2022施工合同汇编53.docx

《2022施工合同汇编53.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同汇编53.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022施工合同精选施工合同锦集七篇 随着人们法律观念的日益增加，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我收集整理的施工合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。 施工合同 篇1甲方（全称）：乙方（全称）：经甲、乙双方协商，甲方将XX的卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、平安及文明生产，特订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。一、工程概况工程名称：XX工作范围：卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分项工程工期：X年X月X日至X年X月X日二、承包方式

2、和计费标准1、承包内容结算方式：包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装；结算方式为：依据现场实际完成面积计算及结算。2、合同价格：1墙面砖单价：元/2卫生间地砖单价：元/3地板砖单价:元/4门厅墙地砖单价：元/5楼梯踏步及平台砖单价：元/（以上地砖均包含踢脚线在内，不另计算面积）三、工程款审核及支付1、乙方依据工程实际完成状况向甲方申请借支生活费；2、乙方工程竣工后，经甲方初验合格付至总工程款的80%，待业主验收合格后付至总工程款的95%，余款为质量保修金，待竣工验收后一年后一次付清。3、乙方应向甲方供应2年的质量保证承诺书，假如出现质量问题，甲方通知后，乙方应在收到通知后24小

3、时内赶赴现场进行修理。四、四、甲乙双方责任及权利1、甲方配备管理人员，负责编制进度安排、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，刚好进行施工平安技术交底；2、甲方负责向乙方供应施工场地及其他施工作业的便利条件；3、乙方必需按甲方供应的施工任务、技术要求组织施工，乙方施工人员应满意甲方的合理进度支配；4、乙方应自备施工所需工具，并有义务对交叉施工的其他班组进行主动协作；5、乙方应自觉爱惜甲方施工场地内的机械及设备，并爱护本班组及其他班组成品及半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需刚好清理场地；6、乙方必需听从甲方管理人员在平安、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等

4、诸方面的支配，保证工完厂清；若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理，甲方可支配他人另行完成，费用由乙方担当。五、工期、质量及平安生产1、本工程工期为XX年XX月XX日之前全面完工，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济惩罚；2、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工整改和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济制裁。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完工程量不予结算，以赔偿损失；3、施工过程中，乙方应随时接受甲方检查，发觉施工质量不符合要求应马上返工整改；4、乙方应切实加强平安生产管理，确保达到甲方的平安生产责任目标要求，否则甲方有权依

5、据相关规定予以惩罚。六、未尽事宜：合同未尽事宜，双方协商解决。七、合同份数:本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款结算完毕后自动失效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表人签署： 代表人签署：日期：日期：联系方式： 联系方式：施工合同 篇2甲方：乙方：为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：黄村停车场一、工程地点：桥下镇黄村村头三、工作内容：工程的定位限制测量，水准测

6、量与平面放样。停车场车道和车位的建设工程。劳动力及技术装备的组织，施工现场的建筑垃圾清理以及周边建筑物、居民的平安防护设施，工程资料的编制，现场的平安文明施工措施，同周边居民为保证工程质量进度而作的协调等工作。四、工程范围：按甲方供应的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，对停车场的车道和停车位进行施工建设。五、合同工期：开工日期：20xx年9月1日;竣工日期：20xx年2月1日。合同工期总日历天数150天。六、合同价款：本合同采纳单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所须要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润

7、、税金、建筑垃圾清理费以及工程周边社会关系协调等个部费用组成，其单价为：45万。七、工程结算：按分段结算方式对工程款进行结算，施工单位进场，甲方预付25%工程款，以后按施工进度支付。不在图纸设计范围内的项目以计量结算。八、工程质量及技术要求：1、为确保本工程的质量等级达到合格标准，对于砼浇灌的部位要派专人进行浇水养护，其他须要防晒、保温的基础上要实行适当的覆盖措施。2、严格把好材料质量，禁止不合格材料流入到施工现场，特殊重视限制砼及现场砂浆的拌制质量。3、进场施工前，必需提前7天向甲方分别提交：停车场车道和车位的建设施工方案、平安文明施工方案及质量进度保证措施。九、平安施工：乙方应严格根据国家

8、有关平安施工规范进行施工，实行严格有效的平安防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。十、违约责任：本合同工程不允许转包分包，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必需无条件退场，并担当该工程总工作量20%的违约金。十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇3甲方: 乙方：*依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的

9、规定，结合本工程实际，甲乙双方在同等、自愿、公允和诚恳信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一样，达成如下协议。第一条 工程概况及承包范围1、工程名称：*行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程2、工程地点：*行政三路3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的全部工作内容4、承包方式：包工包料交钥匙工程。其次条 工期1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日第三条 甲方应担当的工作与责任1、甲方负责向乙方免费供应施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。2、甲方负责按本合同约定刚好支付工程款。第四条 乙方应担当的

10、工作与责任1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的打算工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方缘由造成的一切事故与损失由乙方负责。2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必需借助其他的钻探工具和具备肯定的条件才能施工。3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查

11、清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责担当。5、乙方负责施工范围内的设备和人身平安，做好防盗、防火工作。如因乙方缘由引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己担当。7、乙方应主动协作甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价

12、中。第五条 工程价款及支付1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。第六条 工程质量验收1、验收方式：乙方应向甲方供应本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满意甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方担当。如在顶管施工期间遇不能变更的障碍物，通过多方努力的确不能顶管胜利达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。第七条 违约责任如一方擅

