《2022施工合同范文22.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范文22.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工合同有关施工合同范文合集6篇现今许多公民的维权意识在不断增加，人们运用到合同的场合不断增多，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我为大家整理的施工合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。施工合同 篇1依据我村的道路较差的实际状况，经代表会探讨通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采纳公开招标的方法发包修建。成功村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。二、质量标准必需达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。三、承包费用，工程投资9。82万元，碎石砂料由乙方负责
2、。四、承包修路时间，从xx年10月2日开工至xx年10月30日前必需完工，等候乡村两级共同验收。五、修路期间，必需按要求施工修建，留意平安，如发生一切事故有乙方自己担当解决。六、违约责任，合同双方必需信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为修理费用。七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。甲方（签章）乙方（签章）年月日：施工合同 篇2甲方：(建设单位)*乙方：(承建单位)*根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程实际，双方达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称： *工程地点： *合同桩号： *工程技术标准：JTGB01
3、-20xx马路工程技术标准 工程数量及内容：*1.2合同价款：小写：*元大写：*1.3开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日1.4质量标准：JTGB01-20xx马路工程技术标准1.5质量等级：合格其次条：合同段内施工图设计主要工程量清单等施工文件由甲方供应第三条：驻工地代表3.1甲方驻工地代表：*3.2乙方驻工地代表(项目负责人)： *3.3乙方代表易人，应征得甲方同意第四条：甲方一般义务和责任4.1开工前向乙方进行设计交底，在现场向乙方交待路途走向，路途起、止点，说明构造物位置等并供应相关图纸。4.2对乙方在“平安、质量、进度、造价”四方面进行全面管理，刚好召开生产调度会，解决施工中
4、的重大问题。第五条：乙方一般义务和责任5.1对合同段内施工图设计文件进行复核，并在进场3天内将复核结果书面通知甲方代表。5.2在合同有效期内，应按合同要求细心组织实施合同工程，接受甲方托付监理进行监理，为其开展监理工作供应便利，向监理供应完整原始记录、自检记录等资料。5.3对已竣工和工程在未进行验收并交付甲方之前进行修理爱护。5.4坚持挂牌施工，文明施工，确保施工场地及行人和行车的平安，做到工完料完，场地复原。5.5施工用电、用水及通讯等由乙方自理。第六条：进度安排及工期6.1乙方在开工前两天向甲方提交开工报告甲方批准后方能开工。6.2合同生效后，乙方应向甲方及监理单位提交施工组织文件、工程进
5、度安排、施工方案等文件，乙方应按批准方案进行施工。6.3暂停施工：乙方未按合同有关条款正确施工时，甲方有权暂停施工，责任由乙方担当。第七条：工程质量与检验7.1由监理单位及甲方进行质量管理与查验，全部分项工程只有经甲方施工人员在验收记录上签字后方可进行下道工序或接着施工。验收不合格，乙方返工后应重新要求验收，直至合格。7.2主要材料选购、运输、质检筑路材料必需在甲方指定地点或单位购买，数量及质量以甲方查验为准，未阅历收的材料不能进入施工场地。7.3自然砂粒、水泥等主要材料，乙方必需按预算数量运用，不得节约，节约材料甲方有权按预算价格从乙方承包价款中扣回材料费。第八条：合同价款支付乙方进场并开工
6、后，甲方预付合同总价30%的启动资金;当工程量完成50%时甲方支付合同总价的40%给乙方;待工程验收合格后甲方再支付合同总价的25%给乙方;剩余5%作第九条：竣工9.1工程验收：乙方在合同工程全部竣工，并且合格地自检和按马路工程竣工验收方法规定的内容编制好竣工图表资料(作为被验收内容)和打算好总结材料后，可提出书面请验报告，甲方在收到验收报告后刚好组织交工验收。9.2缺陷责任保修期从竣工验收日期起算，时间一年，保修期内，乙方有义务无偿对已完成的工程进行保修，甲方预留合同价款5%保修金。从工程竣工验收之日起满一年时，甲方返还给乙方合同总价5%的保修金。第十条:违约乙方未按合同约定履行各项义务或发
7、生使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任，若发生违反工程质量和延迟工期等行为，甲方有权终止合同，造成损失由乙方担当。第十一条：平安施工乙方应按有关规定，实行严格的平安防范措施，担当由于自身平安措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。第十二条：本工程未经甲方同意不得非法分包，并严禁倒手转包。第十三条：本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本一份。第十四条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。建设单位：(盖章)法人或代理人：(签字)联系电话：承包单位：(盖章)法人或代理人：(签字)联系电话：年月日：施工合同 篇3甲方：乙方：甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，
8、达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方托付乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工平安，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并担当违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起_日内，乙方需支配施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并担当因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必需遵守甲方小区内的规
