2022施工合同范本075.docx

《2022施工合同范本075.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范本075.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022施工合同有关施工合同范文集合十篇在人们越来越信任法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的施工合同10篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1购货方(以下简称甲方)：供货方(以下简称乙方)：签订地点：依据中华人民共和国经济合同法，经甲乙双方友好协商，签订本合同。第一条：淮南瀚城二期项目所需的钢材原则上全部由甲方供应。经甲乙双方协商原则上确定乙方为产品供货方之一。其次条：甲方依据工程实际进度的须要分批进行选购，每次实际选购产品的规格、数量应提前一周以书面形式通知乙方，以货到现场实际验收数量为准

2、。第三条：甲乙双方同意每次所选购钢材的价格参照当时的市场行情双方共同协商确定。第四条：乙方确保材料质量，甲方按国家相关规定标准进行验收，如遇货物质量问题，甲方可无条件退货。第五条：由乙方负责将材料运至甲方在淮南市指定地点并担当运杂费、装卸费等相关费用。乙方在接到所需材料的规格、数量书面通知后的一周内供应给甲方，逾期则视为违约。第六条：乙方将所供材料运到甲方指定地点时，甲方委派相关人员进行验收，并对所供材料进行复检，验收合格后付款。乙方须开具增值税发票给甲方。第七条：合同签订后，双方均不得违约，否则，违约方须赔偿对方经济损失及肯定数额的违约金。第八条：本协议在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应

3、协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的协议管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第九条：本协议在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本协议之内，全部附则在法律上均与本协议有同等效力。第十条：本协议自双方签章之日起生效，本协议共一式四份，由甲、乙双方各执正本二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼

4、顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1.工程地址：湖北_县_区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1.屋面B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1. 工程时间：自_年_月

5、_日开工，至_年_月_日竣工。2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2.工程保修期_年，在工程交工后_年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.

6、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方:乙方：_年_月_日施工合同 篇3建设（发包）单位：（简称甲方）施工（承包）单位：（简称乙方）甲方为单位，依据中华人民共和国合同法之规定，遵循经双方在同等、自愿、互利和诚恳信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务托付乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一样，订立本合同，并严格遵守。一、概况工程名称：工程地点：二、范围：0。00以下土方工程。（含机械挖土、转运土、掏桩缝）三、工期20xx年xx月xx日。合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延：1、可抗力。2、甲方变更安排、施工图纸而影响施工的。四、工程价格与工程款支付。1

7、3400m3，综合单价按/立方米计算（以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等全部费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整）。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。1、土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应供应税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。五、工程量：3400m3。六、质量要求1、在土方的开挖土（含挖土、转运土等）中，乙方的全部施工工序必需按项目部的施工质量要求施工。2、全部施工工序必需经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。3、对在施工中因乙方缘由造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对

8、造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。4、乙方必需在20xx年xx月xx日退完土，否则每天罚款伍仟元整。七、甲方责任1、甲方按合同约定支付工程款。八、乙方责任1、听从甲方的监督、指挥和管理。2、按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。3、平安、文明施工，确保施工平安，合同生效前，乙方应向甲方交纳平安风险保证金xxx元，乙方在施工过程中如发生担心全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额担当。工程完成后，如乙方未发生担心全施工，甲方如数退还乙方交纳的平安风险保证金xxx元。九、其它条款：1、违约金：由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙

9、方违约金xxx元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约金xxx元。2、乙方担当施工中工伤事故的全部责任。3、未尽事宜，甲乙双方协商一样可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。甲方（公章）：xxxxxx乙方（公章）：xxxxxx法定代表人（签字）：xxxxxx法定代表人（签字）：xxxxxxxxxxxx年xxx月xxx日xxxxxx年xxx月xxx日施工合同 篇4合同编号：_出租方：_承租方：_签订地

10、点：_签订时间：_年_月_日依据合同法及有关规定，根据同等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：其次条 租赁期限自_年_月_日至_年_月_日。共订_天。承租方因工程须要延长租期，应在合同届满前_日内，重新签订合同。第三条 租金租金收取：_第四条 押金（保证金）经双方协商，出租方收取承租方押金_元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条 租赁物资的修理保养租赁期间，承租方对租用物资要妥当保管，并负担修理保养费用。租赁物资退还时

