《2022年关于施工承包合同模板汇总七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工承包合同模板汇总七篇.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于施工承包合同模板汇总七篇关于施工承包合同模板汇总七篇在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我帮大家整理的施工承包合同7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工承包合同 篇1甲方（全称）： （以下简称甲方）乙方（全称）： 重庆信拓信息技术有限公司 （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲乙双方共同磋商，为确保本工程能按时、按质、按量平安完成，明确双方在施工中的责任、权利和义务，特签订以
2、下合同，双方共同执行。一、 工程概况：工程名称： 苏宁弱电工程工程地点： 重庆境内工程内容： 网络、监控、报警、背景音乐等二、承包范围及方式：1、 范围及方式：按图纸要求施工。包工期、包质量、包进度、包平安、包文明施工。未经甲方同意，乙方不能再进行分包或转包。2、 乙方必需听从甲方现场管理人员的管理，按甲方供应的图纸内容、设计修变更更通知书以及甲方所定的施工要求为准，承包弱电工程的施工。3、 全部材料由甲方负责，施工机具.辅材和材料搬运施工等全部由乙方负责，乙方负责施工现场的材料和工具的保管，如有丢失，由乙方等价赔偿。4、乙方在施工过程中损坏其它设施等物由乙方负责。5、乙方在施工中应平安和文明
3、施工，统一购买和穿着甲方工作服，在施工中若出现违反业主方平安和文明施工要求的行为而受到惩罚，后果自负。三、 工程进度和质量标准1. 本项目工程进度必需根据业主方和甲方要求完成，不能影响项目的整体进度。每延误1天按派工单总金额5%惩罚，（不行控因素除外）。2. 竣工验收质量等级必需按业主方和甲方要求达到优良标准，质保期限为壹年， 自业主方和甲方竣工验收之日起计算。四、合同适用范围和有效时间本合同适用于弱电工程施工，详细项目以派工单的形式签署。合同有效期为壹年，即20xx年3月1日至20xx年3月1。五、组成合同的文件：1. 本工程合同书；2. 施工管理条款3. 甲方供应的图纸、设计变更通知书；4
4、. 派工单六、在施工过程中，全部进入工地的施工作业人员必需具备行业作业证，乙方按国家法律法规要求负责购买社会保险（养老保险、医疗保险、工伤意外保险等），乙方施工过程中发生的人身平安事故和人身损害均由乙方担当全部责任和费用。施工作业人员必需自行办好劳工证、暂住证等相关证件，其一切责任由乙方负责。七、合同价款：八、付款方法：工程验收合格后，乙方须要给甲方开具专用发票，甲方在收到发票后的三个工作日内，一次性支付乙方95%的工程费（5%的工程费作为售后质保金一年后全部支付给乙方）。九、本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签章之日起正式生效。本合同组成文件与合同具同等法律效力。如一方违约，将追究其法律责任
5、。本合同未尽之处，双方应通过协商解决。十、合同自质保期到期之日自行失效。甲方（印章）：乙方（印章）：重庆信拓信息技术有限公司电话： 电话：18602315599日期： 日期：施工承包合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)为确保工程顺当进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。第一部分 工 程 概 况1.工程名称：2.工程地点：3.结构类型：4.承包范围：5.承包方式：6.甲方驻施工现场代表：乙方驻施工现场代表：其次部分 工 期1.开工日期：竣工日期：按甲方支配工期执行2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工
6、日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理看法，乙方按甲方书面要求停止施工，实施甲方代表处理看法后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，接着施工。4.甲方代表不能在规定的时间提出处理看法或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。5.停工责任在甲方，由甲方担当经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方担当经济损失，工期不予顺延。6.在施工过程中，对以下缘由造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。(1)由于人力不行抗拒的自然灾难。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)一周内非
7、乙方缘由，停水、停电造成停工累计超过8小时。非上述缘由不能按合同工期施工的，乙方担当违约责任，并处以罚款，计人民币 元(大写)第三部分 质 量1.本工程质量等级为： 合 格2.乙方应仔细根据规范、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查验收，为检查供应便利条件。3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求仔细返工，并担当返工费用;非乙方缘由导致返工，由甲方担当有关费用。4.凡隐藏工程和中间验收部位，经乙方自检达到合同要求后，应刚好书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求，并签字认可后，乙方方可接着施工。5.乙方应做好自身的成品爱护工作，担当因成品爱护
8、不利而造成的损失，并主动协作甲方做好成品爱护工作，如发觉人为破坏或施工相互协作中成品损坏，应刚好向甲方汇报。6.竣工工程质量阅历收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进行返工，修改，直到符合合同要求并担当返工修改的费用，工期不予顺延。第五部分 材 料 供 应甲方应刚好保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否则甲方担当由此造成的损失。第六部分 劳保基金及税金1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。2.税金由甲方代扣代缴。第七部分 对劳务队的管理1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素养。2.乙方进场人员必需经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。3
9、.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并根据公司规定担当相应费用。第八部分 劳动力支配1.乙方应按甲方的进度安排及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时接受甲方的核查和监督。2.如发生劳动力不足或暂离现象，乙方应担当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。第九部分 奖 罚 条 款1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据，乙方应留意节约材料，如有奢侈，按奢侈材料总值的100%进行赔偿。2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进行嘉奖。第十部分 工程结算与价款支付1.工程结算：、2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。3.保修金比例：工程结算额5%
