《2022施工合同范例6.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同范例6.docx(51页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工合同有关施工合同范文合集十篇在人们的法律意识不断增加的社会,合同对我们的约束力越来越不行忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。信任大家又在为写合同犯愁了吧,以下是我细心整理的施工合同10篇,欢迎大家共享。施工合同 篇1一、合同签订前应留意的事项在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身状况要做详尽的调查。比如工程的真实 性、牢靠性以及业主的资信状况,工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信牢靠、 工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全 。例如,建设用
2、地是否批准是否列入投资安排规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约实力,即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的打算工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ,为将来合同能够刚好、正确地实施奠定一个良好的基础。2.假如施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项 目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包 人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质状况,施工实力,社会信誉,财务状况等 。二、合同签订阶段应留意
3、的事项1.合同价款约定清晰。(1)协议书中“合同价款”的填写,应依据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;其次,要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。(3)应当把风险费用的计算方法约定清晰。双方应约定一个百分比系数,也可采纳肯定值法。(4)对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法。(5)在施工过程中,会出现设计变更等状况,合同双方都会签订补充条款,重新约定 合同价
4、款。所以补充条款中肯定要约定一句话:“此补充合同与主合同具有同等效力。”(6)甲方签署的工程量确认单非常重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。2.工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付运用之日”、“申请验收之日”之说。无论采纳哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。(2)目前在工程质量验收中,工程质量监督
5、部门不再是工程质量评定的主体,竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此,合同中应明确约定参与验收的单位、人员、采纳的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理方法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不行避开有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难 “一次性包死,不作调整”。合同中必需对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。假如是单价合同,必需明确单价所包含的工程量内容的清单。3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出具体规定。一般状况下,工程进度款按月付
6、款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件 ,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款相识不一样时如何处理,往往缺少具体的合同规 定,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特殊注意工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料状况来计算。(2)应精确填写发包人向承包人拨付款的详细时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择:按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相
7、应的单价及有关计价依 据计算。合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行,引起的工期顺延可不 追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不刚好带来的损失。4.总包合同中应详细规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定,但实践中仍经常发生分包方不 接受总包方监督,和发包方干脆向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此,在总包合同中应当将各方责任和关系详细
