《2022维修合同范本6.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022维修合同范本6.docx（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022维修合同修理合同模板集锦9篇随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是我为大家整理的修理合同9篇，希望能够帮助到大家。修理合同 篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)现甲方承接施工的安置区房屋卫生间、露台防水漏水修理工程，经甲乙双方同等、友好协商后，同意将安置区卫生间、露台等渗水修理工程交由乙方负责施工，为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任， 根据确保工程质量、 工程进度、 工程平安的原则，谈判确定如下修理协议望共同遵守执行，协议如下:1. 修理时间： 年 月 日起，到
2、 年 月 日止。2. 修理地点：文昌市龙楼镇航天放射中心安置区。3. 乙方必需严格根据甲方规定的修理方案施工，并且乙方应在修理之前征得甲方同意.如乙方施工过程中有更适合本修理工程的施工方案，需提前报请甲方审核同意后方可施工，否则由此造成的后果由乙方担当全部责任。4. 修理以及修理质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的全部渗水部位都必需进行修理。在修理期间，甲方定期必需派人在现场予以质量监督和与户主沟通协调工作。5. 房间家居用品等的保管和损坏丢失的赔偿:在修理之前，甲方和乙方对于户主家里的大件物品(卫浴设备、家具和家电)进行清点并签字确认，在乙方施工期间，乙方有责任对于施工时的人员平安负责，同时
3、在施工时避开对于户主的卫浴设备、家具和家电造成不必要的损坏(另对于地板在施工时铺设厚点材料爱护，以避开在施工期间对地板的损害)。修理期完毕后需对于大件物品再进行一次确认。对于在修理期间，因乙方施工缘由造成的任何一件物品的损毁或者丢失，乙方必需根据原价进行赔偿。6. 修理期的留意事项：甲方有义务帮助乙方做好各项施工前的打算,包括帮助乙方与户主、邻居之间的协调沟通，另外还有垃圾、材料堆放搬运的问题。7. 修理之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准，另外施工质量必需达到相关规范要求。8. 如此次修理没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必需担当
4、再次修理的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝修理,再次发生的修理费用由乙方全部负责，并且由此给甲方造成一切经济损失均由乙方负责。9. 依据双方的协商，本次修理工程甲方负责全部材料,乙方负责施工,由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的缘由而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,因此而产生的二次返工费用和工期的延误乙方负全责。10.本工程修理费用按每间卫生间全部施工内容共计人民币1350.00元(大写壹仟叁佰伍拾圆整)计费。施工内容如下：1)拆除原墙地砖和原沉池回填物。2)拆除垃圾搬运下楼统一堆放装车外运。3)破损给排水管道修复处理。4)防水基层处理、找平层及防水施工(两遍)。5)闭水试验、防水爱
5、护层及墙面拉毛施工。6)架空层砌筑和垫层施工。7)墙地砖铺贴施工。8)蹲便、洗手盆等卫生器具安装或复原安装。9)全部材料自行搬运到施工现场。10)卫生清理。11. 关于费用的支付:乙方在修理结束验收合格后一个月内，支付总工程款的80%,余下的20%待一年保修期满后结清。12. 本协议一式两份,双方各持一份。13. 关于保修:保修期为一年,自修理结束之日起算,保修期内发生问题时，乙方应马上实行其相关措施进行修理或返工处理，材料费由乙方负责。14. 其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日修理合同 篇2
6、甲方：乙方：甲乙双方协商一样，依据中华人民共和国合同法有关规定，现就甲方托付乙方对奥特贝希乡玉素甫阿力中心管护站和色热克阿热中心管护站进行修缮事宜达成如下协议，共双方恪守执行。一、工程量及规格：刷墙总面积：平方米，每平方米元，总工程费用：元(大写)。二、工程期限：自签订之日起15日内完工。三、付款(结算)方式：1、银行转帐。2、在本合同履行过程中无偷、漏税或其它违法行为，各自担当中国有关机构依据中国税法向其征收的全部与本合同及本合同执行有关的税项。3、乙方应供应符合国家税法规定的正规发票,假如乙方供应虚假的发票或发票内容不真实，甲方有权单方面解除合同并永不与乙方合作，乙方担当由此造成的一切经济
