《2022水电安装劳务承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电安装劳务承包合同.docx（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022水电安装劳务承包合同水电安装劳务承包合同随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我细心整理的水电安装劳务承包合同，欢迎阅读与保藏。水电安装劳务承包合同1甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、建设工程质量管理条例 及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 承包方式： 包工（保质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理）。四、 承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系
2、统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的全部损失均有乙方担当。六、 质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准
3、。详细为：1、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx2、04S202室内消火栓安装3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2022版)4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx5、消防验收规范标准6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，平安和运用功能要求的全部检测试验符合施工验收质量规范之规定八、质量验收程序：1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检
4、合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一样。4、乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。5、乙方对工程现场半成品、成品负有爱护义务，凡因乙方支配不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补复原原状，造成甲方其他损失的
5、，另行赔赏 。九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员修理，全部费用从乙方预留的保修金中扣除。十、本工程中甲方供应：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。十一、工程量计算方式：本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平
6、安事故处理费用，全由乙方担当（工伤保险由甲方负责）。十三、付款方式：1、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。2、 施工阶段、甲方依据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房运用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。3、 乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。4、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内赐予付清。十四、甲方的责任和义务：1、 为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九
7、条约定的施工机具等。2、 向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底第2页共4页4、 甲方有义务为乙方供应工伤保险（乙方需供应有效证件）。5、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。6、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。甲方：乙方：见证人：公司签章水电安装劳务承包合同2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的
8、水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一： 工程名称：克拉中心二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2) 排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯
9、具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验
10、收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采纳借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工
11、资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工_元/工日，一般工_元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材均由甲方选购供应，全部辅料由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工
12、器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应根据设计图的要
13、求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方
14、全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派
15、，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十三、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应
16、的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十四、其它管理制度1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行
17、为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日水电安装劳务承包合同3甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包
18、人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。其次条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质
19、量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范GB-20xx和建筑装饰装修工程质量验收规范GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批
20、准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30 ，整体竣工验收合格后支付20。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米5、乙方承包内容：1、水电开槽、
21、布线、穿线、埋槽；2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式
22、提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一
23、式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方_签字（盖章）_年_月_日乙方_签字（盖章）_年_月_日水电安装劳务承包合同4发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二
24、 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不
25、在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范
26、围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的
27、审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.
28、乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好
29、供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接
30、着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日水电安装劳务承包合同5甲方： 乙方：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式
31、：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题
32、进行刚好整改并担当由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。10、依据该项目实际状况，员工的住宿由甲方统一支配。三、施工工期：1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。5、若遇发包方调控施
33、工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分20xx年版)建筑工程施工质量验收统一标准GBJ50300-20xx建筑施工平安检查标准JGJ59-99建设工程施工现场供用电平安规范GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50212-20xx建筑电气工程施工质量验收规范GB50300-20xx建筑安装工程施工工艺操作规程DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(
34、1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付方法：1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。2
35、、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额比照本工程施工图纸进行计算。如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方供应的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购价进行赔偿。3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。4、费用的组成：(1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月
36、80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。七、文明施工1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清晰。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的施工现场平安文明专项施工方案进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行限制。2、作业人员管理乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训
37、不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。八、平安事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;超出5000元由甲乙双方协商担当费用。九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。5、材料的领用：各班组必需由组长指定专人领取。未收捡干净。6、本合同签约地点：甲方： 乙方身份证号码： 身份证号码：电 话： 电 话：签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页