8、化,便于操作,避开纠纷。以上的行为时有发生,会造成资金管理混乱,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结 算时出现纠纷。假如发包方将工程款干脆拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必需将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行,总包方可起诉法院,恳求法院强制执行 ,将工程款追回。但是一般状况下,以上状况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资 金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参加与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所
9、知,由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单,明确其各自职责和权限,特殊应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清晰,防止其他 人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失。6.材料设备供应应约定清晰。(1)应具体填写材料设备供应的详细内容、品种、规格、数量、单价、质量等级供应 的时间和地点。(2)应约定供应方担当的详细责任。(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。施工合同规定是甲方供料,合同条款中必需约定材料的详细内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级供
10、应的时间和地点以及验货方式。假如没有约定,工程质量由于甲方的供料 出现问题,会导致法律纠纷。虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的缘由影响工程 质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的效益。7.不行抗力要量化。施工合同通用条款对不行抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定,施工方在签订合同时都认为不行抗力的内容就是这些了。于是,在专用条款上 用“”或填上“无约定”比比皆是。国内工程在施工周期中发生斗争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾难,达到什么程度的自然灾难才能被认定为不行抗力,通 用条款未明确,实践中双方难以达到共识,双方当
11、事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾难程度应予以量化。8.运用担保条件、降低风险系数。在签订建设工程施工合同时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或削减合同条 款所带来的风险。如施工方在向业主供应履约担保的同时,业主也应当向施工方供应工程款 支付担保。业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人 为业主向承包商供应的,保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金 额不得低于合同金额的10%。假如没有约定担保条款,一旦工程款不能刚好拨付,会给承包 方带来损失。
12、9.违约条款就应留意:(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应担当的详细违约责任。(2)违约金与赔偿应约定详细数额和详细计算方式,要越详细越好,具有可操作行、 以防止事后争议。约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷。但是,双方签订中约定了违约金条 款,但依据我国合同法第114条第2款:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以 恳求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以恳求人 民法院或者仲裁机构予以适当削减”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ,明显高于实际损失,应当依据本案状况适当削减。10.争议应留意事项。填写第3
13、7条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一样意 见。有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。施工合同 篇2托付方(以下简称甲方):施工方(以下简称乙方):甲、乙双方本着同等、自愿、协商一样的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:工程地址:_工程内容:详见合同附件一。托付方式:实行甲方供应材料,乙方包清工的托付方式。工程工期:1、开工日期:年 月 日,(以乙方工人开工算起)。2、竣工日期:年 月 日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。五、工程总造价:万 仟 百 拾
14、 元。六、甲方的权利和义务:甲方负责自行选购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必需在协会会员店铺选购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方选购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。供应施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时须要运用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。施工中,甲方须要变更或增加施工项目时,应刚好照实通知乙方,双方应签订项目变更表,协商好造价状况。甲方应协作乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务:乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好爱护措施。按施
