《2022施工协议书汇编2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工协议书汇编2.docx(22页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工协议书施工协议书四篇在当下社会,许多地方都会运用到协议,协议能够成为双方当事人的合法依据。那么写协议真的很难吗?以下是我整理的施工协议书4篇,希望能够帮助到大家。施工协议书 篇1甲方:(以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规,本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。五、承包方式:包工包料、包质量、包平安、包工期(图纸以内的全部内容)本工
2、程不得分包、转包。六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必需达到合格标准。九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法,根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单,取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价:执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规
3、费双方按规定各自缴纳,双方主动做工作力争享受最实惠政策。6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑运用。 十一、付款办式:1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工起先计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算,按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待
4、工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。2、负责三通一平,供应材料堆放场地。3、按乙方供应
5、的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种平安操作规程,防火、防盗,确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责,并担当一切经济赔
6、偿及损失。6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。8、乙方必需参与公开竞标,同等条件保证乙方中标。十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。(2)乙方如因自身实力缘由,无法担当施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件,一
7、式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:地址: 地址:年 月 日施工协议书 篇2披露方(以下简称甲方):代表人:接收方:(以下简称乙方):责任人:依据双方_年_月_日签订的_合同(以下简称主合同),为爱护主合同项下的技术隐私及商业隐私,特制定如下协议:一般而言,生产、生活当中的保密信息可分为技术隐私和商业隐私。侵扰保密信息的方式主要表现为以下三种:1、以不正值手段获得权利人的保密信息,如:盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段;2、违反披露权利人的保密信息,使其为他人所知悉,并对权利人造成损失;3、违法运用或者允许他人运用非法获得
8、的权利人保密信息的。对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失,泄密者也可能因此要担当侵扰学问产权型犯罪、侵扰商业隐私等刑事责任,一旦双方约定保密协议,就要做到严格保密责任,避开因此产生不必要纠纷。一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及全部以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案工艺流程技术设计图纸资料相关函电等等。二、双方职责1、甲方义务:对于乙方运用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。2、乙方义务:(1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料供应
9、给第三方查阅、保管。(2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,假如乙方违约,其行为将被视为窃取商业隐私,甲方将追究承包人的法律责任。(3)乙方进入现场施工必需向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为_元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中干脆扣除;(4)图纸为甲方的自有学问产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方全部,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方供应图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后,乙方应当将
10、全部图纸退还给甲方。(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者运用本合同任何部分进行促销和做广告宣扬。三、保密期限双方担当保密义务的期限,起先时间为_年_月_日,截止时间以甲方宣布解密或者隐私信息事实上已经公开为准。由此而导致的任何学问产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方担当全部的赔偿责任。四、 保密协议的限制权变更、转让条款1、若乙方发生限制权变更时,甲方有权终止合同。2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。风险提示:违约责任为避开发生潜在风险,协议各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约实力,防止签约人有
