《2022施工承包合同优质74.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工承包合同优质74.docx（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工承包合同施工承包合同合集9篇随着人们法律意识的加强，合同对我们的约束力越来越不行忽视，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，以下是我为大家整理的施工承包合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工承包合同 篇1发包方（甲方）：四川*集团有限公司承包方（乙方）：甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法同等协商，现就本次内部承
2、包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称： 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。1.31.41.51.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。其次节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：
3、建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容：（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。（6）门窗安装工程。2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+协助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯
4、片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节 合同价款3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫工工资的发票费用）。大写：零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 8
5、0元/工日。3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工打算、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、协助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、协助工资等。3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等；3.2.5 乙方在施工生产过程中，运用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机
6、、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。3.2.6 完成承包范围内工作所需的协助材料费用等；3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所运用的材料堆放保管等；3.2.13为达到合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标
7、所需额外支出的费用等；3.2.14本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、协助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。3.2.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，运用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求：（1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能运用。（2）外架材料的材质必需符合规范要求。（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层
8、。3.2.16全部进入施工现场的脚手架钢管必需进行油漆处理。3.2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方供应的施工条件及资源4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方运用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂
9、问题。4.4施工用水、用电状况供应：甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。第五节 乙方应供应的资源5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各
10、型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工须要。5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁运用不合格材料。5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必需供应进场工人的三级教化卡、身份证复印件及平安责任书。第六节 双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工
11、地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用
12、自理。6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业安排。6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联系工作。6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后供应给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。6.2乙
13、方的权利及义务：6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）：班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员一样不得少于28天（2月份不得少于26天）。6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后方可以
14、更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成
15、都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种须要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程安排进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并主动协作实行合理施工方案，降低工程成本。6.2.12供应
