2022施工承包合同汇总5.docx

《2022施工承包合同汇总5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工承包合同汇总5.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022施工承包合同有关施工承包合同合集10篇 随着时间的推移，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。信任大家又在为写合同犯愁了吧，以下是我整理的施工承包合同10篇，欢迎阅读与保藏。 施工承包合同 篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点： 麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安其次条 工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条 工程价

2、款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行爱护，如现场发生破损

3、，乙方需无条件进行修理。第五条 平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条 奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附 则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年_月_日 年_月_日施工承包合同 篇2甲方：_（以下简称甲方）乙方

4、：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在XX市体育新城。二、承包方式与要求该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该_工程按_元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方供应的全套施工图纸、

5、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍协作等内容。四、工程质量与平安依据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配，必需严格遵守平安操作规程，为使工人增加平安意识，带队及班组负责人每天支配工作量，要进行平安交底教化，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发

6、生。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、奢侈材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，XX市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、安排生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照项目部相关规定惩罚。六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期

7、费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期限制点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。七、双方权力与义务（一）甲方1甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。2甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包内容

8、，乙方应无条件遵照执行。3甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。4甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。（二）乙方1乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。2乙主必需按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程，对于违反平安操作规程出现的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。3乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4乙方不得运用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，

9、私自运用。同时乙方应供应人员名单、身份证。5乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。2如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。4本合同一式叁份，甲方二份，乙

10、方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方：_代表：_年_月_日乙方：_代表：_年_月_施工承包合同 篇3发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责全部材料，乙方负责施工。一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，其次层加两个卫生间。三、付款方式：乙方进场后

11、，甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要根据每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同 篇4甲方：_(以下简称甲方)身份证号：_乙方：_身份证号：_(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同：一、工作内容房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑

12、、混凝土浇筑、等各项工作内容，并满意规范和甲方要求。二、工程价款与支付方式1.工程价款：_。2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。3.工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付35%，其次层完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。三、材料与施工组织1.砖：_。2.砂：由乙方自行在砂厂选购运至施工地点。3.水泥：由甲方统一选购，乙方在甲方仓库领取和运至施工地点，甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。4.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并

13、保证满意甲方的工程进度要求。5.组织协调：乙方主动组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的协作。四、甲乙双方义务与权利1.甲方负责现场指导、协调。2.甲方监督乙方工程质量、平安、进度，乙方服务甲方的管理。3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，假如因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止接着施工，并责令其返工，直到符合要求为止。4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的修理保养工作。如在质量缺陷责任期内，乙方不进行缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方5%的保证金。5.工程平安：乙方自行负责施工人员的平安，发生任

14、何意外事故，均由乙方自行负责。6.工程进度：乙方依据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。7.治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和冲突主动与甲方联系，通过正值方式解决。8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方担当。五、其它1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方：乙方：日期：日期：施工承包合同 篇5甲方：乙方：甲方在阳华路南华小区31#建房屋一栋，建筑总面积约300平方米，由乙方承包

15、施工，建房承包施工合同范本。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米伍拾肆元

16、，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担50%。四、付款方式完成第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元，完成其次层付款叁仟元，完成第三层付款叁仟元，工程全部完工，阅历收合格后一次付清。五、双方责任甲方负责水电供应及原材料刚好进常乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。七、留意平安文明施工，假如乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。

17、文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙方必需在20xx年_月_日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间，合同范本建房承包施工合同范本。乙方所需材料，应两天前向甲方提出安排，以便快速筹备。九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：乙方签字(章)：要作出适当的支配。施工承包合同 篇6发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程

18、施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。工程地点： 临沂市北城新区沂龙湾05#地块沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、 11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。工程立项批准文号：资金 自

19、筹二、工程承包范围承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽 由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人须要单独发包的工程。三、合同工期05#地块多层工期：开工时间20xx年 4 月 15 日，竣工时间 20xx年2月9日， 总工期300天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。05#地块17层工期：开工时间20xx年5月 25日，竣工时间20xx年7月18日 ，总工期420天( 自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。05#地块33层工期：开工时间20xx年6