11、，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协协商定的租赁物资缺损赔偿及修理收费方法，由承租方向出租方偿付赔偿金、修理及保养费。第六条 出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租凭物资全部权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的全部权方即成为本合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方运用，也不得变卖或作抵押品。第七条 违约责任：一、出租方违约责任：1未按时间供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_的违约金。2未按质量供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_的违约金。3未按数量供应租赁物资，致使承租方不能如期正常运用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期

12、租金_的违约金。4其它违约行为。二、承租方违约责任：1不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金_违约金。2逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金_的违约金。3如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金_的违约金。4其它违约行为。第八条 争议的解决方式_第九条 其它约定事项_第十条 本合同一式_份，合同双方各执_份。本合同附件_份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方（章）_ 承租方（章）_单位地址：_ 单位地址：_法定代表人：_ 法定代表人：_（或托付代理人） （或托付代理人）电话：_ 电话：_电挂：_

13、 电挂：_邮政编码：_ 邮政编码：_开户行：_ 开户行：_帐号：_ 帐号：_施工合同 篇51工程概况山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要担当发电任务，其次是反调整任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采纳坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采纳3台机布置方案，总装机为347mW，单机流量157.30m3/s。2建设工程监理水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构困难、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体特别多的特点。作为山口

14、水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的阅历进行总结。2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，假如发觉施工合同的各文件之间出现冲突时，严格根据国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的说明，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行说明时，要根据合同文件的先后排列

15、依次，有序支配，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的说明，不能随意修改文件中原定的双方应担当的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格根据总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应担当的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。2.2工程进度的合理限制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格根据签订的合同，审批承包商编制的施工安排，同时，严格按安排进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特殊是由于业主的某种须要，要求承包商提前完工的，监理工程师应帮助业主与承包商签订提前完工协议，其协

16、议内容应包括：提前的时间和修订后的进度安排；承包人的赶工措施；发包人为赶工供应的条件；赶工费用和奖金，以及专用条款相关详细规定。以便提高承包方工作主动性。对于承包商未能按期完工的，严格按水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区分对待，特殊是如由于发包人不能按专用条款的约定供应开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不行抗力缘由的，非承包人缘由造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要仔细分析，做到公正、公允、合理解决。2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有

17、关规定帮助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事务等，应依据详细状况详细处理，防止造成甲乙双方经济损失。2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或削减合同中的工作量；变更运用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工依次等缘由造成工程变更的，监理工程师要依据工程变更令，从提高工程效率动身，避开造成管理混乱。2.5工程分包的监理依据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工

18、程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特殊是当承包商与业主对分包商的选用发生冲突时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。2.6合同争议与索赔管理2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格根据以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一样看法的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅许多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在帮助业主签订合

19、同时应提示其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥当处理。2.6.2索赔管理依据索赔的依据，严格根据施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：与施工合同比照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的缘由造成的工期延误；不属于承包商应担当责任；承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应仔细审核以下项目：对某一事务的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；承包商的取费标准是否正确、合理；分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。3几点建议结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引

20、起同行关注：重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；重视金结、机电设备安装与土建协调工作；重视材料供应；重视处理索赔刚好处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺当开展及工程建设顺当进行起到主动作用。参考文献1水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208其次版(20xx年版).2山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).3中华人民共和国合同法.施工合同 篇6甲方： 乙方：甲方承建湖北宜昌至巴东高速马路YBE1合同段工程任务，依据工程须要，甲

21、方将本合同段内李家湾隧道交给乙方施工，本着遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为保质、保量、按期完成施工任务，明确甲方双方的权利和义务，特签订本合同协议书：一、工程概况(一)、 工程名称：李家湾隧道;(二)、工程地点：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇;(三)、工程规模：303m;(四)、承包范围和内容包含：1、洞身开挖(围岩级别分类状况见工程量清单)。详细内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场，搭、拆脚手架，测量，人工挖除整修，钻眼、爆破、通风、出碴、运料、防尘、照明，三管两线及出渣道路养护，排水，木支撑制、安、拆，整修边沟，超挖回填等为完成隧道开挖所需的一切工序施工、完成和缺陷修复工作(弃碴运距从出