16、钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单安排应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必需满意甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的
17、防护用品，费用自付。6.2.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。施工承包合同 篇2甲方：xxxxxx乙方：xxxxxx甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就xx漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方托付乙方修补xxxx，乙方以包干价的形式承包，包干费用xx元，大写xx，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：xxxx。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工平安，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并担当违规施工所产生的一切民事法
18、律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起5日内，乙方需支配施工人员进场施工，工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并担当因质量问题而产生的各种费用，质保期为xx年。四、人员管理：乙方人员必需遵守甲方小区内的规章制度，听从甲方管理人员的支配，无条件协作甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付xxxx元的违约金，并赔
19、偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表： 甲方代表：联系电话： 联系电话：住址：签字日期：xxxx年xx月xx日施工承包合同 篇3发包单位： 湖南一路有你建筑工程有限公司 （以下简称甲方）承包单位： 湖南冠业防水工程有限公司 (以下简称乙方）通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价，同意将 娄底市东方财宝广场防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：第一条 工程概况1、工程名称：2、工
20、程地点：其次条 工程承包范围及内容：地下室底板，地下室侧墙，转换层顶板。第三条 承包方式包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度、含税金等总包方式。第四条 防水材料和工程单价1、所运用的防水材料为防水材料。2、地下室底板防水采纳3、地下室侧墙防水采纳每平方米4、地下室顶板防水采纳每平方米本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用，不再读取其它任何费率 。第五条 工程计量按实际完成的防水基层接触面的绽开面积计算，其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证，刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米 依据现场实际状况确定价格 元。(因甲方要求
21、另行加强部分或增加部分按实另行签证）。第六条 合同工期工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际状况为准。第七条 付款方式本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约），于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户；本工程无预付款，按进度（以每完成两层为支付周期）支付完成工程量的75进度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85，0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10，留5作为保质金，一年内退还5保证金中的3，其余2两年内退还到乙方指定银行账号。第八条 质量标准乙方所施工用的产品必需由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁
22、发的运用认可证书和合格证书方可进入现场运用。如发觉运用假冒产品或偷工减料，甲方有效拒付工程款项，并且甲方有权索赔。乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准，必需严格按现行的国家、 地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，按国家GB502820xx、GB5027-20xx验收规范的要求验收，并接受甲方和质监部门的监督。达到 设计厚度等质量要求，确保工程质量为一次性合格。质量达不到验收标准时，甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负 责，乙方依据验收规范，应无条件整改到位，防水局部完成后出现渗水由 乙方负责返工处理，直到不渗水为止，费用由乙方负责，返工整改不得影 响整体工程进度。第九条甲方驻工地代
23、表甲方委派为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方看法的有效表达。乙方委派为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权利，发行合同约定的义务。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章 或项目章后方可有效，并视其为乙方看法的有效表达。第十条 双方责任与义务1、甲方责任：（1）应提前15天提出施工安排，督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行抗拒的因素、工期顺延。（3）协作乙方施工，协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点，其费用乙
24、方负责。（4）协调与其他施工单位的冲突。（5）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提 交乙方限时整改返工。（6）工程验收后，对防水层成品，甲方应督促施工单位爱护成品，谁破坏谁 负责。防水工程完工后乙方必需提出收申请，经监理审核后报甲方，向质监部门申请，质监同意后，乙方三天内组织验收，验收合格后15天内就按合同付款，如不按期付款，四方应担当乙方的全部经济损失。2、乙方责任（1）按甲方的施工要求，作具体的施工方案，报甲方监理审核，听候甲方通知，刚好组织防水材料进场，刚好向甲方与监理供应产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料，由甲方现场负责人抽检合格后方可运用。（2） 乙
25、方应文明平安施工，施工中全部工伤事故乙方自理，甲方概不负责。（3） 乙方必需组织有丰富阅历的施工人员进场施工，对施工全部的设备必 须符合平安生产要求。（4）协作工程的整体施工进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开 的因素外，不得人为拖延。（5）应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各 规章制度制定的惩罚。（6）应严格按防水工程标准规范竣工，发觉问题，刚好自行解决，确保工 程质量达到优良标准，并对工程保修五年。（7）在保修期内，由于乙方施工质量或施工缺陷缘由引起的质量问题均由 乙方负责修复，费用由乙方担当，若非正常状况（人为破坏，私自改动防水 层、自然灾难等）下漏水乙方不