7、损失和相关的法律责任。4、工程完工后，阅历收合格一次性付清款项。四、争议解决双方发生争议协商解决不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。五、违约责任1：合同双方当事人中的任一方因为履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的应支付合同总价的5%为违约金;2、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;3、由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总造价的1%为违约金。六、附则1本合同由甲、乙双方干脆签订，合同一式四份，甲方执
8、三份乙方执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、乙方在施工、运输及装卸过程中若出现人身伤亡、财产损失等平安问题均乙方负责。4、合同履行完后自动终止。5、本合同的附件为本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方(签字)乙方(签字)(盖章)(盖章)签订日期：年月日签约日期：年月日修理合同 篇3甲方：乙方：河西沟小学对学校地面、自来水、垃圾车、校门柱旗座、课桌椅、门窗玻璃等进行修理与更换，现与施工方刘生强订立如下协议，希双方共同遵守执行：一、工程概况1、工程名称：河西沟小学零星修理。2、工程地点：河西沟小学。3、工程范围：屋顶防水修理、课桌椅、自
9、来水等修理。4、合同工期：开工日年月1日，竣工日日。二、工程服务形式包工、包料、包质量。三、施工内容1、自来水修理共计2、学校地面硬化修理120平方米，每平方米5元，共计600元;3、垃圾车修理，修理工料费共计200元;4、校门柱旗座焊接修理费200元;5、课桌椅修理40套，每套20元，共计800元;6、门窗玻璃修理更换30平方米，每平方米30元，共计900元;7、水洞修理两个，工料合计200元;8、电教设备、录扩音设备修理费共计500元;9、压面机修理60元;10、屋顶防水修理20平方米，每平方米60元，共计1200元。 以上合计4860元。四、工程总价经甲、乙双方核算后为人民币：肆仟捌佰陆
10、拾元(4860.00元)。五、工程质量监督与检查验收乙方在施工中要严格根据国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验供应便利条件，对甲方提出的问题，乙方应刚好进行整改，工程结束后，由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格后方予支付工程款。六、保修1、自乙方修理工程完工后，乙方须对全部工程担当保修责任，保修期为2年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。2、保修期内，如修理工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及修理，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次修理后仍出现问题的，甲方有权另行托付他人修理，所需费
11、用和甲方因此受到的损失均由乙方担当。七、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，报教化局项目办一份。合同经签字盖章之后生效。甲方(签章) 乙 方(签章)：法人代表：(签字) 法人代表：(签字)年月日：修理合同 篇4托付方(甲方)：维保方(乙方)：甲、乙双方为了明确塔式起重机修理保养的责、权关系，经双方协商订立本合同。一、工程概况：工程名称：龙光城南片区一标段2、工程地址：惠州市大亚湾西区老斜村3甲方的起重设备经有资质的检测机构检验合格后，要书面通知乙方，本合同的有效时间为甲方实际通知函交给乙方签章之日起起先执行，至起重设备拆卸前20天结束。二、协议内容：1、甲方托付乙方每月定期进行修理、检查。乙方
12、在下列定期检查内容中发觉问题须刚好书面报告甲方。实际修理的人工费、配件费及材料费等于由甲方另行支付，或由甲方刚好自行更换配件。2、本合同乙方为先收维护、检查费后作业的原则。3、塔吊结构1、地脚螺栓、标准节螺栓连接是否松动、结构是否变形有无裂纹2、塔身垂直是否达到要求3、附着是否变形、焊缝是否裂开4、司机室、载人吊篮、平台栏杆是否牢靠连接电器系统1、电缆供电系统是否正常，工作电压为380v10%2、碳刷、接触器、继电器触点是否良好3、仪表、照明、报警系统是否完好、牢靠4、限制、爱护元件、操作系统是否完好、牢靠5、制动系统灵敏是否牢靠平安限位的保险装置1、限制器断电范围是否满意100%额2、重量限