22、碴洞口算起1 公里、弃碴场用地由甲方负责)。2、支护(包括A 砂浆锚杆、中空注浆锚杆、B 超前小导管、C 注浆、D 喷砼、E 挂网、F 格栅钢架、G 联结钢筋)。 详细内容包括临时设施建设、设备调遣及进出场及脚手架：A、 砂浆锚杆、中空注浆锚杆-搭、拆、移动脚手架、加工制作锚杆及垫板、钻孔、砂浆制作、灌浆、装树脂包、安装锚杆、上垫板、锚固、焊接、运输等全部制、安过程;中空砂浆锚甲方统一供应。B、 超前小导管-钢管加工制作、运输、布眼、搭、拆脚手架、钻孔、顶管等全部制安过程;C、 注浆-搭、拆脚手架，运料、浆液制作、压浆、检查、堵孔等全部施制过程;D、 喷射砼-搭、拆脚手架，安、拆转移机具设备，

23、砼制作，喷射及养护等喷射砼所需的全部工序施工、完成和缺陷修复工作;E、 挂网-制作、运输、挂网、点焊、加固等挂钢筋网所需的全部工作内容;F、 格栅钢架加工制作、运输、安装、加固等格栅钢架制平安部施做内容;G、 联结钢筋加工制作、运输、安装、焊接等全部施做内容;3、衬砌(包括正洞衬砌、仰拱及其钢筋、仰拱填充、铺底、大小避车洞衬砌、水沟、电缆槽、盖板、电缆余长腔、电缆槽内铺砂);详细内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场、脚手架及衬砌平台制、安、拆，模板制、安、拆，砼制作、运输、灌筑、振捣及养护;水沟、电缆槽模板制、安、拆，砼制作、运输、灌筑、振捣及养护，钢筋砼盖板制、安，砂浆制作、电缆槽内铺砂

24、等衬砌所需的一切工序施工、完成和缺陷修复工作。4、工程价款及清单。该隧道工程价款为￥ 32450857.00元(大写：叁仟贰佰肆拾伍万零捌佰伍拾柒元)后附：(附件1)承包人承揽工程项目一览表-工程量清单。承包单价已包含了为完成以上其次条工程内容所需的一切人工、材料(已含水、电)、机具、设备费用、施工超挖回填及进出场费，施工风险，管理费，利润，还包括为完成本承包工程所需的其他一切费用。本隧道规定的全部费用，应认为已被计入有标价的各细目中，没有的细目，其费用应视为已安排在其它单价之中。工程量清单中未单独列项内容费用作为附属工程已含在相应项目或综合单价中，计量规则执行建设工程工程量清单计价规范20x

25、x版和有关方法、规定等，清单中另定单价在后续补充协议商定。二、工期正式开工日期：20xx年 2 月 25 日，竣工日期为 20xx 年 4 月 25 日。本工程是按工序单价承包，假如实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方满足，甲方有权单方终止合同，此时，合同工期条款自动失败。三、工程数量的核实和确认1、乙方向甲方施工技术人员提交已完工程量计算单或签证，以便甲方对乙方进行验工计价。2、工程量验收方法：隧道开挖数量以隧道设计开挖断面计算，(乙方不得欠挖，欠挖的甲方将要求乙方整改，甚至对乙方进行惩罚)，隧道开挖数量不计预留沉落量和乙方超挖数量;衬砌数量根据图纸设计厚度及尺寸计算，乙方超挖造成的