20、月 25日，竣工时间20xx年4月15 日 ，总工期660天 (自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。 详细开工时间以监理公司发布的开工令为准。四、质量标准工程质量标准： 达到国家建筑工程施工质量验收规范的合格要求。五、合同价款金额(大写)：(暂定)玖仟捌佰万元整(人民币)金额(小写)： ￥： 9800万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标文件及其附件6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含

21、义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 20xx 年 月 日 合同订立地点： 临沂尚城置业有限公司本合同双方约定 合同双方签字并盖章 后生效。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章) 住 所： 法定代表人： 托付代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码：鉴证看法：鉴证机关(章)经办人：年 月住 所：法定代表人：托付代理人：电 话：传 真：开户银行： 账 号： 邮政编码：

22、审查看法： 审查机关： 经办人：年 月 日施工承包合同 篇7承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组甲方承建的钢筋单项工程，于_年_月_日，由甲方发包给乙方采纳包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着相互帮助及分工负责等原则，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸中基础分部_以下全部的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐云根承包钢筋加工制作分项工程；朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。二、承包造价以总钢筋设计含量计算，单价_元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在

23、内)。其中：钢筋加工制作_元/吨；钢筋安装绑扎_元/吨。三、组织领导1 甲、乙双方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调动、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。2乙方必需确保进场人员的政治素养及身体、技术素养，严禁运用童工、女工。特别工种必需持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。3乙方应听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、平安、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。4合同期内，未经双方商妥并正式办理

24、解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。四、双方责任1甲方责任：(1) 供应乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。(2) 负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。(3) 供应施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。(4) 保证材料供应(材料运至现场_米内，但不供应塔吊运输)，如确因种种缘由供应不足时，甲方应刚好支配其它工作，乙方应听从甲方的调配。2乙方责任：(1) 严格根据施工

25、图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行(施工技术验收规范)。敬重和听从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。(2) 严格本班组自身的平安生产教化。每个工人入场时，都必需仔细学习、遵守执行经理部制订的(平安管理暂行规定)(附后)等制度，提高工人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，避开民生平安事故，并担当凡是违反平安操作规程和平安制度的大小平安事故的责任。(3) 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要担当责任。(4) 肯定听从甲方

26、的工程进度支配。班组长必需在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力气，否则，因此而造成的一切后果均由乙方担当。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。施工承包合同 篇8发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_甲方承建的模板单项工程，于_年_月_日，由甲方发包给乙方采纳包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着相互帮助及分工负责等原则，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：按益施工图纸中基础分部0.000以下全部模板工程项目与设计变更单的全部工作内容。二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括全部制、安、拆、运及现场文明施工中的

27、工作内容，并担当全部预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米_元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。三、组织领导：1）甲、乙双方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调动、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。2）乙方必需确保进场人员的政治素养及身体、技术素养，严禁运用童工、女工。特别工种必需持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。3）乙方应听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质

28、量、平安、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。四、双方责任：1、甲方责任：1）供应乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。2）负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。3）供应施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。4）保证材料供应（材料运至现场_米内，但不供应塔吊运输），如确因种种缘由供应不足时，甲方应刚好

29、支配其它工作，乙方应听从甲方的调配。工地现场计时工每工日_元。2、乙方责任：1）严格根据施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。2）严格本班组自身的平安生产教化。每个工人入场时，都必需仔细学习、遵守执行经理部制订的平安管理暂行规定（附后）等制度，提高工人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，避开民生平安事故，并担当凡是违反平安操作规程和平安制度的大小平安事故的责任。3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工