13、位挡的断电范围是否满意100%3、回转限位器是否灵敏牢靠4、变幅限位是否灵敏牢靠5、起高限位是否灵敏牢靠6、通讯系统是否有效绳轮钩系统1、钢丝绳是否排列整齐，润滑是否良好，小车、吊钩钢丝绳是否变形、断丝、跳槽，在机械固定是否坚固，是否达到了4圈平安以上的要求2、各定、动滑轮、导向轮是否润滑敏捷牢靠3、吊钩保险是否牢靠，轴承传动有无异响声传动系统1、各传动机构是否平稳、有无异样响声2、各滑动点是否润滑良好3、连轴装置、制动杠是否牢靠三、费用(不含税金，税金另计)1、费用支付方式：先付费后作业原则2、元至施工电梯拆卸完毕。此费用不包含修理过程中的人工费和配件费。3、本合同有效期，经有资质的检测机构
14、检验合格后，甲方书面通知乙方签章之日起起先执行，至起重设备拆卸前20天结束。4、紧固螺丝、加润滑油清理杂物等工作由甲方自行负责。5、甲方付款以现金或支票方式支付，乙方开出有效收款票据。四、乙方责任：乙方应为派往施工现场人员办理人身意外损害保险等。听从甲方管理，遵守甲方施工现场指定各项规章制度。定期派人做好维保并保证质量对维保工作负责。五、本协议经双方代表签字即生效协议作为合同正本的附件一式两份，甲、乙方各执一份。慎重声明：1、非乙方人员进行安装作业时，所发生的一切平安责任与乙方无关。2、甲方必需保证托付乙方修理、检查的起重设备的全部部件，都是具有相关起重设备生产制造许可证单位生产的，因起重设备
15、部件质量问题发生的全部事故由甲方负责。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日修理合同 篇5甲方：乙方：经甲乙方多次协商，双方本着互利的原则，就甲方在市石油公司后院新华印刷厂南侧的小二层半房屋内墙承包乙方粉刷，现将粉刷有关事宜协商如下：一、粉刷的价格甲方在市石油公司后院新华印刷厂南侧的小二层半房屋内墙及外墙全部承包乙方粉刷，粉刷总价款为5000元，此价为包干价，不计算面积，内墙用白色乳胶漆及蓝色乳胶漆搭配顶线和油漆踢脚线，必需刮腻及石膏搭配，顶面用107胶和石膏掺拌，保证粉刷的平整度。小房用内墙涂料，不刮腻子，全部粉刷。外墙用黄色的外墙
16、涂料及装饰色进行粉刷，内门由乙方负责安装，门框及门有甲方供应，安装费及小房粉刷已计入承包价内，不再计价。二、付款方式粉刷房屋预付款为20xx元，待全部刷粉刷完毕后，经甲方验收后将剩余的3000元粉刷款全部支付乙方。三、其他事项乙方必需根据合同内容完成全部的工程量，不得以任何理由增加价款，否则视为违约，违约方应向对方赔偿20xx元的违约金。本协议未经事宜甲乙方双方协商解决，本协议具有法律效力，本协议一式两份，甲乙双方签字后生效。甲方：身份证号：乙方：身份证号：日期：修理合同 篇6甲方：乙方：甲方托付乙方承建都江堰胥家镇高桥村其次安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程
17、详细的状况，经双方友好协商，一样同意签订本安装工程施工分包合同。一、工程范围1、 乙方承建都江堰胥家镇高桥村其次安置点一期工程11#23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。2、 乙方必需按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。 .11#23#楼强电施工图以内全部安装内容。.11#23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并协作弱电公司穿全部线路)。.11#23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，详细安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐藏水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。.室外污水管接
18、到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装 .施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的修理、水管的修理及管理(临时用电、用水全部材料由甲方供应)。.主体楼层材料进场由乙方负责支配人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只供应主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀
19、、金属软管等)，但乙方所购买的材料必需质量合格，一旦甲方发觉乙方运用不合格产品，甲方有权制止乙方行为，并责令其返工，经济损失由乙方担当。.乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵，还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理，若墙面抹好后，乙方再开槽，所涉及的经济费用全部由乙方负责担当，还要受到经济惩罚，(设计变更的除外)。注明：开槽必需运用机械开槽。.乙方必需根据设计图纸及国家现行的验收规范细心施工，不得随意更改设计进行施工。二、工程质量：乙方严格按图施工，工程按国家现行有关验收规范进行验收，工程并符合达到甲方要求工程质量等级。(达到现行工程质量合格标准)。三、工期：本工程开工日期