26、衬砌厚度加厚，其加厚部分不计入结算工程数量，其费用由乙方担当;避车洞衬砌工程数量根据设计图纸尺寸一并计入隧道衬砌数量，根据衬砌单价计算，不再另立单价;隧道仰拱填充及铺底根据图纸设计厚度、尺寸及甲方技术交底计算，乙方超挖造成的填充厚度加厚，其加厚部分不计入结算工程数量，其费用由乙方担当;排水沟、电缆槽、排水沟电缆槽盖板、电缆余长腔及盖板数量根据设计图纸尺寸及甲方技术交底计算，根据附表清单单价计量，清单中没有单价的认为包含在相应项目或单价中不再单独计量，隧道电缆沟铺砂由乙方负责填铺，费用由乙方负担;隧道砂浆锚杆、超前锚杆支护数量按乙方依照甲方技术交底施工的实际数量计算，以延米为单位(在施工中，由甲

27、方验收签证);隧道注浆时由甲方清点并进行签证，根据签证数量计入验工数量;乙方喷射砼厚度严格根据甲方技术交底厚度喷护，喷射砼数量经甲方签证后计入验工数量(以立方米为单位);钢筋网支护数量乙方依照甲方技术交底尺寸、要求所施工的钢筋网重量(以吨为单位)，经甲方签证后作为验工数量;格栅钢架按甲方技术交底所计算的重量，以吨为单位，(每榀重量按设计重量);复合防水板及透水盲沟依照设计图纸和甲方技术交底计算，经甲方签证后作为验工数量，因乙方超挖造成复合防水板及透水盲沟数量增加不计入结算工程数量，其费用由乙方担当;洞口工程严格根据甲方技术交底计算。3、隧道施工过程中不允许出现塌方。造成塌方的，塌方处理费用由乙

28、方负担。四、工程质量标准与验收1、乙方在现场必需按甲方贯标及建设单位的要求建立完善的质量保证体系，配备足够的测量检测仪器设备，并设立专职质检人员，负责工程质量的管理和检查。2、乙方必需严格根据甲方技术交底、现行马路验收标准和马路施工规范组织施工。3、乙方所承包的工程，必需全部达到国家或本行业现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%。4、乙方应随时接受甲方及监理工程师的质量监督、检验。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇7甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循

29、同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一样订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，屋面采纳西瓦，甲方应支配质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可接着施工，对出现问题，乙方应刚好进行整改。施工验收合格为：建设工程质量检验规定及建筑装饰工程验收规范。四、 承包方式合同价格：本工程由甲方供应材料及屋面瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程屋面瓦人工费按实际铺贴面积计算，计 元平方米。五、承包范围：1、甲方供应主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插

30、板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。3、在乙方施工过程中要保质，保量、保平安，要听从甲方管理人员的支配。4、材料搬运由乙方负责。六、付款方式：乙方施工完成一栋屋面瓦后，铺其次栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后_日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。七、工期要求：每栋铺贴时间 天。假如完不成超期按每天1000元罚款处理。八、双方遵守责任：(一)甲方责任：1、甲方供应主材料，搅拌机、提升机、手推车。2、按合同约定支

31、付分包工程款。3、甲方给乙方供应住宿及水电。(二)乙方责任：1、乙方供应工人的平安用具，如平安带、平安帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必需达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。2、乙方在施工工期必需按甲方的施工进度进行。如因乙方自身缘由耽搁工期，产生的后果由乙方负责。3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发觉，发款从工程款里干脆开单扣除。4、乙方必需平安生产，听从项目部的指挥及支配去施工，乙方在施工工程中，出现返工事务由乙方自付。九、违约责任：甲、乙双方必需覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。十、本合同一式两份，甲、

32、乙双方各执一份，签字或盖章生效。十一、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇8项目名称： 合同编号：建筑工程施工管理合同甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，甲乙双方在自愿、同等及诚信原则下就工程承建达成本协议，详细条款如下：1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点： 项目内；1.3工程结构：框剪、部分砖混结构；1.4建设规模：总建筑面积约万m2；2、工程范围： 项目