9、章制度，听从甲方管理人员的支配，无条件协作甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：联系电话：联系电话：住址：签字日期：_年_月_日施工合同 篇4发包方（甲方）：_身份证号码：_联系（
10、通信）地址：_电话：_手机：_承包方（乙方）：_公司总部地址：_法定代表人：_电话：_法人营业执照号：_资质证书号：_分公司（分部）地址：_营业执照号：_电话：_负责人：_职务：_签约人（或代理人）_电话：_依照中华人民共和国合同法、建设部住宅室内装修管理方法及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一样，签定本合同。一、工程概况1、工程地址：_.2、建筑面积：_.3、户型：_室_厅_卫，为平层，或错层，或复式，或别墅。（为确定的内容，以或表示，下同。）4、承包方式：双方商定采纳下列第_种方式承包：乙方包工、包协助施工材料、包全部或部分主材（以“甲方托付乙方代购主材清单”为准）。乙方包
11、工、包协助施工材料，甲方供应主材（见甲方供应材料明细表）。其他方式_.5、施工内容：（附施工说明、施工图及工程报价单）。6、施工日期：_年_月_日至_年_月_日。7、合同付款：（大写）_元。竣工后据实复核结算；合同款包干。8、支付方式：合同签定后，甲方预付30%工程款_元；水电等隐藏工程验收后支付40%工程款_元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25%工程款_元和追加工程款_元。工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_元。9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应仔细核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有“财务专用章”的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。二、施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方
12、式供应：1、甲方自行设计供应施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。2、甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费（大写）_元。（此费用由甲方支付；此费用予以减免）。三、甲方工作1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方供应确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。3、开工前尾乙方入场施工创建条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。4、供应施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。5、负责协调施工队与邻里之间的关系。6、刚好供应符合设计要求、正规厂家合格的自备材
13、料和设备。7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐藏工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。四、乙方工作1、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安法和环境爱护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。2、若由乙方设计，开工前向甲方供应双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。4、确保装修质量，尤其是水、电等隐藏工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场平安保卫工作，处理好施工扰民
14、问题及与四邻的关系。6、爱护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整齐，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参与）共同进行隐藏工程、中间工程和竣工验收。五、工程监理本工程实行工程监理，甲乙双方共同托付_监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费_%，乙方支付_%；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费。六、工期1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不行抗力因素导致停工4小时以上等缘由外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。2、由于甲方缘由导致中途停工，工期顺延
15、。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。3、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。七、材料供应1、本工程甲方选购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失，由甲方自行担当。2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能运用，否则造成的损失由乙方负责。八、工程变更1、工程项目及施工方式如须要变更，双方应协商一样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（附装修工程变更单）；2、无敌未按期支付工程款的，工期相应顺延。3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的
16、材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方担当。九、工程质量验收及保修1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-20xx）为质量评定的最低标准；以建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准和民用建筑工程室内环境污染限制规范为室内环境达标标准。2、在水、电等隐藏工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参与，乙方可自行验收，甲方予以承认。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参与验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参与，乙方可自行验收，甲方予以承认。4、在隐藏工