20、为20xx年11月18日，整体工程竣工交付时间为20xx年11月18日。乙方应依据施工进度的须要，合理组织施工，若非乙方缘由造成的工期延误或停工，与乙方无关。四、分包价款结算方式1、 承包方式：劳务单包(以施工图建筑面积包干)2、 费用标准与结算方式：房屋工程按建筑施工图及20xx清单计价定额计算规则计算建筑面积;总平水电安装工程不计，另签补充协议。零星用工及零星工程安装20xx清单计价规则计取相应费用;A、 单价按30元/m2计算(该单价包括职工劳保福利、工资及劳动法规定的节假日加班工资、管理费及本合同包含的全部施工内容)。此单价为固定单价，无论市场发生任何改变，均不再做调整。B、 工程暂定
21、总价：(1) 总面积约4.5196万平方米(2) 暂定总价=总面积单价(3) 总价约为人民币1355880元(大写：壹佰叁拾伍万伍仟捌佰捌拾元整)3、 计量及付款条件付款条件：由乙方依据甲方签证的工程量向甲方提出书面工程款申请表和金额，经甲方项目现场人员预算进行核实后报经各相关部门责任人签字并最终经公司负责人核实签字后方可支付工程款。付款方式：基础工程完工业主付账后7日内支付合同暂定总价的10%;四层结构完工业主付账后7日内付合同暂定总价的20%;主体封顶业主付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;抹灰工程完工业主付款到账后支付合同暂定总价的15%;工程竣工验收业主支付款到账后7日内支付合同
22、暂定总价的10%;工程竣工验收合格并工程结算审计业主支付到账后付到审计结算价款的97%。剩余的部分作为工程质量保修金，保修金按工程保修书退还方法退还。以上所称的业主付款到账是指本工程建设方或发包方向甲方支付包含乙方在内的应付工程款项。4、 现场签证：合同单价中包含除工程甲方供应的材料以外的全部工程内容，施工过程中不发生协作工作所产生的任何签证涉及的费用;包括材料进场下车、保持施工现场平安生、文明施工等所发生的全部费用。五、设计变更及签证1、 乙方不得擅自变更设计，假如擅自变更设计应担当此跟业主造成的经济损失。2、 施工过程中的设计变更及签证，涉及金额改变时，须有现场监理、甲方确认并共同签字，并
23、报业主项目负责人签字方能生效;否则视为无效。六、工期、质量工程限制违约责任：1、 乙方未按施工要求施工，违反有关施工规范要求，甲方有权责令返工，达到施工图要求，由此对施工及质量造成的影响和损失由乙方负责。2、 主体砼浇筑坚持各专业会签制度，同时乙方现场必需有管理人员值班监督并应指派专人对水电预留、预埋等隐藏工程跟踪检查(特殊夜间施工时)，若有违反每发觉一次担当壹至贰仟元违约金。3、 坚持以样板为准，若设计与样板不符合。应将状况报经甲方，经甲方同意后，甲方出具变更书面通知，其变更通知作为乙方修改、结算的依据。凡达不到样板标准的均视为不合格，由此造成的返工费用很热工期延误由乙方自行担当，并且乙方应
24、担当伍佰至壹仟元的违约金，情节严峻的另行重处，并担当由此造成的损失。4、 外墙及室内给排水由乙方担当，发觉一处不合格的，乙方担当20xx元的违约金，情节严峻的另行重处，并担当由此造成的损失。5、 在施工过程中，若乙方违规施工，不接受甲方现场现场监理正值管理，乙方担当贰佰元的违约金，并以传真等其他方式通知乙方相关部门，情节严峻者停工整顿，工期不顺延。6、 若乙方私自更换设计及合同要求的材料品种、厂家(如BV线、给、排水管)一经7、 发觉，材料马上退场，由此造成的损失及工期延误由乙方自行担当。8、 乙方应设专职质检员主动协作现场监理对每到工序的检查及复核，若不协作，暂缓该阶段工程款的拨付、9、 乙
25、方应定期有管理人员组织过程质量大检查，并邀现场监理及甲方管理人员，对检查所发觉的问题特殊是隐藏部位，马上进行整改，整改结束，书面报告甲方工程部确认;若未刚好整改，现场监理将上报工程部，工程部核准后将下发停工整改通知书，工期不顺延。10、 乙方应加强成品爱护，也要加强对其他单位的产品爱护，同时应听从甲方对交叉作业单位成品爱护所制定的协调措施。11、 乙方需做好平安文明施工、标准化管理、树立好业主、甲、乙方三方对外的窗口形象，做到工完清场，不影响业主形象及下一步工作支配。12、 因乙方缘由造成工程中途停工七天以上(除春节、政府行为、不行抗力因素外)按停工天数计算，以每天贰仟元担当违约金;累计超过三
26、十日，乙方担当相应的违约金，甲方有权解除合同要求乙方无条件退场。如因甲供材料缘由造成的工期与乙方无关。若因非乙方缘由造成工程中途停工或窝工，甲方应按实对乙方赐予补偿。13、 承包方严峻不按施工及验收规范施工，工程施工质量差;或不按本合同约定运用品质达不到要求的材料;不听从发包方和监理的劝阻;或承包方现场管理混乱;或承包方工程工期在节点时间上延后达七日;或严峻不听从发包方或监理的协调、管理;或承包方严峻不按有关平安文明施工的要求和规定施工等，发包方有权解除合同。是否属于严峻范畴，以以下方式判定：发包方要求承包方改正，但承包方经过3日仍未改正或再次出现类似状况的，属于严峻范畴。14、 以上违约责任