30、人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要担当责任。4）肯定听从甲方的工程进度支配。班组长必需在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力气，否则，因此而造成的一切后果均由乙方担当。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。5）严格根据甲方规定的协作比合下料，、不造成人为的奢侈。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。6）疼惜甲方的一切机械设备和工具，担当本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。7）模板制、安必需保证几何尺寸精确和

31、坚固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必需派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后马上负责凿平。在安装及拆模后，应刚好将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避开影响下道工序的.施工。工程完成后，必需把全部木工用料堆回指定位置。8）乙方必需严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严峻者则予清除离场。五、工程质量及验收标准：工程质量必需达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。假如由于设计和管理指挥缘由造成损失，全部经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作

32、所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿。六、工期：依据项目经理部现场所支配的月、周施工安排的时间、期限，保证按期或提前完成全部本项目的施工任务。七、付款方法：1）为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清全部工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、平安及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。2）结算程序：每月底结算当月1-30日（31日）的工作量，乙方依据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，

33、报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。八、其它：1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的损害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_元封顶。2）由于他人违章作业而造成的损害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的损害，其一切费用全部由乙方负责。4）伤者费用在_元以内，不管何种缘由均由乙方自理。九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十、甲方对以上各条款负有说明权。十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付

34、清全部承包款时失效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_甲方代表（签字）：_ 乙方代表（签字）：_签订地点：_ 签订地点：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同 篇9甲方：乙方：依据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工期：按甲方与建设方的工程合同。5、质量等级：工程质量必需达到合格标准。并满意甲方与建设方合同约定的质量标准。6、协议价款：工程承包价款为万元（大写：）。7、承包

35、方式：全部施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。一、甲方的职责和义务：1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交底工作，负责施工中的协调和技术指导。2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。3、负责乙方施工进场前的协调工作。4、负责由于建设方或其他施工的缘由，给乙方人员造成伤亡或事故的协调工作。5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。6、负责工程所需材料、设备的选购和供应。7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整改要求，并视情节轻重予以惩罚。8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。二、乙方的职责和义务：1、必需自觉遵守甲方有关规章制度，听从公司管理，不得从事

36、违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以惩罚。2、必需按平安操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。依据其进度要求，编制施工组织方案。4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。5、严把质量关，仔细组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方担当。6、负责参与施工技术交底会、协调会、施工现场会。刚好催收工程款。7、乙方必需为自己聘用人员购买保险，并支配施工人员的住宿。施工过程中所造成的全部伤亡及平安事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负

37、责。8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。协作检测和验收。刚好办理交工手续。9、竣工时供应原始竣工图纸及竣工资料，协作甲方编制工程结算和完成工程审计、结算。10项目承包人必需亲自主管工地。协作协调工地现场各方之关系。会议、检测、验收等必需到场。11、对进入工地的材料、设备进行质量和资料检查验收，并妥当保管。12、在每月28日前按月刚好真实的向公司呈报项目进度报表及下月施工安排。工程进度以前月26日零时至当月25日24时完成的工程量为准。13、保证项目施工质量并能一次性通过检测中心的检测及消防验收。14、负责保修期内的修理任务（保修时间以甲方与建设方所签合同中所规定的保修期为准，材料、设备由甲方

38、供应）。三、付款方式：1、乙方每月28日前向甲方提交经甲方和监理审核的月进度报表。2、甲方按审核后的月进度报表的定额人工的80在次月五日前支付乙方费用。3、甲方按协议付款至协议总价款的80时即暂停支付乙方款项。4、工程经消防检测中心检测和消防部门验收合格后二个月内甲方支付至施工费的90。5、甲方与业主结算完毕，业主支付甲方的工程款达到业主与甲方合同总额的95后，甲方在一月内向乙方支付至协议价款的95。6、余额5作为保修金，按甲方与业主合同约定的方式和条件支付。四、合同价款及调整：1、本合同为包干价。在项目实施过程中，现场实际工程量累计增减5万元内（含5万元），视为协议包干范围内变更，双方不调整