10、，一年后付清。第十一部分 合同的生效与终止1.本合同自签章之日生效。2.出现下列状况，甲方可提出终止合同。(1)乙方有严峻损害甲方形象及利益的行为发生。(2)未完成甲方进度安排，并无详细改进措施。(3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。(4)未按平安规章生产，整改后不能达到要求的。第十二部分，其他1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)地 址： 地 址：负 责 人： 负 责 人：联系电话： 联系电话：签订日期： 年 月
11、 日施工承包合同 篇3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G-2和G-5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。一、承包范围：自挖槽起先到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。二、质量标准：执行国家现行施工质量验收规范及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程，
12、按现行施工质量验收规范检查，分项必需合格，不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必需执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量缘由而出现复验状况，由此引起的一切费用均由乙方担当。细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品爱护，对其它工种人员有意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方嘉奖10元，假如砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元，正常天气每天分早
13、、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每惩罚款50500元。现浇构件如因乙方施工缘由，造成表面出现干裂现象，甲方将视干裂状况赐予经济惩罚。三、承包价格及计算方式：(1)G-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。(2)G-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。四、进度要求：该工程开工日期为 年 月 日，G-2、G-5号楼主体同时施工，每层按 七天计算 。完工日期： 年 月 日必需完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻
14、重，扣罚乙方工程款的3%5%。如发觉乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%50%，乙方损失自负。甲方下达的施工进度安排与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。，余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。六、工程进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，假如对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。反之其它工种
15、对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。 乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、平安资料的供应和整理。对工人进行平安教化、培训，为工人供应必要的平安用具。严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发觉将肃穆处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏平安设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强平安意识和劳动爱护，杜绝平安事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。进入施工现场发觉一人不戴平安帽罚款5元，发觉一人大便罚款100元。每发觉一人违章、擅自拆除平安设施罚款100元。出现一次高空坠物罚款1000元。因乙方缘由发生平安事
16、故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上。无论任何缘由出现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款500元。无论任何缘由，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款500元，并由乙方负责人公开赔礼致歉，对全部工人进行教化，保证下不为例。七、平安施工与工伤事故：乙方应遵守平安操作规程及平安技术交底，遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发觉有平安隐患刚好通知甲方处理。不按章操作的出现的平安事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同全部条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤平安事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000
17、元以上，甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整齐，堆料场地应整理至便利进料。废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。如运用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整齐、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方担当，在拨付工程款时扣除。九、机具管理：乙方所运用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视状况轻重，甲方有权处以罚款。安排到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。如机具出现故障刚好通知甲方修理，发觉带