27、乙方现场负责人应当签字确认，若状况属实拒签，每次担当违约金500元，并由甲方依据相关证据，各项违约金将干脆从工程款中扣除。七、质量保证及保修期限：1、 质量保修范围包括：乙方担当的范围内的质量缺陷负责保修。2、 质量保修期从刚才实际竣工验收交付之日起计算。3、 刚才完工后，衣服那个应主动协作业主的交房工作及物管公司的维护管理工作，刚好处理施工遗留问题。接到通知后，乙方应在12小时内派管理人员到现场处理。否则甲方将另行指派人员修理。所发生的费用，甲方将双倍从质保金中扣除;如非乙方缘由造成的问题，由乙方处理的，按实际计算。4、 安装部分管道管线、设备安装保修期为2年。5、 在国家规定的工程合理运用
28、期限内，因乙方缘由致使工程合理运用期限内造成人身和财产损害的，乙方应担当损害赔偿责责任。6、 质保期满全额返还质保金。八、其它：1、 除业主认可外，乙方不能以任何形式转包、挂靠。一经发觉，甲方将终止合同，乙方向甲方另行担当贰拾万元人民币作为违约金。2、 乙方必需保证甲方所付出工程款的专用并设立特地账户。3、 乙方施工过程中应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音、扬尘等管理规定，并办理相关手续。如造成对市政设施、绿化及通讯设施的破坏、渣土外运污染、噪音污染等受到的惩罚、罚款及相邻关系的协调由乙方自行负责，由此给甲方造成的损失由乙方担当。4、 在施工过程中，质量、进度严格把关，派专人负责，属乙方自
29、身缘由发生质量问题由乙方处理，并不顺延工期。5、 乙方必需严格限制易损材料的损耗，否则超出损耗率部分由乙方担当。6、 乙方必需严格根据建筑施工规范施工，不得违章作业。做好平安文明施工，严格把关平安，根据平安防护措施、规范搭设平安防护措施，保证施工平安。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、平安事故所引起的一切后果(包括赔偿金)均由乙方全部负责，与业主、甲方无关。7、 如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满意合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。8、 乙方应主动打算、相互协调做好各阶段的工程验收工作，凡需乙方帮助办理的施工许可证及其他各项保建、报批、报验、质检、质
30、监、安检等手续工作时，须主动协作。9、 乙方不按时发放劳务工人工资，引起劳务纠纷。对本项目造成不良影响的，甲方有权单方解除本合同，并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。10、 甲方声明，乙方在与第三人发生的经济业务来往中将产生可能会涉及甲方经济利益的协议或借据等法律文书时，未经甲方派驻人、项目负责人和甲方工程部两方同时签署确认的一律无效。九、合同份数：本合同正本而份，双方各执壹份。副本肆份，甲、乙双方各执贰份。十、本合同双方签字后生效。十一、 正式施工合同与补充合同有冲突的条款以补充合同为准。十二、 未尽事宜双方另行协商，若协商未果，应向甲方项目所在地人民法院提起诉讼。附件：1
31、、双方项目班子组成成员名单2、乙方承诺书、3、廉洁约定甲方(盖章) 乙方(盖章) 日期： 日期：修理合同 篇7甲方：(以下简称甲方)立合同人：乙方：(以下简称乙方)甲乙双方依据市公有住宅售后管理暂行方法和关于出售公有住房的暂行方法及相关文件的有关条款，就甲方购买的住房管理修理等事项订立本合同。一、甲方同意将坐落于市区(县) 路(街) 弄(新村) 支弄 号室，建筑面积平方米的房屋修理托付乙方。二、乙方将甲方供应的首期住房修理基金和房屋出售单位一次性供应的住房修理基金按规定合并存储，专项用于甲方住房共用部位和共用设备的修理更新，合理地运用住房修理基金。甲方负有监督责任。三、甲方同意根据公有住宅售后
32、管理暂行方法和出售公有住房实施细则的规定，根据社会化管理的要求，年按月向乙方缴付管理费元。乙方用于管理人员经费和办公费用。四、对不属于住房修理基金运用的部位或设备，乙方供应优质有偿服务。甲方同意按规定支付修理费用，并为乙方修理供应便利(包括公用部位和相邻户室)。五、乙方对甲方住房修理负责，确保共用部位和共用设施的正常运用。共用设备以及共用设施凡属人为损坏的，由损坏人负责修复或赔偿。六、甲方同意按住宅售后管理暂行方法的规定，在住房修理基金不足支付修理费用时，按面积支付住房修理基金。如甲方拖延修理基金支付，使乙方不能刚好修复房屋和设备的，乙方不担当由此产生的经济赔偿责任。七、本合同一式三份，甲、乙