26、予以担当责任。第十一条 违约责任甲方在未经乙方同意，不得单方面对本工程项目进行再次转包，如发生此 状况，属违约，乙方一经发觉，由此造成干脆经济损失均由甲方担当。工程质量达不到验收标准的部分，乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复，直到符合验收标准为止，其费用与工期造成的损失由乙方担当。工程延误或施工质量达不到规范要求，而乙方义无主动措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应担当违约责任，甲方有权单方面 终止合同，乙方应赔偿由此造成干脆经济损失。第十二条 其他条款1、 依据双方附属工程总承包合同，乙方有权进行分包、转包，甲方无权就此终止合同并索赔。2、 本合同一式 贰 份，甲乙双方各执
27、 壹 份，具有同等的法律效力。3、 本合同执行中若有争议，先协商解决，如协商无效向人民法院诉讼解决。4、 本合同的有效期，自签约日起至工程保修期满为合同有效期，逾期自然失效。5、 乙方在与分包方履行合同的过程中，如因甲方缘由无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经济纠纷时，甲方应与乙方共同处理相关事宜。6、本合同价款现金支付或转账支付，乙方指定付款帐号为：户名：湖南冠业防水工程有限公司账号： 开户行：施工承包合同 篇4甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循同等、自愿、公允和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议,望双方共同遵守执行:一、工程名称:
28、二、工程地点:三、承包范围:(详细以附件施工蓝图为准)。四、承包方式:五、质量要求:本工程质量必需符合国家或行业标准。必需严格根据现行的施工及验收规范和有关标准施工,必需达到一次交验合格。乙方在施工过程中保质保量,应随时接受甲方或业主、监理的监查,如出现质量不合格要求返工一概由乙方负责,甲方不担当其相应费用。 质保期 年，从工程验收合格之日起计算。质保期内有质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内派人到现场修理，逾期，甲方自行修理，费用由乙方担当。六、平安:乙方应做到质量第一、平安第一、文明施工,乙方在施工过程中必需协作好平安防护措施才能施工,万一出现大小平安事故,一切责任由乙方担当,甲方不担
29、当任何费用。七、结算方式:八、付款方式:九、工期:十、乙方在施工过程中,必需爱护好原有的构筑物、公共部分物件、小区内的配套设施及居民财务等等,如有损坏乙方须按实赔偿。施工方案、技术方案必需先提交甲方。隐藏工程覆盖前，必需经甲方代表签字认可，否则，一切后果由乙方担当。乙方不得转包或分包本工程。 乙方运用的产品或材料必需是正规、合法厂家生产的符合设计要求，并附有质量合格证书、检验报告，不得运用假冒伪劣或三无产品或材料，一经发觉，每次罚款20xx元，且必需无条件整改至符合要求。拒不整改，甲方可解除本合同。十一、乙方在进场施工前必需提交全部施工操作人员的身份证及保险单复印件。十二、乙方在施工期间应做好
30、与住户的协调工作,在施工场地不得出现打架、斗殴、偷盗等事务。如有发生上述事务,甲方有权终止合同并作出相应惩罚。十三、工程竣工验收。工程验收前，乙方应向甲方提交完整的验收资料三套，提前7天通知甲方验收，否则，甲方可拒绝验收，验收不合格的，乙方马上整改，工期不予顺延。十四、违约责任。因乙方缘由逾期竣工，每逾期1日，按工程总价款的万分之五向甲方支付违约金，逾期5日以上的或二次验收不合格，甲方可解除本合同，乙方无条件自行清场撤离。乙方转包或分包本工程，拒不整改的，甲方可解除本合同。如一方违约应担当由此造成的一切经济损失并对另一方作出相应赔偿。十五、本合同未尽事宜及发生争议，由双方共同协商解决，协商不成
31、，由甲方所在地人民法院裁决。十六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方授权代表签订后即刻生效,具有法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同 篇5甲方(发包方)：海南润地投资有限公司乙方(承包方)：甲、乙双方在同等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。一、项目概况1、工程名称：海南润城国际公寓;2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;3、结构形式：框架结构;4、最高层数：十七层;5、建筑面积：22503.06平方米。二、施工质量要求本项目施工质量标准为合格，乙方应严格根据国家施工验收规范
32、的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。三、工期酒店部分自20xx年4月 日开工，20xx年8月31日竣工，公寓部分20xx年4月 日开工，20xx年9月30日竣工。四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责全部设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方协作。五、合同价款按平方米单价计算合同
33、价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。六、甲方权利与责任1、甲方有权力根据国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正值理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理看法，甲方有权根据工程管理方法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行惩罚，如乙方没有正值理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将
34、对乙方进行此项罚款额的二倍进行惩罚，在乙方的进度款中扣除;2、甲方刚好根据合同约定的时间支付乙方进度款;3、甲方按乙方提出的合理的材料安排对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对供应的材料质量负责;4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区;5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方赐予相应协作;6、甲方干脆分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地协作，而且不收取协作费及施工机械运用等费用;7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方赐予相应协作。七、乙方权利与责任1
35、、乙方依据工程特点及队伍的实际状况组织施工，乙方编制施工总进度安排报甲方审批确认，甲方审批的总进度安排乙方应严格执行，同时对总安排进行分解，形成月安排，周安排以保证总安排;2、乙方对本项目的施工质量负责，假如乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;3、乙方对所承包工程的生产平安负干脆责任，如乙方管理疏忽造成平安事故，乙方除负责平安事故本身造成的损失外，甲方可以依据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;4、乙方应听从甲方托付的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行照实反映。八、付
