《2022施工承包合同范例3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工承包合同范例3.docx(58页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工承包合同施工承包合同汇编九篇 随着法律法规不断完善,人们更加重视合同,合同的运用频率呈上升趋势,正常状况下,签订合同必需经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是我收集整理的施工承包合同9篇,希望对大家有所帮助。 施工承包合同 篇1(一)关于工程内容和范围的确认招标人和中标人可就招标文件中的某些详细工作内容进行探讨,修改、明确或细化,从而确定工程承包的详细内容和范围。在谈判中双方达成一样的内容,包括在谈判探讨中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整,应以文字方式确定下来,并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件,并明确它是构成合同的一部分。对于为监理工程师供应的
2、建筑物、家具、车辆以及各项服务,也应逐项具体地予以明确。(二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步探讨和确认,必要的状况下甚至可以变更技术要求和施工方案。(三)关于合同价格条款依据计价方式的不同,建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采纳什么计价方式,在合同谈判阶段往往没有探讨的余地。但在可能的状况下,中标人在谈判过程中仍旧可以提出降低风险的改进方案。(四)关于价格调整条款对于工期较长的建设工程,简单遭遇货币贬值或通货膨胀等因素的影响,可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公
3、正地解决这一承包人无法限制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同,都可以确定价格调整条款,即是否调整以及如何调整等。可以说,合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格,干脆影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中,由于各种缘由导致费用增加的几率远远大于费用削减的几率,有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价,因此承包人在投标过程中,尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。(五)关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行,即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有许多种可
4、能的选择,并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响,因此,合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。(六)关于工期和修理期中标人与招标人可依据招标文件中要求的工期,或者依据投标人在投标文件中承诺的工期,并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时,还要明确开工日期,竣工日期等。双方可依据各自的项目打算状况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设工程项目,可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的马路修理工程应允许分段验收;分多片的大型浇灌工程应允许分片验收等等),并从该批验收时起起先计算
5、该部分的修理期,以缩短承包人的责任期限,最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确,由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或变更设计等)、恶劣的气候影响,以及种种“作为一个有阅历的承包人无法预料的工程施工条件的改变”等缘由对工期产生不利影响时的解决方法,通常在上述状况下应当赐予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对修理工程的范围、修理责任及修理期的起先和结束时间有明确的规定,承包人应当只担当由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以修理保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比,修理保函对承包人有利,主要是因为可提前取回被扣留的现金,而且保函是有时效的,期满
6、将自动作废。同时,它对业主并无风险,真正发生修理费用,业主可凭保函向银行索回款项。因此,这一作法是比较公允的。修理期满后,承包人应刚好从业主处撤回保函。(七)合同条件中其他特别条款的完善主要包括:关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及连接工序和隐藏工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。施工承包合同 篇2甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一样,就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。一、工
7、程概况1、工程名称:渝北*项目护坡工程(以下简称本工程)。2、工程地点:渝北回兴。3、工程内容:甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括:工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、平安等二、建设工期总工期 30天(从开工之日起至工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不行抗力因素以及非乙方缘由的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。三、承包单价1、本工程价款实行综合单价包干:18元/。2、上述综合包干单价包括但不限于:乙方为实施本工程所需的全部人
8、工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场平安、施工现场管理和维护所需全部费用,以及利润和税金等。3、前述包干单价确定后,在包干价范围内,本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件,也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款,相关可预见及不行预见的一切合同风险已经合同各方预见。四、工程量计量全部结算工程量以甲方现场收方数量为准。五、工程款支付1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量,并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前供应发票,并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理