11、意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中主动按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。可促使对方主动履约,并在对方有违约情形发生时,刚好确定违约责任,必要时可实行有效措施,使守约方损失降至最低;因违约产生纠纷,自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构,法院或仲裁机构可以依据相关条款干脆确定违约方的违约责任,防范诉讼举证不利及败诉风险。五、违约责任1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_%,即_元作为违约金。2、一方违约,权利人也可向有管辖权的法院申请禁令,爱护其隐私。3、缔约人有刑法规定的侵扰权利人的保密信息的行为,给权利人造
12、成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。六、争议解决风险提示:争议解决方式发生争议时,解决的方式主要有四种:和解、调解、仲裁和诉讼,前三种方式须要的花费成本小,或者说基本不须要花费,而诉讼方式成本比较大,但是前三种方式解决的效果不大,因此发生争议时,需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。七、效力本协议自双方签字、盖章时生效,适用于主合同履行的全过程。是主合同不行分割的一部分,具有同样的效力。甲方(公章):甲方代表或授权代表:联系方式:_年_月_日承包人(公章):承包人代表或授权代表:联系方式:_年_月_日施工
13、协议书 篇3发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律、法规的有关规定,结合本工程的详细状况,本着同等、公正、自愿的原则,甲方砌砖分项工程发包给乙方施工
14、,经双方协商同意,达成如下条款,签订本合同,双方共同遵守第一条、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:其次条、工程内容:第三条、承包范围:第四条、承包方式,以下两种方式择一选()1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包平安、包文明施工、包工期的方式承包。2、包泥工工种施工作业的小型工具,包运材料和活动脚手架到作业现场。第五条、工程计价方式:第六条、质量标准:风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达
15、到合同约定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。1、工程质量必需达到砌体工程施工质量验收规范抹灰工程质量验收规范,达到建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。2、甲方施工技术交底明确的质量要求。第七条、工程期限:风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发
16、包人擅自运用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、本合同所承包工程的工期定为_日历天,工期计算的起止时间是:_年_月_日开工,_年_月_日竣工2、依据项目经理部现场所支配的月、周施工安排的时间、期限,保证按期或提前完成全部本项目的施工任务。3、在履约过程中,依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力的所延误的工期等因素,经甲、乙方签证认可后,进行调整,从而最终确定竣工日期,乙方应按此竣工日期竣工。第八条、付款方法以下方式各选一种:1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、平安及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。2、结算程
17、序:每月底结算当月_日前的工作量,乙方依据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收,经项目经理审核,报公司工程部结算核定,总经理签字同意后,项目部在下月_日左右予以支付。第九条、双方责任1、甲方责任:风险提示:对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新选购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人缘由导致交货日期延误或
18、交货地点变更等状况的,根据发包人违约的约定办理。(1)供应乙方进场人员的生活住宿条件。(2)负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。(3)供应施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。(4)保证材料供应,如确因种种缘由供应不足时,甲方应刚好支配其它工作,乙方应听从甲方的调配。2、乙方责任:(1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。(2)严格本班组自身的平安生产教化。每个工人入场时,都必需仔细学
19、习,提高工人的平安生产意识,保证不违反平安操作规程,避开发生平安事故,并担当凡是违反平安操作规程和平安制度的大小平安事故的行政和经济责任。(3)文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,如发生工人不遵守纪律,打架、赌博等行为,每次罚当事人_元。(4)严格根据甲方规定的协作比下料,、不造成人为的奢侈。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾,每次罚当事人_元。(5)疼惜甲方的一切机械设备和工具,担当本组一切机械
20、设备和工具的维护与保管。机械(搅拌机、砂浆机等)要固定专人负责操作,避开人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。(6)经批准进场的工人进场时须持有效证件,特别工种必需持有上岗证、操作证,并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同;(7)乙方必需严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严峻者则予清除离场。第十条、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。第十一条