17、程和中间工程验收过程种甲、乙双方（第三方监理也参与）确认的质量问题，由乙方负责返修（返工）并担当费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修（返工）并担当费用，但不再担当工期。5、未办理验收交付手续，甲方运用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据保修单，保修期未貳年。十、违约责任1、甲方未办理有关手续，擅自确定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由甲方担当。2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方担当。3、再施工过程中，甲方未
18、与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方担当责任。4、若因违反施工规范，平安操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方担当责任。5、因一方缘由，合同无法履行和接着履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应担当违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的10%支付，设计费按_元/平方米建筑面积支付）。十一、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议可实行协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。2、当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙
19、双方同意以第_种方式解决：（1）武汉仲裁委员会仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。十二、其它_.十三、附则1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。2、本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。（1）附件1：补充协议；（2）附件2：设计、施工图纸、施工说明；（3）附件3：工程报价单；（4）附件4：设计（施工）变更单；（5）附件5：验收单（含隐藏工程、中间工程和竣工验收）；（6）附件6：材料清单（含甲方供料和乙方供料）；（7）附件7：工程结算单；（8）附件8：工程保修单。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日施工合
20、同 篇5建设单位：年月日合同协议书发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法，为明确各方责任，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：机电安装总承包工程2、工程地点：。3、工程规模：。二、工程承包方式和范围1.承包方式:依据招投标文件、招标图纸、国家施工规范和验收标准的要求及其它有关资料，并结合施工现场环境状况，按工程量清单固定综合单价总价包干。包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包管理费、包工期、包平安、包文明施工措施、包环境爱护、包设备调试、包机电总
21、承包工程管理、包与土建总承包协作管理、包措施费、包施工组织设计（各专项方案）中实行的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。2.承包范围： 招标文件、附件及甲方要求完成电气、给排水、消防、通风空调专业工程施工图全部内容，包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包管理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及预留、预埋件等的协调管理工作, 听从和协作帮助土建总
22、承包等项目管理.详细工作范围包括但不限于以下内容：2.1强电系统:2.1.1配电室低压柜系统图暂为方案图，从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价，该部分按实结算。2.1.2自低压电房外墙起先，至全部动力配电箱（含消防动力配电箱、双电源切换箱）、照明配电箱（含应急照明配电箱）安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。包括全部供应给其它机电系统的动力配电箱（含配电箱）如：电梯/扶梯系统、室内/室外（园林）系统、擦窗机设备、厨房设备、电话/电讯设备、有线电视/卫星电视系统、机械停车系统、泛光照明系统，各机电/弱电系统设备机房、消防限制室、室内/室外动力电源接点和人防机电系统动力电源接
23、点等。2.1.3负一层商业区域、裙楼部分的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）等，楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。2.1.4地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。2.1.5全部楼梯间照明、全部应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。2.1.6塔楼部分由机电单位施工至各办公室内开关箱（含开关箱体、载流元件），新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备，动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）。办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管井的照明由装饰单位施工。2.1
24、.7避难层（15楼）除卫生间、电梯厅外，其余照明系统均由机电单位施工。出屋面层照明由机电单位施工。2.1.8发电机（含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收协作工作）由招标方另行托付设计及施工。发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价，按实结算。并帮助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。2.1.9负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装，并协作智能化工程施工单位进行综合调试。2.1.10 本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室，从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围，供应电子版图纸计算工程量，工程分界点为消防泵限制柜上接线端（不含消防泵限制柜）。从消防水