18、故障运行者，甲方有权罚款。十、其它：1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的看法，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。2、如甲方运用乙方人工，按 元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必需要做，不能借故推托。3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。4、补充合同与本合同有同等效力。5、附工地规章制度 1份6、附平安技术交底 1份7、本合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方代表： 乙方承包人：年 月 日施工承包合同 篇4经甲乙双方友好协商，一样同意以下各项条款内容：一、双方名称、场所、联系电话：二、标的：1、甲方情愿将工程全部施工技术资料发包给乙方。2、本合同
19、中所指“施工技术资料”是指：桩基资料、土建资料、水电安装资料（一般建筑室内水电安装资料、强电部分）、钢结构资料、幕墙资料、智能化限制资料（弱电部分）、竣工备案资料、平安台帐资料、消防资料、竣工图编制。3、本条其次款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的全部资料；若本工程建设单位托付施工单位负责编制，则乙方情愿替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作（但该部分费用须另行结算，详参本合同第条第款）。三、数量：1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份
20、为原件且须移交当地城建档案馆，其余两份均为复印件或影印件；3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加，则该部分产生的费用须另行结算（详参本合同第六条其次款）。四、质量：1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。2、本条第一款所述全部编制依据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中全部“项目经理（签名）”、“设计单位（签章）”等签字盖章均由甲方自行负责，且与乙方无关。4、本工程施工技术资料编制完成后，
21、由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。五、专用条款：1、甲方在工程刚起先时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。2、甲方在工程施工过程中须刚好把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料（包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等）移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的打算工作。4、工程施工过程中甲方须刚好协作乙方打算把相关试件试块送达当地检测中心，并由甲方负责送样费用。5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒（袋）、笔等均由乙方向甲方实报实销，但须以有
22、效凭证为据。6、本工程所发生的有关原材料/构配件、试件试块测试由甲方自行负责；若由乙方负责填报发送，则甲方应在酬劳中另行计算（取样制作等工作由甲方自行负责）；7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素，乙方情愿为甲方无偿供应如下服务：乙方替甲方完成本条第六款所述内容，但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决；8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸，便于编制三套竣工图（若甲方认为竣工图套数不足须另行增加，则该部分产生的费用须另行结算，详参本合同第六条第三款）。9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机（最好是激光型）、两张办公
23、桌、三张办公椅，并保证电脑能宽带上网。10、其他须要申明的内容有：六、酬劳：（一）支付金额：12圆人民币）支付给乙方作为酬劳（此费用已包括本合同第五条第六款所述费用）。2圆人民币）支付给乙方，作为本合同其次条第三款所述费用（即编制竣工备案资料）。3圆人民币）支付给乙方，作为本合同其次条第三款所述费用。（二）付款方式：4、本条第一款所述资金付款方式为：本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%，主体中间结构验收即支付40%，竣工验收即支付20%，竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。5、本条其次、第三款所述资金付款方式为：在竣工验收即一次性付清。七、合同时限：1、本合同自甲乙双方签字
24、盖章后即行生效。2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。八、违约责任：1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须马上执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须马上执行，二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意，否则甲方可以提请仲裁或法院。3、乙方延误甲方正值合理的工程验收、资料移交事项的，由乙方马上整改完毕，并由乙方负责一次性赔偿给甲方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的，应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方￥50
25、00元（即伍仟圆人民币）的违约金。九、合同争议解决方式：1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下依次处理争议：首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方均信任的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均须执行裁决看法。十、合同其他规定：1、本合同全部文字、数据不得采纳手写涂改增删，必需经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否
26、则一律无效。2、本合同尚有附件施工技术资料承包合同附件，附件须与合同母体同时执行，附件若与母体发生冲突须按附件执行，附件和母体具有同等法律效力。3、本合同（包括全部附件）均须壹式贰份，甲乙双方各执壹份，且具有同等法律效力。4、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。甲方：乙方：签证日期：签证日期：施工承包合同 篇5甲方（发包人）：法定代表人：乙方（承包人）：法定代表人：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其他法律、行政法规的有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就乙方承接 门窗制作及安装项目协商一样，订立本合同。一、工程概况1.
