《2022河南招标师考试模拟卷（3）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022河南招标师考试模拟卷（3）.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022河南招标师考试模拟卷（3）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据国务院有关部门制定的条款规定，资格预审文件自发出之日起至停止之日止，最短不得少于（）个工作日。A3B5C7D102.根据招标投标法、标准施工招标文件和政府采购货物和服务招标投标管理办法的规定，下列关于投标邀请书的表述中不正确的是（）。A投标邀请书的内容和招标公告的内容基本一致，只需增加要求潜在投标人确认是否收到了投标邀请书的内容B投标人应按资格预审公告要求提交资格证明文件C招标采购单位应从资格评审合格的投标
2、人中通过任意抽取方式选择5家以上的投标人，并向其发出投标邀请书D应注意政府采购项目的邀请招标采用了公开选择邀请合格投标人或潜在投标人的方法3.评标委员会成员被取消担任评标委员会的资格是一种承担_责任的方式。A经济B行政C民事D刑事4.按照招标投标法第13条规定：“招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的（）”。A政府机构组织B事业单位组织C社会中介组织D社会经济组织5.根据招标代理服务收费管理暂行办法的规定，招标代理服务收费实行政府指导价的，其上下浮动幅度不超过（）。A15%B20%C25%D30%6.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。A招标代理机构必须是法人B
3、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金C有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济专家库7.以下不属于机电产品国际招标投标实施办法中质疑处理结果的是（）。A维持原评标结果B变更中标人C招标无效D重新招标8.依据招标投标法的规定，下列招标投标活动中不符合公平原则要求的是（）。A招标人不在招标文件中要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B招标人不以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人C招标人不对潜在投标人实行歧视待遇D对于招标文件中没有规定的标准和方法，招标人不作为评标和中标的依据9.招标代理机构的性质为_。A从事招标代理业务并提供
4、相关服务的社会中介组织B负责监督管理招标代理业务的咨询机构C负责招标代理业务的机关法人D招标代理行业自律的民间组织10.仲裁裁决后，一方当事人不履行裁决的，另一方当事人可以向（）申请执行。A仲裁机关B人民法院C行政机关D立法机关11.关于工程建设项目招标文件或资格预审文件发售时间规定，下列说法中正确的是（）。A资格预审文件自发出之日起至停止之日止，最短不得少于7个工作日B资格预审文件自发出之日起至停止之日止，最短不得少于5个工作日C招标文件自发出之日起至停止之日止，最短不得少于7天D招标文件自发出之日起至停止之日止，最短不得少于15天12.下列行为中，表明投标人已参与投标竞争的是（）。A资格预
5、审通过B购买招标文件C编写投标文件D正式提出合同要约13.根据法律规定，关于评标委员会出具评标报告时的要求，下列说法正确的是（）。A评标报告应当经过集体论证并汇总一致意见B评标报告应当征得现场监管人员的认可C评标报告应当由招标人代表与评标专家协商取得一致意见D评标报告应以评标委员会的名义出具，不受任何单位和个人的影响或干预14.评标委员会成员如果发现存在依法不应参加评标工作的情况应立即（）。A提出质疑B披露并提出质疑C披露并提出回避D提出质疑并回避15.在招标过程中必须遵守的是投标人编制投标文件，招标代理机构接受投标、组织开标、评标委员会评标、招标人确定中标人和签订合同的依据的法律性文件是（）
6、。A预审文件B投标文件C招标文件D补遗文件16.政府采购活动中，如需要延长投标截止时间，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间（）日前，将变更时间书而通知所有招标文件收受人。A3B4C5D717.在民事诉讼中，（）是对人民法院进行监督的基础。A合议制度B回避制度C公开审判制度D两审终审制度18.采购管理在项目管理任务中属于_层面。A第二个B第三个C第四个D第一个19.项目是为创建一个独特产品、_或任务所做出的一种临时性的努力。A工程B服务C货物D标的20.随着项目推进，项目面临的风险和不确定性_A增加B逐渐降低C保持不变D飘动不定21.适用于合同价值较低的一般性货物、工程或服务的采购类型
7、是_A议价采购B竞争性谈判采购C招标采购D询价采购22.适合同一时期内执行多个专业性类似的项目，项目运行较为规律、变动性较小，项目的技术与管理构成复杂，但实施期较短的项目管理组织形式是_A矩阵式组织B项目式组织C职能式组织D组合式组织23.需要量大、质量稳定、定期供应的大宗物资的采购应采用_A议价采购B招标采购C询价采购D竞争性采购24.投标人在有些情况下会采取不平衡报价法，不包括_A工程量核算不明确B业主已决定是否实施暂定项目C采用单价包干混合制合同D招标文件要求某些子项报“单价分析表”25.如果招标项目使用的是财政性资金，则必须实施_A信用保险B保证保险C投标担保D履约担保二、多项选择题（