25、泵限制柜到消防水泵间的管线（含限制柜）不在本次招标范围内。2.1.11防雷工程不在本次招标范围内，由招标人另行托付土建总承包人施工。2.1.12凹凸压配电房由招标方另行托付安装，工程分界点为低压柜出线开关出线端子。地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。2.1.13消防水泵限制箱柜、污水泵限制箱、卷帘限制箱由设备厂商配套供应安装，机电单位接线至限制箱进线端子。2.2给排水系统:2.2.1室内排水（雨水、污水、废水、压力排水、通气管）及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工，室外排水管道由园林单位施工，不在本次招标范围内。2.2.2自市政自来水表后起（不含水表组、水表井）的室外给水管道、包
26、括室外消火栓的安装，由机电单位施工。2.2.3除卫生间给水支管外，其余室内给水管道系统均由机电单位安装；卫生间给水由机电单位在管井内预留给水阀门供装饰二次接驳。2.2.4除卫生间淋浴支管外,热水管道及设备由机电单位安装，热供水及热回水管均接至沐浴间内，预留阀门供装饰接驳。2.2.5室内外园林景观由本次机电系统施工单位负责预留给水接驳点。2.2.6机电单位与装饰单位的工程分界点为给水立管、干管上的给水阀门；与消防单位的工程分界点为各消防水池、消防水箱的进水口；分界点的管线由机电单位安装。2.2.7成品生活水箱由机电单位供应及安装，地下室生活水池由机电单位预留孔洞、预埋套管及安装管道、设备、附件。
27、2.2.8由机电单位成套供应的给水设备与限制柜限制箱限制器之间的管线属本次招标范围。2.3消防系统:2.3.1按招标人供应的设计资料所规定的内容，主要包括以下内容（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，并不仅限于以下内容，承包人应全面了解工程的实际范围，并担当其全部风险）；2.3.2按招标人供应的本工程项目消防设计施工图，并按有关消防设计施工规范和承建标准所规定的内容，进行消防工程承包。2.3.3包括自动喷淋灭火系统、室内消防栓系统、火灾自动报警系统、手提/推车式灭火器、气体灭火系统等的施工。详细工作范围包括但不限于以下内容：2.3.3.1自动喷水灭火系统：由喷淋泵取水口起先的全部喷淋系统均在
28、招标范围内，包括安装于室外的水泵接合器等附件。2.3.3.2室内消火栓系统：全部室内消火栓系统均在招标范围内, 包括安装于室外的水泵接合器等附件。室外消火栓由机电单位安装。2.3.3.3、火灾自动报警系统：从消防限制中心至各末端设备的火灾自动报警系统均在招标范围内， 包括火灾报警、消防联动、消防广播、消防电话等图纸所示全部内容，并供应与智能化系统、城市联网报警系统的接口。其中消防广播系统须单独报价。2.3.3.4、应急照明、疏散指示系统由机电单位安装，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至应急照明配电箱的限制线路由消防单位安装。2.3.3.5、通风防排烟系统由机电单位安装，消防单位帮助消防验收
29、，从消防限制中心至通风防排烟系统的联动限制线路由消防单位安装。2.3.3.6、防火门、防火卷帘由招标方另行发包，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至卷帘限制箱的联动限制线路由消防单位安装。2.3.3.7、本工程消防泵房位于沥王大厦地下室，除消防水池进水口和配电房至消防泵房的主供、备用配电回路以外，泵房其他管线、设备以及从泵房至本工程地块内的管线均在本次招标范围内。2.3.3.8、消防水系统、消防电系统必需的阀门井、电缆井、预埋件等附属工程均在本次招标范围内。2.3.3.9、消防泵、稳压泵等成套设备的限制器限制箱限制柜至设备的管线均在本次招标范围内。2.3.3.10、设备房气体灭火系统由消防单
30、位深化设计，并单独报价。2.3.3.11、手提/推车式磷酸铵盐等干粉灭火器：型号及要求详见经消防主管部门审核的消防图纸；2.3.3.12、本工程消防系统统一由消防单位组织调试、协调验收，建筑、装饰、机电、电梯、防火门及防火卷帘等相关单位协作。2.3.3.13、其他发包人认为有须要的且属于消防的一切零星工程。承包人拒绝或在通知规定的合理期限内不完成，则发包人有权对承包人处以增加工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误责任也由承包人担当。2.4通风空调系统:2.4.1地下室、裙楼、塔楼的通风空调（风、水）系统、卫生间排风系统、防排烟系统均属本次招标范围。2.4.2空调、通风设备与配套供应的限制箱限
31、制柜限制器之间的配电线路、限制线路计入本次招标范围。2.4.3空调、通风设备与消防自动报警、楼宇自控等专业的联接由招标方另行托付相关单位施工，机电单位供应接口。2.4.4空调冷水机组由发包方选购，机电单位负责设备验收、卸货、保管、二次搬运及安装、调试（费用已包含在总价内）。2.5地下室人防战时机电管线由人防单位施工，不在本次招标范围内；平战共用设备、管线计入机电报价范围。施工合同 篇6发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包
32、范围：预算报价书所列项目1.4 承包方式：1.5 工期：本工程自年月 日开工，于 年 月日竣工，共计(以物管书面同意开工日期为准)1.6 工程质量： 达到国家质量评定合格标准1.7 合同价款：人民币：(大写：。价款及结算方式详见本合同第六条约定。其次条、甲方工作2.1开工前天，协调设计单位向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派(身份证号： )为甲方驻工地代表，负责合同履
33、行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。2.5负责协作乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系，保证工程顺当进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。第三条、乙方工作3.1 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派 (身份证号： )为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行
