;施工现场的噪音控制在标准范围内;固体废弃物、污水和粉尘按照法律法规要求达标排放;3、 职业健康安全目标：轻伤率不超过6‰重伤率0;死亡0;重大机械事故0案次;重大安全责任事故0案次;重大火灾事故及火灾伤亡事故0案次;急性中毒事故和严重职业病0案次。乙方劳务用工的工程应确保以上目标的实现。基于上述的前提，本劳务用工合同只对本劳务用工工程的特定细节制订相应条款，其余的责任按总合同执行。五、 承包方式选定下列第 1、2 种方式1、 承担。2、 本工程的全部材料由甲方供应，乙方负责施工。六、 工程承包价格选定下列第 种方式1、 固定劳务报酬方式：本劳务用工劳务费为人民币
11、￥155元 (大写：壹佰伍拾伍元整 )，除双方另有签署的工程变更文件外，本工程完工后，双方将以本造价进行结算。2、 零工计时单价或计件单价方式：双方现场协商定后，按照合同约定的单价及过程中新增内容签证的单价，以乙方实际完成的工作量办理结算。未经甲方签字同意，乙方擅自施工，由此发生的一切费用由乙方承担。七、 付款方式。1、 劳务费的支付选定下列第种方式(1)、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，按下列方式支付：A、合同生效，劳务工人进场施工后10天内，甲方预支乙方生活费一万元整，(在次月支付乙方进度款之前甲方不再预支乙方任何费用)。此费用在次月计量结算时扣除。B、工程款支付：每月26号-30号由
12、乙方申请甲方验工计价。次月15号按甲方在收到一包商上月进度款后，按上月实际发生劳务总费用 100 %的比例，在甲方收到乙方有效发票后7个工作日内支付。完工最后一个月支付总劳务费的60%，余下40%在整体围墙工程经业主方验收且结算后一个月结清。(2)、采用计时单价或计件单价方式(即零工)支付劳务报酬的，双方约定支付方式为：按7款B条执行2、 劳务费结算方式全部工作完成，经甲方认可后7天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，根据有甲方授权代表签字并盖公章认可的文件确认结算后，进行劳务报酬的最终支付。3、 付款保留条件一包方的支付是甲方向乙方支付的前提，在甲方未收到一包方款
13、的时候，上述的支付约定可能延迟，但最长时间不超过10个工作日。对此乙方不得追究甲方的违约责任，乙方愿意接受此条件约束。最新工程劳务承包合同范本(3)合同号：甲方：承包人：为了确保客户的生产经营顺利进行，提高本公司的劳务管理水平，增强劳务管理人员的责任心，提高经济收入。依照中华人民共和国合同法、及其他有关法律、行政法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用原则基础上，双方就本项目工程劳务用工事项协商达成一致，订立本合同。第一条、工程项目及内容：一、项目部：二、工程名称：三、工程地点第二条、劳务报酬与结算：1、按照客户所付的劳务费用公司与承包人各的50%，公司承担开发票所产生的费用，剩余所有费用由承
14、包人承担。2、公司收到客户所付的劳务费用后一周内按比列返给承包人。：第三条、公司的权利和义务1、公司有权在工作期间对承包人所管理的劳务派遣人员进行统一管理。2、公司有权力对承包人的账目进行核查。3、客户对承包人的管理工作考核不满意或提出强烈意见时。公司有权力进行核实后处理直到客户满意。第四条、承包人的义务1、承包人应认真履行国家及地方有关的劳动、薪酬、社保、等方面的法律法规和政策规定。及时与所属劳务人员签订劳务合同。并确保劳务人员严格执行客户的规章制度及要求。2、承包人应该与所属劳务人员按照国家规定签订劳动合同，办理有关劳动用工手续，并及时为所属劳务人员购买国家规定的社会保险及其它保险，按时交
15、纳规定费用(含单位及个人应缴纳的部分)若承包人未办理相关保险或未及时参保并缴纳费用，所有与此相关的责任由承包人完全承担。3、接受公司和客户及有关部门的管理监督和检查。不断的培训和考核劳务人员的技术水平，教育劳务人员严格遵守客户的各项规章制度及设备的操作规程及技术要求。组织协调好客户对劳务人员进行岗前;转岗;岗位的安全培训和技术要求。负责搞好生产区域的安全卫生工作4、承包人在工作期间不得无故离岗，如有特殊情况需提前两个月书面通知我公司，等公司安排好新的工作人员到现场进行交接并签订工作交接单方可离去。第五条、安全施工与检查：1、确实贯彻实行国家安全法规。承包人应与客户签订安全管理协议书，对所属劳务
16、人员进行安全教育和管理，必须遵守一切安全生产管理制度2、负责对生产工作中可能发生的伤，残等安全事故(包括高原职业病)，对劳务人员及时采取安全保险措施。3、对劳务人员发生的小损伤，不及时上报工伤保险部门的，产生的一切费用有承包人支付，对于赔偿超过一万元的，公司经领导批准后可适当给予补助，如应承包人拖延造成严重后果的由承包人负责。4、劳务人员发生伤残事故，先有公司出面解决处理，事后经过调查与承包人的责任关系不大，公司根据所赔偿金额要求承包人适当赔偿。若承包人具有不可推卸的责任，公司将按照利润分成的比例要求承包人赔偿。第七条、违约保证金为保证本合同的顺利履行。承包人须向公司交纳保证金2万元，作为工程
17、安全及人工工资保证金。公司与客户合同期满1年内分期无息退还保证金。第八条、争议1、因本合同发生或与本合同有关的一切争议，有双方协商解决，协商不成的可通过法律诉讼解决。2、本合同未尽事宜双方共同协商解决。四、合同份数：本合同正本两份，具有同等效力，由甲方、承包人各执一份甲方(盖章)：代表人：日期： 年 月 日承包人：(签字)地址：身份证号：电话：日期：最新工程劳务承包合同范本(4)甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳务法和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量
18、： 项目 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方