13、自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法担当违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。第八条 争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一样看法，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：授权代表人：授权代表人：电话： 电话：签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日施工合同

14、篇4合同编号：_工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_年_月_日签订地点：_依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：_四、承包范围和内容：_(详见工程项目一览表);工程建筑面积_(平方米);其它：_五、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元)。其次条 施工打算一、发包方：1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。

15、2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。4.合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标限制点)_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制

16、施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排(包括月安排)，用水、用电安排，送发包方。第三条 工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范

17、围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：_二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配

18、件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应

19、送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购;三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方

20、担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：_第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额_二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工

21、验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办*行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办*行审定后拨款。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方

22、均不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取

23、得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可运用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境爱护部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修

24、方法(试行)执行。第九条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或

25、其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第_项方式解决：一、向仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条 附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办*行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证

26、的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：日期：施工合同 篇5发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点3、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：（包工包料、清包

27、工、部分承包）。6、总价款：￥元，大写（人民币）：其中：材 料 费：，人工费：管 理 费：，设计费：垃圾清运费：，税金（3.41）：其 他 费 用：经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。二、材料供应1、发包方供应的材料：详见附件二发包方供应材料、设备表。本工程发包方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，承包方应刚好向发包方书面提出，发包方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由发包方担当。发包方供应的材料抵现场后，经承包方验收，由

28、承包方负责保管，承包方可收取发包方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由承包方负责赔偿。2、承包方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3、承包方对发包方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的装饰，非经发包方同意，不得挪作他用。如承包方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。4、承包方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由承包方负责。如承包方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31

29、/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由方设计施工方案。3、发包方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包方担当，工期顺延。4、由于承包方缘由造成质量事故，其返工费用由承包方担当，工期不变。5、在施工过程中，发包方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与承包方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，发包方自负，给承包方造成损失的，发包方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验

30、收手续，发包方不能按预约规定日期参与验收，由承包方组织人员进行验收，发包方应予承认。事后，若发包方要求复验，承包方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由发包方担当，工期也予顺延。7、工程竣工：承包方应提前三天通知发包方验收，发包方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如发包方在规定时间内不能组织验收须刚好通知承包方，另定验收日期。如通过竣工验收，发包方应承认原竣工日期，并担当承包方的看管费用和其他相关费用。四、平安生产：发包方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施

31、工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属发包方责任的，发包方负责和赔偿；属于承包方责任的，承包方负责修复和赔偿。五、工程价款1、工程款付款方式列下表：2、工程结算：详见工程结算单。3、工程保修期壹年。双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1、发包方工作：（1）发包方应在开工前一天，向承包方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分

32、腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向承包方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2、承包方工作：（1）参与发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。（2）指派为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应刚好书面通知发包方。（3）未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得

33、随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方元；发包方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的支付违约金。2、由于承包方缘由逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的向发包方支付违约金。3、发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由发包方负责并担责任。4、承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并担当责任。八、争议解决双方约定，在履行本设

34、计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方应接着按约定履行义务。假如承包方停工视为违约，按本合同担当违约责任。九、变更和解除：合同经双方签章生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合

35、同附件为本合同的组成部分。发包方（签章）： 承包方（签章）：托付代理人： 法定代表人：施工合同 篇6甲方：乙方：本合同为原甲、乙双方签订的惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路根据现场条件须要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、同等、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：一、临时电工程增补费用：更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=50

36、0m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。二、本协议签订后工期按主合同执行。三、其它：按订立的主合同执行。备注：除另有约定外，其余条款均根据原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。甲方：乙方：法人(代表)：日期： 年 月 日施工合同 篇7甲方:乙方:身份证号码：联系电话：家庭住址：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条理的

37、规定，结合本工程状况，经双方协商，订立本合同：第一条 工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 楼 号：4、 承包范围：外墙乳胶漆施工5、 承包方式：包青工6、 工程单价： 元；7、 总工程量：外墙约 平方米；8、 工程价款：约 万元。9、 工程期限：本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。其次条 甲方义务1、开工前1天，向乙方供应经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底；2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；3、协调施工现场的有关事宜。第三条 乙方的义务1、 参与甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度安

38、排，交甲方审定；2、 施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行平安监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；3、 乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；第四条 工程质量及验收1、 工程质量：优良；2、 在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要听从甲方的管理，如乙方不听从管理，视状况严峻程度赐予100200的罚款；3、 在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部担当；4、 每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，假

39、如未阅历收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部担当；5、 工程完工后，乙方应通知甲方刚好验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；6、 本工程保修期为二年。第五条 付款方式施工期间，甲方只供应生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50；竣工验收决算完毕付到施工费的95，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。第六条 违约责任1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部担当；2、缘由造成合同无法接着履行时，应刚好通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；3、空桶回收，缺少一个罚二桶

40、漆款；奢侈一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；第七条 施工平安乙方在施工中严格执行施工平安措施，发生任何平安事故全部责任由乙方担当；甲方概不负责（详细参见施工要求及施工平安协议）。第八条 争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。第九条 其他约定事项1、甲方供应腻子、底漆、面漆，乙方负责全部工具；2、乙方负担在施工中的用电费用；第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同同附件与合同具有同等法律效力。第十一条 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方： （盖章） 乙方：（盖章）代表人： 代表人： 年 月 日年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第35页 共35页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页