34、施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行爱护。 但有证据证明甲方有意拖延移交工作的，乙方得以免责。第四条、关于工期的约定4.1 甲方要求比合同
35、约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在约定工期内完工，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条、关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支
36、付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参与隐藏工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延，乙方没有责任;若复验不合格，乙方只对其复验及不合格工作内容的返工担当费用，其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方担当，且工期也予顺延。5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。5.5
37、 由于乙方缘由影响工程质量，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关合理费用，如有证据证明甲方有意拖延验收的，自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失担当责任。5.7因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的，甲方应单独组织乙方的验收，承认乙方的验收时间，并按合同约定办理乙方的相关结算及支付款。第六条、关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳：6.
38、1.1按合同预算书总价包干(或固定单价)。6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变，但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。6.1.3结算方式：结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价：施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单，依据本合同装饰工程预算书中所列双方认可的项目单价进行增减结算，若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。6.2本合同生效后，甲方分结清。6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在内，结清第
39、次应付款项。6.4工程质保金5%，在质保期满1年后除的，仅支付剩余费用。第七条、关于材料供应的约定7.1 本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌供应。材料进入施工现场,需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等状况，由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方向甲方支付赔偿金为 。7.2 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，乙方负责赔偿甲方相关损失。第八条、有关平安生产和防火的约定8.1 甲方
40、供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条、嘉奖和违约责任9.1甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.2 乙方根据甲方要求，全部
41、或部份工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。9.3由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 的补偿金。甲方不按合同约定付款的，每逾期一天，按应付款项的 向乙方支付滞纳金。9.4 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付违约金。9.5 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.6 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失9.7 未经甲方同意，乙方擅自拆改
42、原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并担当损失。9.8 乙方施工中如发生平安、消防、人身损害、财产损失等事故，由乙方负责处理并担当一切责任;如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。9.9 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.10 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条、争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条、附则11.1 本工程质保期
43、一年。自竣工验收合格之日起计算;11.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份;11.3 本合同履行完成后自动终止;11.4 整个工程由乙方进行设计和施工优化，甲方根据报批要求供应相关资料，供应现有办公室装饰部分的全部图纸和报批资料，甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章。乙方为协作甲方进行本次改造装修，经甲乙双方协商由 设计单位、11.5乙方消防、空调报价为估算价格，后期供应大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细，甲方在消防、空调单位报价的基础上收取25%的管理费用。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字)年月日：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第36页 共36页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页