《2022施工承包合同精品7.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工承包合同精品7.docx（65页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工承包合同施工承包合同范文集锦5篇 随着时间的推移，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是避开争端的最好方式之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我帮大家整理的施工承包合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 施工承包合同 篇1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一样，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：渝北*项目护坡工程（以下简称本工程）。2、工程地点：渝北回兴。3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭
2、设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、平安等二、建设工期总工期 30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不行抗力因素以及非乙方缘由的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。三、承包单价1、本工程价款实行综合单价包干：18元/。2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场平安、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。3、前
3、述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不行预见的一切合同风险已经合同各方预见。四、工程量计量全部结算工程量以甲方现场收方数量为准。五、工程款支付1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前供应发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消退或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节削减或
4、全部拒付工程款。六、双方职责（一）甲方职责1、负责在乙方进场前2天供应施工场地，并协作乙方施工前的测量工作。2、帮助乙方办理相关手续，帮助乙方解决施工现场周边关系。3、供应乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方供应给乙方的材料需经乙方签收，如有奢侈和损坏，乙方需照价赔偿。4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。5、协作乙方进行设备场内转运。6、向乙方供应水源电源接口。（二）乙方职责1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。2、应严格遵守平安生产、文明施工规范，确保平安生产和施工质量，担当施工过程中
5、的全部责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。3、应在施工现场设置警示标记并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。4、自行管理其现场员工，如发生平安事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并担当一切经济和法律责任。5、负责工程资料的整理、归集。6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方供应民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。七、争议解决履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一样看法的补充协议是本合同的一部分；如协商后不能达成一样看法或一方不情愿协商的，则交由本工程所在地有管辖
6、权的人民法院诉讼解决。八、施工工艺要求及工程验收标准1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm的裂缝。2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋坚固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm。3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2m设置排水沟。依据地形确定坡度,但必需保证沟底无积水。6、混凝土浆不得有漏喷、掉
7、浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。九、违约责任1、如甲方逾期付款（因乙方缘由除外），每逾期一日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。2、如乙方逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需担当因延期所导致甲方的经济损失。十、附则1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。（甲方）：（盖章） （乙方）：（盖章）签约代表人： 签约代表人：联系地址： 联系地址：联系电话：
8、 联系电话：签约时间： 签约时间：施工承包合同 篇2 乙方： XX县 马路工程建设项目已由XX县人民政府批准修建，XX县 村委会(以下简称甲方)在择优的基础上，确定了 公司（以下简称乙方)为 马路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，根据中华人民共和国合同法和建筑法的规定，结合本工程详细状况，签订本合同，双方应共同遵守执行。第一条 工程概况1、工程名称： 马路工程工程内容： 马路工程，全长 公里，路基宽 米，路面宽 米。工程地点：承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽 米，厚 厘米。2、施工工期： 个月。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日3、工程质量：按交通部现
9、行颁布的马路工程质量检验评定标准评定达合格以上工程。4、合同价款：人民币 万元，（￥： 万元）资金拔付：5、承包方式：包工包料。6、按每公里 万元结算，实做实收，不含税。其次条 工程图纸马路施工图纸，由甲方负责供应，供应日期为本合同签订日期，施工图纸供应壹套。第三条 甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方代表行使合同约定的权力和职责。第四条 乙方驻土地代表马路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其 乙方驻工地代表。第五条 甲方工作1、在本合同签订后10日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地
10、面附着物迁移的工作，无偿向乙方供应施工场地。2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的须要。3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争吵、冲突，防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应担当由此造成的经济损失，乙方工期顺延。第六条 乙方工作1、编制施工组织设计（或具体的施工方案），报经甲方批准后运用。2、向甲方供应季、月工程进度安排及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程须要供应和维护夜间施工运用的照明、看管、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方担当责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务，造成工
11、期延误和经济损失由乙方自行担当。第七条 短暂停工一旦驻工工程师发出指令，乙方应根据驻工工程师要求的时间和方式短暂停止本工程或部分工程的施工，在短暂停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。第八条 工期和延误1、本合同工期为_个月，乙方应依据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最终一天算起。2、由于下述缘由之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特别状况。上述状况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、
12、除2款规定给以延期外，其余缘由工期不予延期。4、假如乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方担当责任，乙方接着担当完成本工程的义务和责任。第九条 检查和返工乙方应仔细根据标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此供应工作便利。根据检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方担当由自身缘由导致返工、修改的费用。第十条 工程质量1、质量等级：达合格以上工程2、评定标准：根据交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准，施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村马路的规定。3、由于乙方缘由
13、达不到“合格工程”这个条件，由乙方担当责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方担当违约责任。第十一条隐藏工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐藏部位工程，乙方在自检合格后刚好通知甲方代表、监理参与隐藏工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐藏和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应打算好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐藏和接着下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。第十二条 合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的改变而调整。但发生下列状况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批
14、精确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批精确认的设计变更或工程洽商。3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批精确定的工程量增减。第一十三条 工程款支付1、依据工程进度分期支付。（可详细明确）2、最终支付时间要详细明确。第十四条 工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的5，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。第一十五条 材料供应与材料试验1、 材料供应：本工程所需的一切材料（除水泥外，如无其它约定）原则上均由乙方自行负责选购、提货、验收、运输、保管和运用，但全部用于工程的材料都应符合设计
15、图纸和有关规范的要求，乙方对全部验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测（1）、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方担当。（2）、钢材、水泥、砂石等主要材料必需进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可运用。第十六条 竣工验收1、本工程的验收分为交工验收（初验）和竣工验收两次。2、验收的法律依据：交通部马路工程质量检验评定标准及马路工程竣工验收方法。3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方供应下列竣工资
16、料：（1）、工程竣工图表。（2）、工程质量限制文件。a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。b、试验检测报告：主要原材料、混凝土协作比。c、施工原始资料： 强度检测试验资料、工序施工检测记录。（3）、施工原始记录。（4）、施工总结。4、当工程初验不合格，乙方依据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应担当违约责任。第十七条 违约责任：1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应担当违约责任，向乙方支付合同价款1的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方担当违约责任，违约金
17、为合同价款的2。第十八条 平安施工乙方根据生产有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大平安事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救供应必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方担当。第十九条 其他事项1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自担当。3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。其次十条合同生效、终止和份数1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕
18、，乙方将工程交付甲方后，即告终止。3、合同正本两份，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇政府备案。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：授权代理人： 授权代理人：监证单位(盖章)订立合同时间： 年 月 日施工承包合同 篇3一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所给予的定义：1.1通用条款：是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的须要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人依据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一样看法的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资
19、格和支付工程价款实力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设
20、行政主管部门或其托付的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人根据合同约定完成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生须要增加合同价款的状况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人担当的经济支出。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人起先施工的肯定或相对的日期。1.16竣