9、完毕的书面承诺)。2、如乙方违约,甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消退或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的,甲方有权视情节削减或全部拒付工程款。六、双方职责(一)甲方职责1、负责在乙方进场前2天供应施工场地,并协作乙方施工前的测量工作。2、帮助乙方办理相关手续,帮助乙方解决施工现场周边关系。3、供应乙方施工所需材料,如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方供应给乙方的材料需经乙方签收,如有奢侈和损坏,乙方需照价赔偿。4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。5、协作乙方进行设备场内转运。6、向乙方供应水源电源接口。(二)乙方职责1、指派作为乙方履约代表暨
10、项目负责人,全权代表乙方履行本合同,代表乙方处理相关工程事务,签收相关工程文件等。2、应严格遵守平安生产、文明施工规范,确保平安生产和施工质量,担当施工过程中的全部责任,严格执行政府有关部门的法规及政策。3、应在施工现场设置警示标记并严格人员进出管理,防止无关人员进入施工现场。4、自行管理其现场员工,如发生平安事故及其他人身伤亡事故,均由乙方自行负责处理并担当一切经济和法律责任。5、负责工程资料的整理、归集。6、不得拖欠民工工资,工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方供应民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。七、争议解决履行
11、本合同如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商后达成一样看法的补充协议是本合同的一部分;如协商后不能达成一样看法或一方不情愿协商的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。八、施工工艺要求及工程验收标准1、施工前对施工面进行清理,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物,土质表面无宽度超过3cm的裂缝。2、铁丝布设:竖向布置,间距2m,上部用直径16mm以上钢筋坚固地固定在地面上,露出地面不得超出5cm。3、钢丝网布设:满铺,并与铁丝绑扎,绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。4、排水孔的布设:用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口
12、,并与钢丝网绑扎固定,喷浆成型后拆除亮胶。5、排水沟的布设:边坡上部距边1.2m设置排水沟。依据地形确定坡度,但必需保证沟底无积水。6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆,喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%,铁丝不得外露。九、违约责任1、如甲方逾期付款(因乙方缘由除外),每逾期一日,应向乙方支付合同总价1%作为违约金。2、如乙方逾期完工,每逾期一日,应向甲方支付合同总价1%作为违约金。3、乙方施工质量验收不通过延期整改的,所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需担当因延期所导致甲方的经济损失。十、附则1、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。2、本合同自甲、乙双方签
13、章之日起生效,至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。(甲方):(盖章) (乙方):(盖章)签约代表人: 签约代表人:联系地址: 联系地址:联系电话: 联系电话:签约时间: 签约时间:施工承包合同 篇3发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据甲方在本次土地整理项目中所承揽的施工内容,其中六角板工程部分,比照图纸测算,初步汇总价格,经甲、乙双方反复磋商,看法达成一样,甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工,为便利管理,相互制约,特订立本合同。一、承包范围:根据设计图纸本分项工程为包工不包料,施工内容含基础开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、
14、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必需满意设计要求,线形顺、直、平,完成后达到设计所需效果,工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。二、承包价格及付款方式:六角板元每方,结算依据按实做方数结算。上述单价已综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔,以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量,付款方式为业主验收合格后付%,省级验收合格付%,余下部分作为质量保证金,待质保期_年到期后付清。三、自合同签定之日起,安排工作日为_年_月_日至_年_月_日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算惩罚。四、质量要求:施工必需严格按业主的有关技术标准,施工规范及施工设计图纸
15、进行施工,确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必需有甲方施工人员及监理到场,施工工序的监理程序及分项验收表格必需现场填写同时得到监理许可。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。五、平安生产:乙方在施工的全过程中,必需把平安生产放在首位,必需做到文明施工、平安生产,在施工场地按规范要求,全方位设立明显的平安标记(包括用电)施工人员和外请小工必需按工作性质的区分穿戴平安帽和平安标记服,杜绝一切平安事故的发生。如发生一切担心全事故,一切责任和经济损失均由乙方负责,甲方概不负责。六、文明施工:鉴于本项目施工面大,管理分散,无论是甲乙双方,坚持做好文明施工,塑造良好形象,做
16、到工完场清、冰留隐患,并妥当处理好周边关系。七、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自签字之日起生效,并具有法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日施工承包合同 篇4发包人(以下简称甲方):代表人:住址:承包人(以下简称乙方):责任人:住址:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,就_项目_型建设工程协商一样,订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称:_2、工程编号:_;施工许可证号:_;3、工程地点:_4、工程范围:_5、工程方式