21、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。第十二条本合同一式_元份,甲方执_元份、乙方执_元份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清全部承包款时失效甲方:住址:代表人:签订地点:_年_月_日乙方:住址:责任人:签订地点:_年_月_日施工协议书 篇4一、工程名称:二、目的为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和平安生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙双方同等协商,签订本施工平安协议。三、协议内容(一)、甲方平安生产管理责任1、甲方必需严格执行国家、省有关平安生产的法律、法规和规范标准,制定本单位平安生产规章制度和操作规程,建立健全平安生产管理制度,落实各项平安技术措施要求,
22、保证工程建设平安生产投入的有效实施。2、甲方应当为乙方供应施工所需的现有技术资料。3、甲方供应的设计文件应当符合施工作业人员的平安健康要求。4、甲方应当将乙方施工现场的平安监督管理工作纳入本单位的平安体系内统一管理,制定的生产平安事故应急救援预案中必需有乙方施工平安的内容。5、甲方不得对乙方提出不符合平安生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得随意压缩合同约定的工期。6、甲方应当为乙方工伤人员供应救援、医疗便利。(二)、乙方平安生产管理责任1、乙方应当建立施工平安保障体系,实行施工平安岗位责任制,实行平安生产目标管理和施工现场作业标准化。2、乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担当,负
23、责矿山工程项目的生产平安,落实平安生产规章制度和操作规程,确保平安生产投入的有效运用。3、乙方要指定现场施工平安负责人,平安监督员数量满意生产要求,对现场施工平安进行全过程监督。4、工程开工前,坚持“一工程一措施、先报措施后施工”的原则,经乙方主管部门审批后的施工组织设计、作业规程、平安技术措施必需报甲方审批后实行。5、乙方应当落实劳动生产教化培训制度,加强对本单位人员的平安生产教化和培训,照实告知作业场所和工作岗位存在的危急因素、防范措施以及事故应急措施,保证从业人员熟识和严格执行有关的平安生产规章制度和平安操作规程,驾驭本岗位的平安操作技能,具备必要的平安防范学问。特种作业人员应当经国家规
24、定的有关部门组织特地培训,经考核合格,取得上岗证书后,方可上岗作业。项目部要建立职工培训档案,报众和煤业公司、监理公司备案。6、乙方依据自身须要组织其从业人员参加建设单位支配的平安教化培训等活动,并担当由此发生的相关费用。7、乙方必需依法参与工伤社会保险,为其从业人员交纳保险费。 8、施工人员进场必需佩戴证件,统一穿戴工作服,按规定正确运用合格的平安防护工具,防止发生物体打击,高空坠落事故。施工队伍的平安防护器材必需配置到位,平安措施得力,否则不得开工作业;施工单位必需将平安生产许可证、项目经理资质证、特别工种操作证复本根据甲方要求报平安监察部备案。9、乙方应仔细执行甲方平安管理的各项规定,加
25、强平安管理。如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定,甲方有权停止乙方的工作,造成肯定后果的,乙方付全部责任。10、甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反平安规定的行为进行惩罚或责令施工队伍停工整顿。对甲方查出的平安隐患,在规定期限内整改完毕,并刚好将整改状况书面反馈给甲方。11、乙方应与同一作业区或同一生产系统作业的第三方签订平安生产管理协议。若发生平安事故,其后果由责任方担当,双方均有责任时,以责任大小担当相应责任。12、发生灾难事故时,乙方人员、材料、设备等均应无条件听从调度,所发生费用,事故处理完毕后另行商定。13、严格执行事故报告制度。乙方发生平安生产事故,要严格根据事故报告
26、程序和要求,除向本单位上级部门报告外,还必需刚好向众和煤业公司报告。14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。(三)、平安生产管理责任罚则1、乙方中标后,在签订合同和平安协议时须缴纳20XX0万元作为平安质量保证金,把平安效果、工程质量作为工程验收的重要依据,因外委单位管理责任造成事故、质量不合格或违反本协议有关约定的,按规定赐予罚款,罚款从其平安质量保证金中扣除。2、乙方将所承包的合同转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方,责令限期改正,并处以伍万元罚款。3、乙方未对施工人员进行平安技术措施贯彻、考核、签字的,责令限期改正,并处以XX00元的罚款。4、甲方检查出乙方支配未经过培训的员工
27、下井作业,将赐予5000元/人次的罚款。5、乙方要根据特殊规定要求,每班必需有一名管技人员到施工现场带班,严禁空班。发觉空班一人次罚款500元。6、因为乙方管理不到位或因违章作业造成乙方人员伤亡事故,责任由乙方担当。发生轻伤事故,罚乙方贰万元;发生重伤事故及二级以上非人身伤亡事故,乙方赐予项目部分管负责人、干脆负责人撤职和解除劳动合同处分,同时赐予乙方罚款拾万元/人次;对1次死亡1人责任事故,乙方赐予项目经理、分管负责人撤职和降职处分;同时赐予乙方罚款壹佰万元/人次。对1次死亡2人或累计死亡2人的责任事故,甲方赐予乙方终止施工合同;6、乙方对进入其作业区内的其他人员负有平安管理责任,对造成其他
28、人员的伤亡事故,责任由乙方担当,惩罚同第5条。7、因甲方管理不到位或因违章作业造成乙方人员伤亡事故,责任由甲方担当,按众煤安1号文件执行。8、乙方管理人员和甲方管理人员都有责任和义务共同执行众煤安1号文中规定的各种奖罚方法。(四)、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,自签订之日起生效。甲方(公章) 乙方(公章)甲方法人代表: 乙方法人代表:年 月 日 年 月 日本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页