8、共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.某工程项目确定采用邀请招标的方式，监理单位在招标前经测算确定该工程标底为4000万元，定额工期为40个月，经研究、考察确定邀请4家具备承包该工程项目相应资质等级的施工企业参加投标。招标小组研究确定采用如下综合评分法评标的原则。(1)评价的项目中各项评分的权重：报价占40%，工期占20%，施工组织设计占20%，企业信誉占10%，施工经验占10%。(2)各单项评分时，满分均按100分计，计算分数值时取小数点后一位数。(3)“报价”项的评分原则：以标底5%(标底)值为合理报价，超过此范围则认为是不合理报价。计分是以标底标价为100分，标价每偏
9、差-1%扣10分，偏差+1%扣15分。(4)“工期”项的评分原则：以额定工期为准，提前15%为满分100分，依此每延后5%扣10分，超过额定工期者被淘汰。(5)“企业信誉”项的评分原则：以企业近3年工程优良率为准，优良率100%为满分100分， 90%为90分，依此类推。(6)“施工经验”项的评分原则：按企业近3年承建类似工程与全部承建工程项目的百分率计，100%为满分100分。(7)“施工组织设计”由专家评分决定。经审查，四家投标的施工企业的上述5项指标汇总见表6-3。表6-3 指示汇总问题1根据上述评分原则和各投标单位情况，对各投标单位的各评价项目推算出各项指标的应得分。2按综合评分法确定
10、各投标单位的综合分数值。3优选出综合条件最好的投标单位作为中标单位。某工程项目确定采用邀请招标的方式，监理单位在招标前经测算确定该工程标底为4000万元，定额工期为40个月，经研究、考察确定邀请4家具备承包该工程项目相应资质等级的施工企业参加投标。招标小组研究确定采用如下综合评分法评标的原则。(1)评价的项目中各项评分的权重：报价占40%，工期占20%，施工组织设计占20%，企业信誉占10%，施工经验占10%。(2)各单项评分时，满分均按100分计，计算分数值时取小数点后一位数。(3)“报价”项的评分原则：以标底5%(标底)值为合理报价，超过此范围则认为是不合理报价。计分是以标底标价为100分
11、，标价每偏差-1%扣10分，偏差+1%扣15分。(4)“工期”项的评分原则：以额定工期为准，提前15%为满分100分，依此每延后5%扣10分，超过额定工期者被淘汰。(5)“企业信誉”项的评分原则：以企业近3年工程优良率为准，优良率100%为满分100分， 90%为90分，依此类推。(6)“施工经验”项的评分原则：按企业近3年承建类似工程与全部承建工程项目的百分率计，100%为满分100分。(7)“施工组织设计”由专家评分决定。经审查，四家投标的施工企业的上述5项指标汇总见表6-3。表6-3 指示汇总问题1根据上述评分原则和各投标单位情况，对各投标单位的各评价项目推算出各项指标的应得分。2按综合
12、评分法确定各投标单位的综合分数值。3优选出综合条件最好的投标单位作为中标单位。2.某项目，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已全部到位，银行贷款预计在2009年7月30日到位， 2009年3月18日设计单位完成了初步设计图样，于2009年3月20日进入施工图设计阶段，预计2009年5月8日完成施工图设计。该空军部队考虑到该项目要在年底前竣工，遂决定于2009年3月19日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式，并于2009年3月20日向与其合作过的施工单位中选择的两家发出了投标邀请书。问题1建设工程施工招标的必备条件有哪些？
13、2本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？为什么？3在何种情况下，经批准可以采取邀请招标方式进行招标？4招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。某项目，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已全部到位，银行贷款预计在2009年7月30日到位， 2009年3月18日设计单位完成了初步设计图样，于2009年3月20日进入施工图设计阶段，预计2009年5月8日完成施工图设计。该空军部队考虑到该项目要在年底前竣工，遂决定于2009年3月19日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式，并于2009年3月20日向与其合作过的施工
14、单位中选择的两家发出了投标邀请书。问题1建设工程施工招标的必备条件有哪些？2本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？为什么？3在何种情况下，经批准可以采取邀请招标方式进行招标？4招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。3.某工程采用公开招标方式，招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告，3月6日3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前，四家投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于
15、4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。发包人与承包人A于5月10日签订了工程包合同，合同约定的不含税合同价为6948万元，工期为300天；合同价中的间接费以直接费为计算基数，间接费率为12%，利润率为5%。在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：(1)由于发包人原因，设计变更后新增一项工程于7月28日8月7日施工(新增工程款为160万元)；另一分项工程的图样延误导致承包人于8月27日9月12日停工。(2)由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。(3)由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张，该工