33、约 万m2除专业分包外的全部土建工程。3、施工人、施工面积限制及确定施工人的方式3.1乙方在此工程范围内，可以组织自行施工，甲方也可以优选其他施工单位经乙方审查同意后施工。3.2乙方自行组织施工的面积不得超过项目总面的30%，其他应由甲方优选的施工单位施工。3.3无论是乙方自行施工还是甲方优选的施工单位施工，均应通过招标程序确认。4、工程承包方式：约定总面积内按不同楼栋确定为双包或单包。5、工程管理5.1 约定总面积内无论是双包还是单包工程，其根据国家有关建筑规范包括但不限于平安管理责任和质量管理责任均由乙方负责；5.2 约定总面积内无论是双包还是单包工程，其包括但不限于民工工资在内的全部工资

34、、保险和国家规定的福利，亦概由乙方负责。5.3甲方向乙方举荐且经乙方审查同意进场施工的单位，因工程须要与第三方交易发生的欠款纠纷及该施工单位就工程量和工程款结算差异发生的纠纷，由甲方负责解决并担当相应经济责任。5.4乙方负责组建派住甲方施工现场包括但不限于项目经理、各工种技术负责人、工程师、平安员、质量员、施工员等管理团队，对业主的建设项目严格根据国家和国家有相部门的建筑施工管理规范要求进行严格管理。对项目施工单位行使监督、检查、惩罚权。5.5甲方委派相应工程技术人员进驻项目施工现场，负责处理因水、电、汽和自然因素引起的停工签证、工程量增减签单以及相关工程文件的签字确认和签收；即时汇同监理公司

35、和乙方对隐避工程和分项工程进行验收。6、工程价款和工程管理费6.1工程价款约定建筑面积内的土建工程，其工程价款由双方签订建设工程承包合同及相关补充协议另行约定。6.2工程管理费甲方向乙方举荐且经乙方审查同意的施工单位，甲方按该施工单位实际施工面积向乙方支付工程管理费10元/m2，其中包含乙方公司建筑资质维护费5元/m2,乙方工程管理人员工资、保险和其他福利费5元/m2。7、双方权利义务7.1甲方权利义务7.1.1甲方有权对乙方的工程施工质量、施工进度和施工管理进行监督、检查。甲方发觉乙方在施工管理中存在严峻平安隐患、管理混乱时，甲方有权建议监理公司对乙方下达限期整顿的指令；7.1.2乙方的施工

36、质量、施工进度严峻影响甲方项目安排的实现时，甲方有权另选施工单位进场赶工，所发生一切包括但不限于工程干脆费、间接费等在乙包承包工程款中扣除。7.1.3 甲方必需按约定按时，按额向乙方支付工程款。7.1.4 其他权利、义务在双方另行签订的建筑工程承包合同中约定。7.2 乙方权利义务7.2.1 乙方有权要求甲方根据约定完成供应施工图纸和其他技术资料、组织图纸会审、进行技术交底，支配工程“二通”等工作，为乙方供应必要施工条件 ；7.2.2 乙方有权要求甲方根据约定按时、按额支付工程款；7.2.3 乙方必需依照建筑工程管理规范按时、按质完成工程承包任务，向甲方提交优质的建设工程产品；7.2.4其他权利

37、、义务在双方另行签订的建筑工程承包合同中约定。8 工程款及工程管理费的支付8.1 工程款的结算与支付，在双方另行签订的建筑工程承包合同中约定；8.2 甲方应向乙方支付的工程管理费，甲方按双方另行签订的建筑工程承包合同面积按本协议6.2条约定分两次支付，即与双方另行签订相对应的建筑工程承包合同签订后，七个工作日内，甲方向乙方支付50%工程管理费，另50%工程管理费在承包工程竣工验收合格并提交全部资料后一月内付清。9、工程总工期要求和施工组织要求9.1本工程总工期为个月，工期从甲方书面通知开工之日起算。9.2施工中遇有停水、停电，在3日以内由乙方自行调剂支配其它施工工作，不得作为办理任何签证和工期