27、工程名称： 。2.工程地点： 。3.工程内容及范围： （包括材料选购、制作、转运、安装等）。4.承包方式：包工、包料。二、工程数量及价款1.运用材料及单价：人民币元（含税价/不含税价）2.施工面积暂定 ，总价为人民币 元。3. 工程量按实际施工绽开面积实测结算。三、付款方式合同签订后甲方预付合同总价款的%作为合同定金，材料进场后支付至合同总价款 %，施工完后付至合同总价款的%，验收合格后7天内付至合同总价款的 %，剩余%为质量保修金，保修期 年，期满后7天内一次性付清（保修期自验收合格之日起算）。甲方没有按时支付工程款，每延期一天根据合同金额的1向乙方支付违约金，并且工期相应予以顺延。四、施工
28、条款1.施工时间：（1）甲方须提前七个工作日书面通知乙方进场，以便乙方组织货物运输和调配人员。（2）合同工期为日，（暂定自 年 月日起至 年 月日止，详细开工时间以接到甲方书面通知为准）若出现停电或气候缘由影响施工，工期可做相应顺延。如因甲方缘由影响进展，工期顺延。2.对甲方及工程基底的要求：（1）甲方应在开工前天供应施工资料及施工图纸；（2）甲方应在乙方进场前供应乙方施工电源、水源；（3）甲方未供应上述资料、条件、工程基底的，工期相应予以顺延。3.乙方施工人员必需听从现场的统一管理。五、质量要求按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方供应的施工图为标准。甲方有权对乙方施工过程进行
29、检查监督，乙方必需予以协作。六、其他约定1.工程施工完毕后，甲方须于三日内验收，逾期未验收视为验收合格。施工完后，甲方运用或开发商投入运用，视同验收合格。2.施工完毕，乙方即供应工程决算书，甲方须于二日内审核完毕，逾期未审核完毕，乙方可依据乙方供应的决算书要求甲方支付款项。3.甲方指定 （联系方式： ），乙方指定 （联系方式： ）为现场代表，负责双方各项管理工作及办理双方各项签证、结算事宜。七、未尽事宜未尽事宜或遇到特别的状况，应协商解决，如协商仍不能解决，将参照合同法有关条款处理。八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应
30、向 所在地有管辖权的人民法院起诉。九、其他事项1.本合同一式二份，各方各执一份。各份文本具有同等法律效力。2.本合同经各方签署后生效。签署时间：年 月 日甲方（盖章）：联系人：联系方式：地址：乙方（盖章）：联系人：联系方式：地址：施工承包合同 篇6甲方：乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司为明确甲乙双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法以及甲方的要求，经双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程名称：二、工程地点：大亚湾西区 三、承包范围：四、承包方式：包工、包料形式（除钢筋外） 五、承包内容：1、 包平安、包质量、包文明施工、包秩序、包卫生、包本
31、工程土建项目的植筋施工。 2、 植筋的质量及承载力的检测应严格按混凝土结构加固规范GB50367-20xx的要求进行检测，检测单位应经当地质检部门认可（检测费用由甲方自负）。 六、工程量、计量、单价、总价、结算及其他约定：本植筋工程完成后，检查合格七天内结算付清全部植筋款。 七、质量要求及罚款：1、 严格根据设计图纸要求施工，确保施工质量，达到国家建筑工程验收合格标准。 2、 因质量问题 发生返工并影响其他工作，所造成的材料及人工等经济损失由乙方负责。 3、 施工现场等有关场所，按市文明工程施工和验收标准执行，每天做到工完场清，卫生整齐。4、 施工过程中乙方必需按平安操作规程施工，发生平安事故
32、由乙方担当一切责任。 5、 乙方工作人员应听从现场施工管理人员的指挥和支配，做到哦随叫随到。 八、双方责任： 1、 甲方责任：（1） 主管及工程师对工作质量，进度及工程量进行监督验收，解决应由甲方负责解决的有关事宜。（2） 向乙方进行施工图，施工组织设计，质量要求，施工规范和操作规程交底。 2、 乙方责任：（1） 负责组织具有肯定技能的人员进场进行施工，严格执照设计图纸要求和规范进行操作，听从甲方现场管理人员的调配和检查监督，遵守甲方公司的管理规定。九、违约责任：1、 全部进场人员必需自觉遵守工地的现场管理，听从指挥，执行项目各项规章制度，遵纪遵守法律。如违反制度及不听从指挥，甲方有权终止合同
33、，对发生的工程量不予签认。 2、 未经甲方同意，乙方不得擅自将承包范围工程转包给其他施工单位，经发觉，甲方有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由乙方全部担当。全部发生的费用及支付方式，按甲方在乙方的“植筋报价综合表”上的签字执行，即甲方同意上述全部报价单蛮实际植筋数量计算总价：需检测，检测费由甲方自负，完工验收后七天内，甲方支付乙方全部的工程款。 十一、争议的解决：执行本合同双方发生的争议时，由双方协商解决，协商不成的任何乙方可向仲裁委员会申请仲裁。十二、本合同不包括水电费、钢筋。十三、本合同自甲乙双方各执一份，同具法律效力。本合同未尽事宜，双方本着公允、公正的原则，协商解决，必要时签订补