19、木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用
20、的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。三、合同价款1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行2008年河南省建设工程工程量清单综合单价及相应配套的取费定额。承包单价组成：一次主体结构承包单价200元/m2;墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。3
21、、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。四、结算及付款1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承担，另外工期也随着延长。6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。五、双方责任(一)甲方责任1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制
22、，乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动配合安排实施。3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场
23、内规定地点。乙方负责下料。6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。(二)乙方职责及承诺1、质量标准：合格。2、工期：根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。3、安全生产：达标(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理制度。(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用，如发生安全事故，由责任方负全责。4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他项目抽
24、调人员突击，保障工程按期完成。6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。8、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。六、文明施工1、为达到文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种规定实施。2、乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将根据治安条例的有关规定处理，情节严重者送交执行机关处理和罚款。3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。4、建筑
25、垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，如果发现乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。七、材料管理1、甲方提供用量实行包干制度，节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的使用，发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因保管
26、不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必须及时进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。八、违约、争议1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。九、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进行合同补充，具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。十、
27、补充协议1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。2、项目完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，10日内质保金全部无息返还完。甲方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：合同签订时间： 年乙方(盖章)： 代表人(签字)： 联系电话： 月 日最新工程劳务承包合同范本(5)甲方(发包方)：海南润地投资有限公司乙方(承包方)：甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。一、项目概况1、工程名称：海南润城国际公寓;2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;3、结构形式：框架结构;4、最高层数：十七层;5、建筑面积：22503.06平方米
28、。二、施工质量要求本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。三、工期酒店部分自20xx年4月 日开工，20xx年8月31日竣工，公寓部分20xx年4月 日开工，20x年9月30日竣工。四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干
29、挂石材施工由甲方负责，乙方配合。五、合同价款按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页