17、:双方商定实行下列第_种方式。(1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料,甲方供应部分材料(3)乙方包工、甲方包全部材料6、工程期限:(1)安排开工日期_年_月_日,安排完工日期_年_月_日,总共_日历天。(2)开工前_天,乙方向甲方发出开工通知书。二、图纸和文件的保管与供应(1)图纸由工程师单独保管,但应免费供应给乙方两套复制件。乙方须要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同肯定须要,乙方在未经工程师同意的状况下,不得将甲方或工程师供应的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,乙方应将依据合同供应的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。(2)凡是延期开工
18、或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。三、工程质量1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必需根据设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。2、乙方所承包的工程,必需全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100,优良率达到_。3、本工程的质量监督,由质量监督站负责,双方均应接受其对工程质量的监督与检查。4、双方对工程质量的争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方担当。四、工程检查验收1、乙方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监
19、督检查。2、乙方应按工程进度,刚好供应关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必需经过设计单位和甲方同意并签证后,方可运用。3、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4、工程竣工后,乙方按规定整理供应完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给甲方管理,如甲方拖延接收,其保管费用和造成的损失由甲方担当。交工验收中如发觉有不符合质量要求,须要返工的工程,应分清责任。属施工缘由造成的,按双方验收
20、时商定的时间,由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最终检验合格的日期为准。5、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经运用,即视同交验。由于乙方缘由,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。五、工程合同总价1、本工程合同总价为人民币_元。2、如遇下列状况,合同总价作相应调整:(1)合同总价内经双方确认的暂估价改变;(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的改变;(3)重大设计发生变更;(4)在施工中新增加了工程项目;(5)其它_。3、价款支付方式:_六、工期顺延(1)按施工打算规定,不能供应施工场地、水
21、、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;(2)凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度;(3)不属包干系数范围内的重大设计变更,供应的工程地质资料不准,致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;(5)非乙方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;(7)人力不行抗拒的因素而延误工期。七、施工打算1、甲方在开工前应办妥征地拆迁;清除施工场地范围
22、内影响施工的原有管线,绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料,构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源,电源和运输道路的接通;向乙方供应全部工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。2、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸,参加设计交底,编好施工图预算,负责编制施工组织设计或施工方案,进行现场平面布置,搭建施工临时设施,支配施工总进度安排,储备材料,加工构件,做好一切施工打算。八、平安施工与检查1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随意接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力
23、造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化,并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故,由甲方担当相应责任及发生的费用。九、甲方工作1、施工场地具备开工条件和完成时间的要求(1)开工条件:_;(2)完成时间:_年_月_日。2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求(1)时间:(2)地点:(3)供应要求:3、施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_年_月_日_时_分_年_月_日_时_分4、会审图纸和设计交底的时间:_十、乙方工作1、施工防护工作的要求:_2、成品爱护
24、的要求:_3、施工场地四周建筑物和地下管线的爱护要求:_4、施工场地整体卫生的要求:_十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:1、提交_仲裁委员会仲裁;2、依法向_人民法院起诉。十二、违约责任1、甲方的违约责任:(1)因甲方变更安排,供应的资料不精确,或者未根据期限供应必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(2)工程未阅历收,甲方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方担当责任。(3)因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的,甲方应当实行措
25、施弥补或者削减损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。(4)乙方验收通知书送达_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。(5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任:(1)因乙方的缘由致使建设工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当担当损害赔偿责任。(2)因施工人的缘由致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当担当违约责任。十三、合同解除1、甲方乙方协商一样,可以解除合同。2、