38、顺延的依据。9.3如遇不行抗力缘由，影响工期连续不超过3天的，甲方不予签证。同时甲方不签累积工期；对影响工期连续超过3天的，以甲方签证认定后的时间，为顺延工期的依据，其余任何条件不得作为顺延工期的依据；对因不行抗力给双方造成的损失由各自担当。10、工程施工管理、质量10.1工程施工10.1.1乙方须严格根据国家颁布的现行的建筑工程施工规范、建筑工程施工验收规范、施工图、图纸会审纪要、技术通知单、施工组织设计（应在开工前提交甲方及甲方托付的监理公司审定）组织进行施工。为了保证施工工期和质量，乙方承诺派出高素养的项目管理和工程技术人员担当此项工程施工任务，应甲方要求，共建立 个工程项目部，各项目部

39、的项目经理及工程师见附件一，负责承建相应的项目工程；各工程项目部的项目经理全权负责承建工程的结算工作，详细价格详见甲方、乙方与各工程项目部签订的建筑工程承包合同。10.1.2工程施工中必需随时接受有关行业主管部门、甲方及甲方托付的监理方的检查。凡工程质量不符合现行施工规范、验收规范要求的，乙方认可的项目部须无条件地返工，并重新施工直到达到要求为止，且由此而产生的一切费用由乙方认可的项目部自行担当。乙方认可的项目部拒不返工的，且工程质量存在严峻问题的，甲方有权单方面解除与乙方认可的项目部的合同；对质量问题不严峻的，甲方可聘请其他施工企业进行返工，所发生的费用甲方有权按实际发生费用的2到5倍在乙方

40、的工程结算款中扣除。乙方认可的项目部因违反本条规定而返工的，除依前款规定处理外，还须担当由此给甲方造成的各种经济损失（包括但不限于甲方商品房买受人索赔造成的经济损失）。10.1.3隐藏工程管理10.1.3.1隐藏工程在隐藏前，乙方须首先进行自检自验合格后，提前24小时以书面形式通知甲方验收，甲方接到通知后24小时内组织设计、质检、监理等部门进行验收，阅历收合格并签字盖章后，方可进行工程隐藏和进入下道工序施工。10.1.3.2凡未经甲方组织相关单位验收乙方自行隐藏的，甲方有权要求乙方停工，并拆除违约施工的部位，经甲方和有关方面人员验收，认为合格后方可重新进行隐藏，如不合格乙方须刚好返工直至验收合

41、格，其停工、拆除、返工所造成的损失和所发生的一切费用均由乙方自行担当。10.1.3.3如甲方超过24小时内未刚好组织验收，乙方可进行自检隐藏，甲方须要再检验时，乙方应当协作组织开挖、凿除等工作，如发觉问题乙方必需进行返工，发生的检验费、返工费全部由乙方担当；如未发觉问题所发生的一切组织开挖检验费用全部由甲方担当。10.1.4乙方在施工中全部须要备案的资料，应刚好向甲方供应（包括自检资料）。10.1.5本工程的质量保修必需按国务院279号建筑工程质量管理条例第六章规定执行；乙方或认可的项目部须于签订本合同时与甲方签订“质量保修书”并作为本合同附件（二）。10.1.6为了加强在施工中的各项管理，双

42、方需各自委派工地代表进驻工地负责处理、协调日常工程管理工作，甲方委派 同志为工地代表，乙方委派 同志为工地代表。如随意一方变更现场代表，必需以书面形式通知对方。10.2工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。11、工程设计变更管理11.1施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并供应相应的变更图纸和说明。乙方根据甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。11.2施工中乙方或认可的项目部不得对原工程设计进行变更。因乙方或认可的项目部擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的干脆损失，由乙方或认可的项目部担当，延误的工期不予顺延。11.3乙

43、方在施工中提出的合理化建议涉及到设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方或认可的项目部担当由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。11.4甲方同意采纳乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方和乙方另行约定分担或共享。12、平安生产与文明施工12.1施工平安12.1.1乙方应严格根据国家颁布的“建筑施工平安规程、规范”进行组织施工，建立健全平安防护措施体系；接受行业平安检查人员依法实施的监督检查与惩罚。12.1.2凡因乙方认可的项目部缘由在施工中发生的人员伤亡、质量或机械平安事故，其责任和由此产生的一切经济损失和法律责任均由乙方认可的项目部自行担当。12.2文明施工12.2.1乙方认可的项目部应遵守市政、环保和甲方等有关部门制定的