15、工程序开展监理,刚好主动向甲方汇报监理状况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不行抗力因素造成工期延误,应与甲方协商解决。八、基层检查:乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发觉可能影响涂饰效果的因素时,要刚好提出整改看法,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的缘由其通过涂饰仍无法变更的,双方应事先做好记录并予以确认。九、工程施工及验收标准:附件二十、付款方式:1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即_。3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即_。4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方根据验收标
16、准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即_。变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。十一、饰后保修承诺:乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。保修内容均采纳修复形式。而且只对涂饰质量负责,不担当其他连带责任。在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。保修期内因甲方运用不当、非装饰外力缘由或不行抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等缘由)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方修理的,则修理的材料和人工费均由甲方负责。十二、违约责任:合同生效后,擅自
17、撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。无正值理由,甲方在应付款日期不付款,给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方担当。甲方未按合同规定付款,或甲方缘由而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1支付给乙方。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必需返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。十三、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。施工合同 篇3甲方:佛开改扩建工程FK-06合同段项目经理部乙方:1、工区长、现场施工管理人员、班组长是施工(生产)现场的干脆指挥人员,必需坚持“管
18、生产必需管平安”的原则,对平安生产负有干脆的检查和督促责任。2、接受总公司和项目的平安管理,在布置支配施工生产工作的同时,要针对即将进行的工作提出平安留意事项,帮助平安员做好平安交底工作并以书面形式履行签认手续,督促自己管辖的人员执行相关平安措施和平安交底要求。3、常常对自己负责管理的施工现场进行平安检查,对危急性大的施工现场必需按贯标5.5.4要求做到班前班后检查,检查操作人员的施工工具、平安设施、防护用品及平安操作规程的执行状况,刚好发觉和消退担心全隐患,并将检查状况刚好记录到施工日志的人员状况或备注栏中。4、每天按相关的平安交底单,对自己的管辖范围逐项检查;发觉平安隐患,要刚好指出订正,
19、并将结果反馈给项目平安员。5、发生平安事故必需马上报告工区和项目领导、项目平安员,并实行措施刚好处理或爱护现场、抢救伤员、帮助调查等。6、对自身违章负个人责任,对因管理不到位或管理不善造成的责任事故负干脆责任,并接受有关惩罚;对乙方的个人惩罚,不能免除或者减轻项目对生产平安事故伤亡依法应担当的责任 。甲方代表(签章): 乙方签字:年 月 日 年 月 日施工合同 篇4本协议书由_(以下简称“业主”)为一方,与_(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于业主已托付监理单位为_工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协
20、议:一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1马路工程施工监理中标函或托付函2马路工程施工监理合同通用条件3马路工程施工监理合同专用条件4马路工程施工监理规范5马路工程施工监理招、投标文件6双方签认的补充或修正文件7其它文件:_8附件:附件a监理服务的形式、范围与内容附件b业主供应的监理工作条件附件c监理服务的费用与支付其它附件:_三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承