21、工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的肯定或相对的日期。1.17图纸：指由发包人供应或由承包人供应并经发包人批准，满意承包人施工须要的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。1.18施工场地：指由发包人供应的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工运用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应担当的责任。1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失，
22、向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.22不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事务有效起先时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，起先当天不计入，从次日起先计算。时限的最终一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最终一天，但竣工日期除外。时限的最终一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及说明依次2.1合同文件应能相互说明，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先说明依次如下：(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及
23、有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容模糊不清或不相一样时，在不影响工程正常进行的状况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出说明。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的说明时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件运用汉语语言文字书写、说明和说明。如专用条款约定运用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为说明和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定运用少数民族语言文字书写和
24、说明、说明本合同。3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。须要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求运用国外标准、规范的，应负责供应中文译本。本条所发生的购买
25、、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人担当。4、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人供应图纸。承包人须要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人担当。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人担当，承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档须要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 4.3承
26、包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时运用。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将托付的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前须要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或
27、不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。12345675.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事务时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其详细职权由发包人在专用条款内写明。6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以
28、书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行订正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认，承包人对工程师的指令应予
29、执行。工程师不能刚好赐予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知承包人。紧急状况下，工程师要求承包人马上执行的指令或承包人虽有异议，但工程师确定仍接着执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人担当，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3工程师应按合同约定
30、，刚好向承包人供应所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应担当延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任接着行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7、项目经理7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在状况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当实行保证人
31、员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在实行措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人担当由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人担当费用，不顺延工期。7.4承包人如须要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任接着行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。8、发包人工作8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后接着负责解决以上事项遗留问题;(2)将施工所需水、电、电讯
32、线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的须要;(3)开通施工场地与城乡公123456710.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应根据发包人供应图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度安排，其详细内容双方在专用条款中约定。10.3承包人必需按工程师确认的进度安排组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度安排不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的缘由导致实际进度与进度安排不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。11、开工及延期开工11.1承包人应当根据协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书
33、约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。11.2因发包人缘由不能根据协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥当爱护已完
34、工程。承包人实施工程师作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内赐予答复。工程师未能在规定时间内提出处理看法，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人缘由造成停工的，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延。13、工期延误13.1因以下缘由造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：(1)发包人未能按专用条款的约定供应图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定供应所需指令、批准等，致
35、使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不行抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他状况。13.2承包人在13.1款状况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改看法，视为同意顺延工期。14、工程竣工14.1承包人必需根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。14.2因承包人缘由不能根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人担当违约责任。14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议，
36、作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和平安实行的措施、发包人为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。三、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准，承包人担当违约责任。15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。16、检查和返工16.1承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为
37、检查检验供应便利条件。16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发觉，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准，由承包人担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当，相应顺延工期。16.4因工程师指令失误或其他非承包人缘由发生的追加合同价款，由发包人担当。17、隐藏工程和中间验收17.1工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中
38、间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐藏或接着施工。18、重新检验无论工
39、程师是否进行验收，当其要求对已经隐藏的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人担当由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人担当发生的全部费用，工期不予顺延。19、工程试车19.1双方约定须要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一样。19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人打算试车记录，发包人依据承包人要求为试车供应必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。19.3工程师不能按时参与试车，须在起先试车前24小
40、时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参与试车，应承认试车记录。19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好打算工作。试车合格，双方在试车记录上签字。19.5双方责任(1)由于设计缘由试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人担当修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。(2)由于设备制造缘由试车达不到验收要求，由该设备选购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆
41、除和重新安装。设备由承包人选购的，由承包人担当修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人选购的，发包人担当上述各项追加合同价款，工期相应顺延。 1234567(3)由于承包人施工缘由试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并担当重新安装和试车的费用，工期不予顺延。(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人担当。(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可接着施工或办理竣工手续。19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或须要承包人协作时，应
42、征得承包人同意，另行签订补充协议。四、平安施工20、平安施工与检查20.1承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。21、平安防护21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前
43、应向工程师提出平安防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人担当。21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的平安防护措施，经工程师认可后实施，由发包人担当平安防护措施费用。22、事故处理22.1发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通
44、知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自变更。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采纳其中一种：(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。(2)可调价格合同。合同价款可依据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。23.3可调价格合同中
45、合同价款的调整因素包括：(1)法律、行政法规和国家有关政策改变影响合同价款;(2)工程造价管理部门公布的价格调整;(3)一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(4)双方约定的其他因素。23.4承包人应当在23.3款状况发生后14天内，将调整缘由、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改看法，视为已经同意该项调整。24、工程预付款实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付