26、停止施工超过_天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的.名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:(1)因不行抗力致使合同无法履行。(2)因一方违约(包括因甲方缘由造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前_天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同十一条关于争议的约定处理。6、合同解除后,乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员
27、撤出施工场地。甲方应为乙方撤出供应必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方担当,因未刚好退货造成的损失由责任方担当。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十四、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚恳信用原则,履行通知、帮助、保密等义务。十
28、五、附则1、本合同正本_份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存_份。2、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜,双方协商解决。甲方:代表人:联系电话:签订日期:乙方:代表人:联系电话:签订日期:施工承包合同 篇5一、协商解决协商解决争议是最常见也是最有效的方式,也是应当首选的最基本的方式。二、调解三、仲裁当协商和调解不成时,仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不肯定一裁终局)可以选择:工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。与诉讼方式相比,采纳仲裁方式解决合同争议具有以下特点。(1)仲裁程序效率高,周期短,费用少。(2)保密性。(3)专业化。四、DAB(Dispute Adju
29、dication Board争端裁决委员会)方式这不同于调解,也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采纳的是DAB方式。(一)DAB方式的概念合同双方经过协商,选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB),当发生合同争议时,由该委员会对其争议作出确定。合同双方在收到确定后28天内,均未提出异议,则该确定即是最终的,对双方均具有约束力。(二)DAB的任命(1)常任争端裁决委员会,在施工前任命一个委员会,通常在施工过程中定期视察现场。(2)特聘争端裁决委员会,由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成,他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终确定时期满。(3)由工程师兼任,其前提是,工程师是具有必要阅
30、历和资源的独立专业询问工程师。DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家,他不应是合同任何一方的代表,与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系,与本工程所裁决的争端没有任何联系。DAB成员必需公正行事,遵守合同。(三)DAB的酬劳对争端裁决委员会及其每位成员的酬劳以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应当根据支付条件各自支付其中的一半。(四)DAB的优点(1)DAB委员可以在项目起先时就介入项目,了解项目管理状况及其存在的问题。(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常状况下可以保证他们的确定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素养和实践阅历
31、,特殊是具有项目施工方面的丰富阅历。(3)周期短,可以刚好解决争议。(4)DAB的费用较低。(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的,其裁决看法简单为他们所接受。(6)由于DAB提出的裁决不是强制性的,不具有终局性,合同双方或一方对裁决不满足,仍旧可以提请仲裁或诉讼。例:与诉讼方式相比,采纳仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。A.效率高B.周期短C.费用少D.约束力强E.保密性好答案:ABCE例:在国际工程承包合同中,依据工程项目的规模和困难程序,DAB争端裁决委员会的任命有多种方式,只有发生争端时任命的是( )。A.常任争端裁决委员会B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任的委员会
32、D.业主指定争端裁决委员会答案:B例:在国际工程承包合同中,采纳DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。A.DAB委员可以在项目起先时介入,了解项目管理状况及存在问题B.DBA委员由行政主管指派,裁决具有公正性、中立性。C.DBA的裁决具有终局性,避开二次纠纷D.DBA的费用较低E.DBA解决纠纷的周期较短答案:ADE施工承包合同 篇6发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼全部的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的详细状况,经双方协商一样,订立本合同。第一款:工程概况.1工程名称:
33、1.2工程地点:1.3结构类型:框剪结构1.4合同工期:按总包方的要求确定。其次款:承包范围施工图纸上全部的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,详细包括以下内容:2.1模板现场内制作、安装、拆除的全部工序和全部机械,圆盘锯不能上楼。2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及全部配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对拉杆并堆放到指定地点。2.4帮助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装
34、。2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。第三款:承包价款3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积第四款:质量要求4.1乙方必需根据国家和地方现行的模板工程施工及验收规范进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。假如因乙方缘由达不到剪力墙不抹灰的标准,全部的人工费、材料费由乙方全部担当。4.2假如因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方