21、诺根据本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后,自_年_月_日生效,至_年_月_日终止,在根据监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本_份。双方各执_份。业主(盖章):_监理单位(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_单位地址:_单位地址:_邮编:_邮编:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_施工合同 篇5为了仔细贯彻“平安第一、预防为主”的方针,强化平安生产管理,明确平安责任,确保施工中的各项平安措施落到实处,供
22、电所与临时工特订立以下平安责任合同。1、供电所必需对职工进行平安思想教化,坚持“一个活动,两个交底,三个坚持”,供应平安的施工环境以及合格的施工工具,并供应必要的劳动爱护。2、职工必需严格遵守平安管理的有关规章制度及安规,提高自保、互保、群保意识,并对习惯性违章不盲目操作。否则所造成的一切责任事故由本人负责。3、施工应坚持“两票三制”。施工必需持有供电所工作票签发人签发的工作票,无票工作时,职工有权拒绝施工。4、在现场施工中,职工必需听从工作负责人的统一指挥,听从支配,不得违章作业,更不能擅离职守。5、施工中必需严把车辆平安关,严格执行派车单制度,专人贺驶车辆。严禁无派车单出车,无证驾车,公车
23、私用、私车公用。6、在施工中,职工应相互关切施工平安,登高作业应戴平安帽、系平安带、穿绝缘鞋。7、以上各条双方必需严格遵守,如有违犯,后果自负。本合同自签字之日起生效。供电所(盖章):负责人签名: 职工签名:年 月 日 年 月 日施工合同 篇6协议双方:甲方:南通宏建筑安装有限公司B-3地块二期商住楼项目部(以下简称甲方)乙方:瓦工班组(以下简称乙方)为贯彻“平安第一,预防为主”综合治理的方针,明确双方的平安责任,确保施工中人身、设备平安,依据国家有关法律法规;经双方协商一样签订本协议如下。甲方将二期工程AB楼水电安装工程,项目部托付乙方施工班组施工,为了明确双方在平安生产、社会治安综合管理,
24、双达标创建平安、文明工地等方面的工作事项,在签订项目责任承包合同后,特签订平安生产协议,双方必需严格根据协议执行。一、承包工程项目按按班组主合同:1.工程名称:按主合同2.承包范围:按主合同3.工程地址:盐城市解东则4.工程内容:按主合同二、工程项目期限:按甲方安排工期。三、协议内容:甲、乙双方必需仔细贯彻国家和上级劳动爱护、平安生产主管部门及当地派出所颁发的有关平安生产、消防工作、外来人口管理及文明施工等方面的方针、政策和规定,严格执行国家和地方的相关劳动爱护法规、条列。四、甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底,并应有书面交底记录或资料。2、甲方有帮助乙方做好平安生产、防火管
25、理以及督促检查义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定,对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知书。3、甲方由徐钦明同志负责监督平安生产以及文明施工工作。4、甲方有权对乙方进行平安技术学问和平安工作规程抽考。5、乙方在施工中发生的甲方设备事故,甲有责任调查、统计上报。并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。6、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。五、乙方平安责任:乙方施工班组,由班长同志负责本班组的全面平安生产、社会治安、文明施工等各项工作。1、乙方必需帮助甲方做好每个作业人员的三级平安教化及相关法律法规的宣
26、扬教化工作,应仔细填好三级教化记录卡与劳动爱护教化卡。2、新工人进场要刚好组织做好三级教化,填写好人员花名册,新工人身份证复件在812小时内刚好报送项目部入保,备案登记,供应的个人材料应真实、合法、有效身份证复印件、一寸相片一张,未经三级教化、平安技术交底和办理任何手续进入施工,发生平安事故由乙方担当,甲方不担当一切平安责任和经济损失。3、乙方应做好班前平安教化和平安技术交底,督促职工进入施工现场戴平安帽、扣帽带,做好班前活动记录,写好本班组的平安上岗记录,建立并完善平安生产管理体系以及现场其他相关管理制度的执行。4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工
27、的合法性。5、乙方必需按国家有关规定,配备合格的劳动防护用品、平安用具。6、乙方因管理或违章作业缘由造成,停工整顿,违约责任由乙方担当。7、乙方须做好平安防火工作,执行动火审批制度,对易燃易爆物品要设置显著的禁标牌,乙方施工人员动用明火须派专人监护,消防器材不得随意运用或挪作他用,施工过程中必需遵守平安生产“六大”纪律,执行“十不烧”规定,严禁在工地,酗酒闹事、打架斗殴、运用电炉、电饭煲、煤气灶具等器具等。8、运用塔吊吊物起吊时,空中回转未经任何碰撞物体突然坠落伤人造成的平安事故由挂勾人担当,甲方不担当任何责任,甲方有权协调处理,造成重大事故报送当地公安机关或有关部门处理。9、宿舍活动板房作厨
28、房、生明火煮食、运用电饭煲、电磁炉、电炉、电水壶、电热杯,碘钨灯取暖,碘钨灯作照明,私烧火炉等电热毯上班没有切断电源,私自改动板房的电气线路,限荷自动限制器私自拆除或破坏,发生火灾事故一切损失由乙方担当,视情节严峻送公安部门处理。10、发生违章作业、冒险作业不听劝说的;本施工区域脏、乱、差,不能满意平安和文明施工要求的造成停工整改损失由乙方担当。11、运用患有精神病史的、聋哑人、心脑血管病、高血压病、未成年人、年龄偏大超过60岁以上等疾病人员发生事故由乙方担当。甲方不担当任和责任,甲方有权协调处理。12、人员进入施工现场不戴平安帽、不系帽带、酒后上班、打赤膊、穿拖鞋发生事故由乙方担当。13、垂
29、直运输机械遇到高峰时,不听从调配,员工互不相让,强行运用机械导致关电带来平安隐患或打架事故,一切损失由乙方担当,视情节严峻送公安部门处理。14、对运用工器具运用不当或不属于本工种所用的机械,如机修,电焊工运用的电焊、气割、砂轮机、树脂砂轮切割机、钢筋工机械等其他工种的机械所造成的人员损害,发生事故由该班组自己担当。15、乙方员工在工地外,有流氓活动行为、聚众闹事、酗酒闹事、偷盗、打架斗殴或特发心脑血管病、高血压病事故由乙方担当。16、严禁乙方员工携带家属、小孩进入工地,如出现意外和任何平安事故,甲方不担当任何责任。17、乙方必需正确运用平安“三宝”,爱护工地一切防护措施,乙方施工时不得擅自拆除
