《2022最新水暖安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022最新水暖安装合同.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022最新水暖安装合同最新关于水暖安装合同范本现在安装水暖的家庭越来越多，水暖系统修理的结构相应地变得越来越困难。下面是我整理的水暖安装合同，欢迎阅读借鉴。最新关于水暖安装合同范本1甲方：(发包方)丰镇市万科房地产开发有限责任公司 乙方：(承包方)甲、乙双方在平、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议：第一条：工程概况1、工程名称：丰镇市欧洲城2、工程承包方式：包清工，并自备工具;3、工期：2022年3月17日至2022年9月30日;4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;其次条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应
2、的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。3、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并
3、办理验收手续。4、本工程严格根据设计图纸施工。第四条：关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守国家及地方有关平安施工文明生产的有关法律规定。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意改动设计，以免造成平安隐患。3、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的材料出门，一经发觉偷盗现象按每次罚款5至10万元，此款由甲方干脆在进度工程款中扣除。6、施工过程中出现平安及伤亡事故，由乙方担当全部责任。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的.约定1、工程按月支付，每月30日乙方上报当月
4、工程量，甲方7日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %，整体竣工验收合格后支 付，最终预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。2、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死3、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。第六条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商
5、一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，并办理终止合同手续。第七条：违约责任1、如承包人未能在约定时间内完工，承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达10天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的5%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。2、如工程质量不合格，承包人负责拆除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(1)执行。打包人也可以干脆选择解除本合同，承包人按合同总额的5%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔
6、偿全部损失。3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按约定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。4、工程肯定不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发觉，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的10%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对部分专业工程的确须要向外托付的，经发包人书面同意后，方可托付。5、甲方负责水、电、暖、全部材料选购与供应，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方担当停工或窝工人工工资的损失费用。第八条：其它约定1、乙方工程进展必需要赶上二次结构及外墙工程之前，不许以任何理
7、由对二次结构及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。2、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。最新关于水暖安装合同范本2甲方：(发包方)乙
8、方：(承包方)甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式： a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。其次条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经
9、乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb-XX和建筑装饰装修工程质量验收规范gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。3、工程竣工：乙方应提
10、前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30% ，整体竣工验收合格后支付
11、20%。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需
12、变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、
13、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方_签字(盖章)_年_月_日乙方_签字(盖章)_年_月_日最新关于水暖安装合同范本3甲方：乙方：甲、乙双方，依据中华人民共和国合同法有关条款，就易兴商贸城2号楼工程水暖安装施工事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行：一、 工程名称：易兴商贸城2号楼二、 工程地点：南昌国际展览中心三
14、、 乙方搭建工期：四、 验收日期：五、 验收标准：本合同附件效果图纸和验收标准。六、 合同造价及付款1、 双方本着长期合作、互惠互利之原则，乙方向甲方供应实惠的价格：合同造价共计人民币 圆整(￥ )。2、 付款方式：八、 甲乙双方义务和责任：(一)甲方义务和责任：1、 依据合同规定，按时付款。2、 甲方在 年 月 日前履行验收义务，在施工期间，甲方发觉有任何异议，可要求乙方立刻整改。3、甲方有权处理本工程中甲方购买的物品。(二)乙方义务和责任：1、 乙方应严格依据甲方确认的图纸和施工方案进行施工，施工过程中如需对图纸进行修改，应征得甲方书面确认，并确保工程质量，否则，由此给甲方造成的损失由乙方
15、负责;2、 年 月 日- 月 日施工期间乙方派相关工作人员负责甲方施工维护，以确保施工期间工作顺当进行;3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与施工场地内任何第三方发生争吵。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行担当。九、违约条款1、 乙方必需严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在 年 月 日- 月 日正常运用，乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。2、 甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项。3、 甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更，双方应就该签定书面变更协议，甲方应担当乙方由此增加的全部费用。十、本合同内容的修
16、改或变更均应甲乙双方共同书面认可;由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。十一、双方均有就本合同对外保密的责任。十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日自动作废，本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商不成双方均有权申请人民法院判决。十四、效果图纸、双方营业执照作等为本合同的附件，具有同等的法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表人(签字盖章)： 代表人(签字盖章)：年 月 日 年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页