33、双方各执一份，乙方管理部门一份。本合同经甲乙双方签章后生效。八、其他须要补充事项：甲方：乙方：代表：签订日期：年月日修理合同 篇8甲方：乙方：经甲乙双方协商，就汽车修理厂承包一事达成以下协议条款：一、甲方承包给乙方汽车修理场地，部份设备设施，办公用设施，简易的居住屋等(具体清单附后)。二、承包期限：承包期限为3年一签，乙方在当年十二月一日前交清次年的租金，其承包期限以此类推顺延;甲方若变更修理厂用途，应提前三个月告知乙方终止承包期。三、租金：承包期的第一年租金为人民币160000.00元(大写：壹拾陆万元整)。其次年起每年在上一年租金基数上递增壹万元整(10000.00元)，以此类推直到承包期
34、满为止。四、约定事项1、承包期间乙方实行独立核算、自己经营、自负盈亏，按时上缴有关部门的各种费用，甲方不干涉乙方的经营管理活动。2、甲方向乙方供应正常的水电运用，费用由乙方担当。3、乙方在承包期间应爱惜和保管好各种承包物，不得随意变更用途，不得遗漏或损坏，更不得用承包物作抵押借款，承包期满后乙方应将承包物完整的归还甲方，遗漏或损坏的按实价赔偿。4、承包期间，各种机器设备和设施的正常修理及产生的费用由乙方负责;房屋及场地遇不行抗拒的自然灾难而造成损失的，甲乙双方共同担当。5、乙方在承包期内所产生的债权债务以及法律行为由乙方全部担当，甲方不担当任何连带责任。6、乙方在承包期内要留意承包物的防火，防
35、盗等平安隐患，造成事故灾难的乙方担当全部经济损失。五、本协议一式两份，双方各持一份，协议经双方签字后生效，并具有法律效力。六、未尽事宜，须经甲乙双方共同友好协商解决。甲方(签字)： 乙方(签字)：签约时间：二0xx年 月 日修理合同 篇9甲方：平山县大佳物业服务有限公司乙方：依据中华人民共和国合同法的规定，以及有关法律、法规，在自愿、同等的基础上，合同双方就 管道修理 工程事宜，经协商，达成一样，签订本合同。一、工程名称： 小区院内各公用管道阀门二、工程地点：平山县县标北街13号山水青城小区三、承包方式：乙方包工包料。四、工程合同造价：暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整，￥：8366元，最终
36、总造价以决算审计为准。五、施工期限： 年 月 日至 年 月 日。工期为 天；工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的 3 扣罚施工单位工程款。工期如遇特别状况不能按期完工，应由施工单位书面对建设单位提出，双方协商适当延期。六、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位供应的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐藏性工程质量验收、签证。工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参加验收，验收时乙方需供应本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。七、双方
37、责任：甲方：1保证“三通”（水、电、路）施工条件。供应相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。2有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。3办理除质量技术监督部门外的全部法规性施工手续。乙方：1对施工环境的平安要检查监督，发觉平安隐患要刚好实行措施予以订正。2乙方技术人员要持证上岗，仔细探讨图纸，支配好施工进度，把好质量关、平安关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。3遇特别状况需刚好与甲方说明状况，避开不必要的损失。4保证施工现场的施工平安，施工期间乙方发生的一切平安事故，均由乙方担当。八、质量保修：保质期二年。在保质期内，乙方修理、改造或安装的部分（
38、包括设备、管道等），在运行过程中出现问题（造成干脆经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。）乙方无偿修理、更换（或另行安装）。因操作不当造成的事故，责任由甲方担当。九、违约责任：本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止合同；若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。十、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决；协商不成，双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。十一、本合同正本一式三份，甲乙双方各持一份。甲方（签字盖章）:业主委员会（签字盖章）：房管局签字： 乙方（签字盖章）：签订日期： 年 月本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页