30、防护设施,脚手架软硬拉接点、平安网、临边洞口、楼梯、电梯井口、采光井口等全部的平安防护,擅自拆除平安防护,造成人员损害一切经济损失由该班组担当,造成严峻后果报送当地公安部门追究刑事责任。18、施工过程中的确须要解除平安网的,必需通知项目部,由平安管理人员在现场监督,谁施工谁随时复原,如不刚好复原造成负面影响对当事人惩罚,同时由此而造成的一切经济损失均由乙方该班组担当,造成重大事故报公安机关追究刑事责任。19、吊运周转材料不超载,接料时不得站在物料下方,如超载,材料长短不一,扣件吊篮装到过满坠物伤人,造成的平安事故由乙方该班组担当,造成重大事故报有关部门追究刑事责任。20、施工过程中各班组全部的
31、机械运转过程中出现故障或遇停电时应马上切断电源开关;下班时锁好开关箱,如由此造成的人员损害负责。六、乙方(员工)平安责任作业人员应切实履行以下平安责任:1、乙方必需仔细执行国家有关平安生产的法律、法规,平安管理;平安生产规定;平安生产制度。2、进入施工现场,必需戴好平安帽,系好平安带,佩戴并正确运用个人劳动爱护用具,未运用个人劳动防护用品发生平安事故,自己负责,甲方不担当一切平安责任和经济损失。3、乙方不听从现场管理人员管理,没有按平安生产技术操作规程施工,,盲目野蛮无序操作、人为造成的损害损失,由当事人自己负责,甲方不担当一切平安责任和经济损失。4、住宿必需根据甲方有关制度统一支配,每间住人
32、不少于六人,甲方不供应夫妻房同时仔细做好宿舍卫生管理和保洁工作,做到门窗光明、衣物堆放整齐、严禁乱到脏水,工作场所及宿舍禁止私拉乱接电线,未按有关规定及制度执行造成损害自己担当。5、.坚持文明施工、文明用语,遵守社会公德,综合治理双达标,严禁、偷盗、打架等不良行为以及刑事犯罪案件的发生,由当事人自己担当。6、乙方施工在施工过程中违章操作或未按规范施工,由此造成损害的一切经济损失,均由乙方自行担当,造成重大事故报当地有关部门追究刑事责任。七、甲乙双方约定其他事项:1、凡因乙方人员违章指挥及违章操作造成的平安事故责任及损失均由乙方担当。2、乙方施工过程中的平安事故,壹万元以下乙方自行负责和担当费用
33、,壹万元以上乙方担当40%费用,甲方帮助乙方担当60%费用。甲方为乙方操作人员购买建筑工程团体意外保险,如发生事故甲方帮助乙方完成事故保险赔偿,在壹万元以内保险赔偿费全部归乙方所得,在壹万元以上保险赔偿费须先满意甲方赔偿费后,剩余部分归乙方所得。3、因乙方缘由出现的平安事故每一例担当1000元的管理责任惩罚。4、如乙方人员施工时不慎发生工伤,乙方应本着节约的原则检查、看伤,如超过常规的费用,甲方不予报销;伤者经检查无大问题时、坚持要住院的费用自付;伤者住院治疗到能出院时、伤者必需出院,假如还坚持住院的,费用自付。5、工伤,伤者治疗康复期间的,人工费按国基本工资的80补贴、休息时间按医院真实证明
34、,工日按国家规定每月不超过21.75工日:6、伤者发生伤残的补偿,甲乙双方协商解决,协商不成按国家法律,法规规定由地方劳动总裁处理。7、发生工伤甲乙双方应本着协商、谅解,担当工伤各自应尽的责任,假如把工伤扩大化或提出无理要求的甲方将不予理睬,乙方不得以任何理由关闭施工现场临时用电及机械设备或聚众闹事,违反者将罚款1000.元/次、参加者罚款500元/人次并交公安机关处理八、平安生产管理制度细则:为了爱护国家财产和人民生命平安,强化施工现场平安管理,确保平安生产,制止违章行为,刚好消退平安隐患,杜绝事故的发生。并做到有法可依有章可循,现制定本细则:A、遵守制度:1、班组长支配工作不对工人班前平安
35、技术交底者惩罚50元/次。2、班组长强令工人冒险作业者罚款200元次。3、不听从现场管理人员的管理或刁难平安人员履行工作职责者惩罚视情节严峻惩罚100500元/次。4、乙方不听从甲方管理,违反平安生产规章制度或操作规程,甲方赐予指责教化,依照有关规章制度赐予惩罚。5、禁止酒后作业及作业时间打闹,违者罚款1000元/人/次。6、进入施工现场穿拖鞋、高跟鞋或光脚、穿背心、打赤膊、穿塑料硬底鞋,除停工更换外,处以50100元罚款/人/次。7、进入施工现场不佩戴平安帽罚款50元/人/次、不系帽带者惩罚30元/人次。8、高处作业不系平安带,穿滑底鞋者,除停工外更换罚款50100元/人次。9、严禁高空向下
36、扔抛材料、建筑垃圾或造成高空坠物事故的,负事故的全部责任,另惩罚5000元/次。10、严禁施工现场及生活区,打架斗殴、闹事,违者不论谁对谁看先罚1000元人,再处理此事,情节严峻者报送当地公安机关追究其法律责任。11、严禁在各楼层及施工现场大便,违者处以1000元罚款/人次举报人奖500元。B、平安防护:1、违章拆除脚手架构件软硬拉结点或平安网者惩罚50元/点.次。2、脚手架,防护棚堆放钢筋、周转材料者惩罚1000元/次。3、违章拆除平安通道者惩罚100元/次。4、擅自拆除防护设施,临边洞口、电梯井口内外防护栏杆者不修复惩罚200元/次。5、脚手架钢管上缠绕电线者惩罚100元/次。6、违章利用
37、脚手架作模板支撑或连系杆违者处以50元惩罚/个扣件。7、人货电梯楼层防护门不关闭者惩罚50元/次。8、运用卸料钢平台超载或材料在平台上过夜的惩罚100元/次。9、非塔吊操作人员上下楼层或上下班、严禁翻越塔吊、翻越脚手架、人货电梯吊篮顶上下,违者惩罚100元罚款/次。10、垂直运输机械遇到高峰时,不听从调配,员工互不相让,强行运用机械导致关电等缘由者惩罚500元/次。视情节严峻者报送公安部门处理;11、未经平安部门同意或施工过程中乱拆平安网、防护设施违者处以100元罚款/次;损坏平安设施情节严峻者处以5001000元罚款/次;造成事故者送当地派出所处理追究刑事责任。12、吊运周转材料时须要解除平