36、款方式乙方进入现场施工至0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金根据国家质量管理条例的相关规定，进行返还。九、违约责任1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方嘉奖乙方壹万元;提前30天，甲方嘉奖乙方四拾万元人民币;2、乙方施工质量无法满意国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，
37、全部损失由乙方负责;3、乙方月安排无法满意项目的总安排，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，假如乙方执行过程依旧无法满意整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责;4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。甲方代表：签字 乙方代表：签字甲方单位盖章 乙方单位盖章日期： 日期：施工承包合同 篇6甲方：乙方：按着中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑去的原则，就住宅小区防水工程状况，双方达成如下施工承包协议：一、工程概况1、工程
38、名称：小区屋面防水工程2、工程地点：小区3、工程内容：屋面清理基层；屋面防水细部处理；屋面隔气层和屋面防水层施工；材料要求4mm厚SBS（大禹、鼎信、或宏源品牌）；同时供应防水所用原材料相应才质单、合格证及检测报告等相关资料二、合同价款：施工面积约15000平方米，每平方米 元，合同价款约为。最终结算按现场实际测量面积计算。三、施工用料由乙方自行选购，货到现场时经甲方验货后才可运用。四、付款方式：的工程款的以房抵工程款，现金，预留5%质保金，工程款全额垫付，年底结算工程款。开具等额工程款发票。五、工程验收1、工程验收：工程完工后，由质量监督部门进行核定合格后验收，验收标准按现行建筑工程施工规范
39、，经过泌水试验合格后签署验收看法再进行结算。2、工程验收应提交的技术资料：材料出厂质量证明文件（合格证）、复试报告，全部材料检试验费用由乙方自付。六、工程期限工程期限依据甲方现场要求开工和竣工。如因甲方缘由影响工期，工期顺延，如因乙方缘由造成工期拖延，按乙方结算的总价值中扣除10%的误工费。七、保修1、保修内容、范围：屋面隔气、防水层。2、保修期限：五年（从防水工程验收合格交由业主起先之日起）3、验收后，由甲方予留总造价5%的保修金。保修期过后帐款结清后本合同失效。八、平安施工乙方进入施工现场，必需对其工人进行平安教化，施工过程中的一切平安管理及措施由乙方自行负责，在现场如发生一切平安事故由乙
40、方负责，甲方概不负责。九、合同生效与终止合同自双方签字之日起生效，工程款至保修期结束之日失效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲 方： 乙方： 法人或托付代理人： 法人或托付代理人：项目部： 现场负责人及电话：201 年 月 日施工承包合同 篇7摘要：在施工中，对于总承包存在两个主要的合同关系和承包人的合同关系以及和业主的合同关系。在整个施工管理中，总承包作为其主体，要对承包人以及整个工程的全过程进行管理。所以，在合同上的管理是整个工程的关键所在，总承包单位必需对合同的管理进行加强。因此，本文就施工总承包模式下的合同管理进行初步的探讨，也希望为以后的施工可以供应一些参考。关键词：施工；总承
41、包；合同管理在我国经济快速发展的今日不仅有越来越多的工程被建立，而在建筑面积上也在不断地扩大。为了工程可以保质保量的被完成，会进行多个施工单位带来的交叉作业，就出现了承包管理。所谓的总承包单位，就是在目前我国社会经济下可以自主经营、自主发展、自负盈亏的境内及实体。对工程的技术、质量、安排要进行多方位的管理，在这些过程中，要与合作伙伴和承包人进行多个合同的签署。所以，将合同进行严格的管理是至关重要的。一、施工总承包模式下的合同管理一般的工程施工中，总承包模式中的合同管理都会有安排限制与进度、计量支付、工程的变更以及延期索赔等几个方面。要围绕这几个部分的须要，总承包与监理工程师在设计工作程序与细则
42、时应当根据项目的特点进行制定，将合同的管理工作尽可能的程序化与规范化，让合同管理中的争端降到最低，处理合通问题的速度加快，也能让工程的进度得到保证。1.1对于计量支付的管理1.1.1关于计量支付的方法和原则第一，在计量和支付方面必需要根据合同的相关规定实行；其次，要对工程置清单里的各支付项目里全部的工作内容进行了解。假如工程量清单里没有的支付项目被当成包含在与其相邻的项目中，不须要单独计量；第三，在计量中，必需是经过监理工程师的批准和公开检验合格后的工程才能被记录；第四，对变更的管理要进行加强，将工程的变更程序进行完善的制定；第五，要对计量支付建立相对健全的台账，来防止漏计和重计。1.1.2在
43、计量支付中的程序在进行总承包的管理模式时，要对两个阶段的计量支付管理方法进行严格实施：第一，承包人可依据监理完成签认的间质量检验单填对“工程中间计量单”进行填写，给总承包任命的代表与驻地监理提出申请计量，然后总承包任命的代表与驻地监理就会对分包人申请计量的项目起先检查，其中所包含的内容有各种记录、图纸查阅、实地调查以及原始凭证的调查。对于承包人，将供应相关资料来对申请计量的项目状况（质量和数量）进行状况证明；其次，承包人要根据总承包任命的代表与驻地监理所签认的工程计量单以及中间检验单，按规定进行月进度支付报表的编制，在经过驻地监理的签认审查后再把项目报给总承包项目部进行审核与汇总。第三，总承包
44、要把全部汇总的月支付报表和全部的原始资料送到业主与监理处审查，监理进行支付证书的签发，最终业主要在合同的规定时限内赐予总承包人进行付款；第四，总承包也要根据被批复的月支付证书来对承包人的支付证书进行编制，也要在合同的规定时限内赐予承包人进行付款；第五，计量的支付台账。总承包人和承包人应当将计算机的计量支付进行数据库建立，以便对计量进行管理，来防止漏计和重计的状况发生。1.2对工程变更的处理原则在工程的变更中，应当把优化设计、对原设计的运用要求不予降低、对工程成本尽量降低作为基本原则。在变更工程中主要是工程数量增减、新增工程项目以及结构尺寸变更等等。1.3对管理程序的变更1.3.1应由总承包或者
45、承包人对变更提出申请，总承包人或者承包人应当在调查现场之后对变更方案进行提出，业主和监理工程师进行现场考察然后确立方案，最终监理工程师根据审查后的工程数量，再对工程变更令进行下达；1.3.2应由监理或者业主提出变更要求，再由监理对变更通知进行下发，要附带变更工程设计图。然后，承包人再根据设计图进行施工，将现场复稠计算的工程数量上交监理工程师进行审查，监理工程师进行审查后，根据权限对工程变更令进行下达。1.4对安排进度的管理在工程中，工程进度是其三大目标之一。总承包人要对安排进度进行两个方面的限制：对常保人工程安排进行审查和落实与监督进度安排执行状况。1.4.1对施工安排进行审查批复要考虑对施工进度的审查：工期时间支配是否合理、在动员阶段施工打算方面是否牢靠、施工实力和安排目标能否相适应。再具体详细的对调整过程、备种安排上报时间以及编制方法进行支配，给工程供应一个有安排、有组织的保障。1.4.2对工程进度进行有安排的管理第一，要对进度限制人员进行落实，任命专人负责，再对任务进行详细细化，明确责任，对工程的进度进行随时的了解；其次，对进度协调组织进行建立，其中要包括业主、总承包人、监理、承