39、协议价款。2、累计变更工程量超过5万元后，甲方按业主认可的签证，按相应工程量的12调整双方协议价款，（纯点工签证的70归乙方）。如项目变更人工用量过多，双方按实协商。3、全部的调整后的合同价款均待甲方与业主结算完成后进行计算和支付。五、双方约定：1、乙方在现场施工中必需接受甲方或甲方指定的管理人员的管理和指挥。发生争吵时，也必需保证现场正常的和必需的施工，否则甲方有权对乙方进行惩罚直至要求乙方无条件退场。2、现场材料的节约运用及现场保管，均由乙方负责（材料员由甲方指派，乙方负责管理）。设备材料如有遗失和损坏，必需照价赔偿。施工过程中造成不正值损耗和材料消耗超过限额部分由乙方担当。3、甲方应保证

40、工程材料和设备的刚好供应。4、施工过程中乙方整理好各类施工资料，向甲方供应工程验收所必备的资料，并帮助甲方办理工程结算。5、施工中所须要的设备、工具及相关消耗用品均由乙方自备，甲方一概不予供应。6、如遇施工变更，乙方应刚好办理相关签证手续，并把相关状况通知甲方。7、乙方人员配备不齐，施工质量低劣及不服甲方调度等，甲方可中途辞退乙方，另请其它安装队伍。辞退时的施工费用按已完工程量扣除罚款后按实结算。8、未经甲方同意，乙方不得自行停工（包括节假日、农忙等季节），否则将予以惩罚，直至更换施工队伍。9、甲方如派驻专职材料员，乙方负责材料员工资的20。10、协议中未包括的施工内容，经双方协商后可以签订补

41、充协议。六、违约责任：1、甲方管理人员随时有权检查施工现场的安装质量和平安施工状况，如发觉质量、平安隐患，有权要求乙方返工，乙方不能因此要求工期顺延。工期以甲方和建设方所签合同所规定的合同所规定的合同工期为准。由于乙方施工不力所造成工期每延误一天，罚款壹仟元，罚款额累计达到壹万元则中止本协议，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另请施工队。2、全部安装工程质量标准均以国家现行的施工与验收标准为依据。如因质量问题而被甲方勒令返工或导致验收不能通过，甲方有权终止承包协议，并处以二倍返工费用罚款。3、因建设单位或其他非乙方的缘由造成的返工，乙方可通过甲方向有关方面签证点工工日或要求补偿。4、乙方不能以任何形

42、式转包给其他任何一方。否则，甲方有权终止协议，并由乙方支付甲方人民币贰万元违约金。七、以上协议，一式叁份，双方签字生效。未尽事宜，双方共同协商。如有争议，不能达成共识，可在甲方或乙方所在仲裁部门或法院解决。甲方（盖章）：乙方签字：主管副总经理签字：身份证号码：年月日年月日施工承包合同 篇10劳务班组承包合同发包方（简称甲方）：云南宏昌建设有限公司承包方（简称乙方）：负责人（身份证号）：协议签订日期： 年 月日协议签订地点： 施工现场第一部分 协议书甲方：云南宏昌建设有限公司乙方为更好地完成 楚雄市云甸工业区东区中路二标段K1080至K1200道路边坡挡墙施工项目，加强对工程合同目标、质量、平安

43、工期、进度管理，确保本工程保质保量按期完成合同约定的施工任务。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，达成如下协议：一、工程名称：楚雄市云甸工业区东区中路二标段K1080至K1200道路边坡挡墙二、承包方式：单工包三、承包范围1、详见附件承包单价及工程量计价表。四、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期：总日历天数 40天 。五、合同价款合同暂估金额：￥185000 ，大写： 壹拾捌萬伍仟圆 。 乙方在签定本施工协议时，已充分考虑到工程施工过程中可能发生的非乙方缘由的各种风险改变，建设单位投资改变，设计变更，停工，窝工及工伤事故等等，乙方不得以此