38、安网的,施工后必需刚好复原,如不复原,对当事人进行惩罚100元次,同时由此而造成的一切经济损失均由乙方该班组担当,造成重大事故报公安机关追究刑事责任。C、施工机械:1、机械操作工下班前未锁电箱者罚款50元/次。2、非机械操作工违章操作机械者罚款50元/次。3、违章乘物料提升机上下,违者每次每人罚款200元/次;4、用物料提升机载人操作者,罚款操作者100元/次。5、临时用电由专业电工操作,非电工私拉乱接电源或机械设备无插头,用树枝竹枝代替插头,运用不合格电线,花线等(除没收外)违章用电者罚款100元/次。6、损坏施工现场电线线路和电气设备按原价格赔偿外,另外惩罚100元/次。7、偷窃工地材料,
39、和其他工种的材料及个人物品,按失窃材料价格10倍赔款外,另惩罚款1000元,情节严峻者报送当地公安机关处理。8、塔吊带物起吊时空中回转未经碰撞时因物体突然坠落伤人造成的平安事故由挂勾人担当伤者医药费及一切费用,如因碰撞而造成物体坠落伤人物造成的平安事故由塔吊司机担当,按情节严峻惩罚,造成重大事故报送当地公安机关处理。9、严禁本不属于本工种所用的机械,如木工机械平创机、压刨机、园盘锯、机修工运用的电焊、气割、砂轮机、树脂砂轮切割机、钢筋工机械等其他工种的机械,违者惩罚100元/次。造成损害或他人损害报送公安部门处理追究刑事责任。10、严禁运用树脂砂轮切割机磨锯片,磨锯片、钻头、钻头,应用砂轮机磨
40、,违者惩罚100元/次。D、平安防火1、电焊、切割作业前未办理动火证,私自动火者罚款100元/次。2、在木工房内、仓库或存放有易燃品处吸烟者罚款50元/次。3、在宿舍内运用电炉、电饭煲、煤气灶具等器具,易燃品,爆炸品、碘钨灯取暖,碘钨灯作照明,私烧火炉等电热毯上班没有切断电源,私自改动板房的电气线路,限荷自动限制器私自拆除或破坏,白天上班后不关灯者惩罚200元/次。4、消防器材不得随意搬动和运用或挪作他用,违者惩罚100元/个。九:以上条款:本细则为平安责任附件,惩罚由平安员,现场施工员执行,罚款单一式三份,被罚班组一份,项目财务一份,平安员一份。违规罚款由财务在该班组保证中干脆扣除。本协议经
41、双方签字、盖章后即时生效。工程竣工后自行消逝。本协议作为项目责任承包合同正本的附件一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。本协议由(双方签字盖章)生效甲方:代表:20xx年月日联系电话:乙方:代表:20xx年月日乙方附身份证复印件一份联系电话:施工合同 篇7甲方: 身份证号码:乙方: 身份证号码:本着公允、公正、公开的原则,经甲方双方商定,由乙方给甲方承建危房改造工程,此工程双方达成协议:一、工程面积及地点:工程地点: ,户主(甲方): 。工程面积: 米X 米,共 平方米,二、工程内容:新建,外墙37公分, 当地黑沙砌成,南北两面抹水泥沙灰,里面抹水泥沙灰,室内砌筑烟筒1个(不包括:棚、地面、间墙、
42、炕、锅台、电路等),前面塑钢窗1个,铁制单扇门一个(四周无散水波),上下圈梁(20xx),4根钢筋直径10,房顶为红色调钢复合板,房顶结构为 ,苯板厚度为7.5公分,上板厚度为0.35,底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆),55角钢架1个(刷灰色底漆)。三、承包方式及造价:承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。工程造价:共 元(¥: 元)。(由于运距较长,增加 元,加大、加宽的详细标准为30平方米20000元的平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)付款方式:验收合格后,乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆,剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付 元(¥: )。四
43、、责任与义务五、甲方责任与义务:甲方为乙方供应宿舍,为乙方水、电、路三通,为乙方供应地面平整,负责拉黑沙子和白沙子,工程款按期按时发放,因工程款不到位而误工期甲方负全部责任,甲方有权监督乙方工程质量。乙方责任与义务:首先乙方保证工程质量合格,不偷工减料,乙方接受甲方监督,如出现质量问题刚好告知乙方,按图、按质、按期施工,保障工程顺当进行。六、金牛卡交给嘎查负责人。七、工程质量及期限:乙方 年 月 日前完成施工。工程质量根据旗危房改造实施方案的要求,有关上级部门验收合格为准。八、此协议书一式两份,甲乙双方各一份,签字日期起生效甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字
44、):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇8发包方: xx项目部(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及共他有关法律、行政法规的规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,经甲、乙双方协商一样,订立本合同。第一条:工程概况工程名称: XXX3#、4# 桥梁工程工程地点: 苏州市浒关镇工程工期: 50 天其次条:承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中须要协作的协助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、协助梁板安装、协助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、平安防护等。第三条:承包方式本合同采纳包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包平安、包质量、包工期、包文明施工的方式。第四条:双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底,质量交底,平安文明施工交底,负责供应水准测量限制点。2、供应施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后,甲方将进行平安文明施工及法制