35、的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。第五款:工程工期5.1乙方必需根据总包方劳务项目部的工期支配组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参加施工,该班组与甲方干脆结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。5.3假如因乙方缘由不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的惩罚规定对乙方进行惩罚,且有权不退还保证金。如因材料缘由造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。第六款:
36、平安施工6.1乙方进场时必需帮助甲方对其工作人员进行上岗平安培训并填写三级教化卡。6.2上班时间必需戴平安帽,高空作业必需系挂好平安带。6.3乙方必需根据施工平安操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动爱护用品,并接受劳务项目部的检查。6.4如因乙方工作人员自身缘由(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的全部一切费用由乙方自行负责处理。6.5轻伤事务3000.00元以内班组自行负责处理并担当。第七款:文明施工7.1乙方必需根据甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必需做到工完场清。7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5
37、000元),不得酒后上班,寝室每天必需清理打扫干净。7.3班组长及工人要听从甲方支配,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行惩罚。7.4乙方应主动协作相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组担当。第八款:甲方责任8.1指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、平安、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。8.2协作总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。8.3按合同的约定向乙方支付工程款。8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。第九款:乙方责任9.1指定,负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、
38、材料租赁、平安文明进行严格的限制,并做好施工现场的各种协调工作。9.2根据合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的全部管理制度,协作其他专业及相关交叉施工9.4对工作范围内的平安负责,并担当因平安事故而产生的全部费用。9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、平安操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。9.6下道工序施工前,负责对所做工作的成品爱护。第十款:付款方式10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付),主体封顶后15
39、个工作日内支付所做全部工程款的%。10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。 第十一款:如因甲方缘由停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。第十二款:解决争议:发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一样,可托付仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。甲方:甲方代表: 身份证号码:乙方:乙方代表: 身份证号码:年 月 日施工承包合同 篇7发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)为加快甲方项目进度,实现项目安排,保证桥梁施工质量,经甲、
40、乙双方协商,就K101+800 小桥施工达成以下协议:1、 小桥(K101+800 1-10m预应力空心板),属于甲方投标工程项 目,乙方需完成除桥面沥青砼铺装及空心板预制外设计图纸所要求 的全部施工内容。2、 乙方承诺所担当工程必需达到业主及监理方所下发的省际通道监理实施细则即(内控指标),供应工程产品必需达到交通部1999年颁发的马路工程质量评定标准优良工程标准,在施工过程中所用材料符合相关规范要求,所用机械设备满意工艺、质量要求。3、乙方必需依据甲方编制的施工组织设计,并以合同工期为基准,科学论证,有效管理,加大施工投入,供应出详实、牢靠、合理的施工组织设计、对一些特别部位及施工工艺要求
41、有具体的施工方案及保证措施,由甲方认可后,方可实施。并同时附乙方为保证工期完成所进行的月进度安排。甲方据此对乙方进行检查,如发觉工期滞后,乙方应尽快提出整治措施,并以文件形式上报,如当月进度安排滞后,甲方有权对乙方完成工程款项目10%予以暂付。对不能满意甲方工程进度要求的,要求乙方调整安排来保证质量和进度,否则甲方将视为乙方无实力完成。甲方为乙方组织力气,费用从乙方总造价中扣除,对既不能努力完成任务,又没有牢靠措施处理质量和进度关系的,甲方随时有权终止合同,对乙方作退场处理,造成的一切经济损失均由乙方担当。4、乙方在施工过程中,必需建立完整平安生产体系,防范于未然,仔细实行交通部颁发的马路工程
42、施工平安技术规范,依据规范制定平安操作细则,向施工人员进行平安技术交底。杜绝一切质量事故和平安事故的发生,如发生事故由乙方自行处理。5、 双方协商同意,协议所含工程总价为 元(¥ 元),一次包死,不做变更,为了便于计量支付,附参考工程量清单,该清单不做为最终支付的依据,图纸中工程量在清单中未列出的,均包含在其它列出的工程项目中。6、 双方一样同意,甲方不供应动员预付款及施工过程中临时用款,甲方根据业主月计量乙方完成工程款项,付给乙方当月所完工程量的60%,年度结算时付给乙方剩余20%,待完工后付剩余10%,预留工程总额10%作为质量保证金,待一年质保期满,质保金一次付清,并要求乙方供应相同工程
43、面额的合法税票,合同随之中止。7、 双方责任:1)、甲方负责供应设计文件,相关的技术资料、质量要求、文明施工标准、按协议拨付工程款,(负责办理工序交接的相关手续)检查乙方的施工工艺,提出整治措施,乙方无条件接受甲方监督,并能满意监理工程师的要求。2)、甲方帮助乙方协调与当地相关部门和农夫土地、道路、树林和其它征拆方面的有关事宜。3)、乙方负责完成协议全部工程的施工任务(包括清单中未列出的设计任务),解决工程中的一切相关问题,如乙方未能按甲方所下发的文明施工细则所要求而造成其它社会问题均由乙方担当。8、 在工程项目变更项目及费用方面,双方一样同意,由乙方供应工程变更的相关文件和工程项目及数量,甲方负责协调办理有关手续,变更费用方面由甲方抽取30%,乙方可获剩余70%。9、 为了更好的履行合同、约束双方行为,乙方同意将进场的全部设备作为履行合同的履约担保,对不能按时完成任务(除不行抗拒因素外)的影响整体工程质量和进度,乙方同意将全部进场设备交给甲方处置(合同工期截止在20xx年5月30日)造成