34、充协议。甲方： 乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司代表人： 代表人：日期： 年月 日 日期： 年月 日 户名：惠州市华良建筑加固工程有限公司 账户：20xx 0239 3920 0025 642惠州市华良建筑加固工程有限公司 植筋报价单 建设单位：工程名称：工程地址：施工承包合同 篇7甲方:乙方：甲乙双方遵循同等、自愿和诚信原则，双方就织金县教化局一中建设生活蓄水池修建工程项目施工事项协商一样，签定本合同。双方共同遵照执行。一、工程名称：织金县教化局一中建设生活蓄水池修建工程二、工程地点：织金一中校内内三、工程内容和规格：新修水池共计1个四、施工要求：1、按甲方供应的设计图纸要求进行施工；2
35、、质量达到国家水池施工质量验收标准，经织金县项目主管部门验收合格。五、工程工期：20xx年5月18日至20xx年6月18日，共30天。六、工程承包方式：扩大劳务清包。七、工程承包内容：施工图范围内及招标清单内全部工程内容（基础工程、一次结构、二次结构、构件预埋、试水、平安生产，文明施工等）。1、木工、钢筋工、架子工、砼工、泥工等的一切周转材料等在承包费用内。2、辅材、辅料、协助用工（含材料下车费，在本合同范围内不在产生点工）在本合同承包范围内。3、安装工程不在内，但要协作专业队伍施工。4、以上工序施工完毕，试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。八、工程价款：1、钢筋制作安装单价：820元
36、/T，含焊接且符合11G101图集；2、模板单价：75元/m2，含止水螺杆，以模板粘灰面计算；3、混凝土浇筑单价：25元/m3，含浇筑、清光；4、抹灰单价：20元/m2，含打底、抹灰、清光、刷防水胶浆，以抹灰面积计算。5、砖砌检查井、水管支撑、及水池周边回填、夯实、混凝土等工程单价另行协商。九、结算及付款：乙方施工完毕后，经甲方项目负责人现场验收合格后，支付总工程款60%，经织金县质监站等相关部门以上合格交付建设单位运用后，支付总工程款30%，余款在工程质量保修期满时扣除保修期内的质量修理金后，乙方提交甲方技术负责人签字的工程无质量缺陷证明材料至甲方财务，甲方在7日内结清尾款。十、甲方责任：1
37、、负责施工用材料进场到施工指定区域；2、协调组织工程的竣工验收和竣工结算；3、监督检查乙方施工。十一、甲方权力：甲方发觉乙方出现下列状况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：1、工程转包；2、乙方缘由造成施工进度滞后或者不能按期完工交付运用；3、发生重大工程质量事故；4、不遵项目部有关工程施工、质量管理规定，不听现场管理人员指挥。十二、乙方责任1、仔细组织施工，自觉接受甲方监督检查；2、仔细履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付运用；3、严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量；4、加强平安施工教化和管理，刚好消退平安隐患，杜绝平
38、安事故发生，并对施工过程中出现的全部的平安责任负全责。十三、乙方权力：有权要求甲方按合同约定结算工程款。十四、违约责任：1、乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日担当元的违约责任（累计计算）。2、工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并担当返修的全部费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；3、质量保修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权托付其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。4、甲方缘由造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；5、甲方不按合同约定结算并支付工程款，担当相当于所欠金额50%的违约责任。 十五、未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一样看法的，申请人民法院裁决。 十六、本合同自双方签字按手印后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效； 十七、本合同一式四份，双方各执二份。甲方： 乙方：电话：电话：签订合同时间：年 月 日第35页 共35页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页