16、程所在地区于8月3日8月5日停电，另外，该地区于8月24日晨8月28日晚下了特大暴雨。在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。经双方协商一致，除特大暴雨造成的工期延误之外。对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。问题1指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。2该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。3图样延误应予补偿间接费为多少？4该工程所在地市政府规定，高温期间施工企业每日工作时间减少1小时，企业必须给职工每人每天10元
17、高温津贴。若某分项工程的计划工效为1.50m2/h，计划工日单价为50元，高温期间的实际工效降低10%，则高温期间该分项工程每平方米人工费比原计划增加多少元？(费用计算结果保留两位小数。)某工程采用公开招标方式，招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告，3月6日3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前，四家投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知
18、书和中标结果通知，同时通知了招标人。发包人与承包人A于5月10日签订了工程包合同，合同约定的不含税合同价为6948万元，工期为300天；合同价中的间接费以直接费为计算基数，间接费率为12%，利润率为5%。在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：(1)由于发包人原因，设计变更后新增一项工程于7月28日8月7日施工(新增工程款为160万元)；另一分项工程的图样延误导致承包人于8月27日9月12日停工。(2)由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。(3)由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张，该工程所在地区于8月3日8月5日停电，另外，该地区
19、于8月24日晨8月28日晚下了特大暴雨。在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。经双方协商一致，除特大暴雨造成的工期延误之外。对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。问题1指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。2该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。3图样延误应予补偿间接费为多少？4该工程所在地市政府规定，高温期间施工企业每日工作时间减少1小时，企业必须给职工每人每天10元高温津贴。若某分项工程的计划工效为1.50m2
20、/h，计划工日单价为50元，高温期间的实际工效降低10%，则高温期间该分项工程每平方米人工费比原计划增加多少元？(费用计算结果保留两位小数。)4.某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小
21、写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定C施工单位中标，并按照建设工程施工合同(示范文本)与该施工单位签订了施工合同。问题1在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。2指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。3判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是
22、外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定C施工单位中标，并按照建设工程施工合同(示范文本)与该施工单位签订了施工合同。问题1在施工招标资格预审中，监
23、理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。2指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。3判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。5.某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，设计概算已经主管部门批准，施工图及有关技术资料齐全。该项目拟采用BOT方式建设，市政府正在与有意向的BOT项目公司洽谈。为赶工期政府方出面决定对该项目进行施工招标，因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。
24、招标过程中，招标人对投标人就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标人，为简明起见，采用表格形式见表6-4。表6-4 质疑答复备忘录在书面答复投标人的提问后，招标人组织各投标人进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，招标人书面通知各投标人，由于市政府有关部门已从当天开始取消所有市内交通项目的收费，因此决定将收费站工程从原招标范围内删除。问题1该项目的标底应采用什么方法编制？简述其理由。2该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。3如果在评标过程中才决定删除收费站工程，应如何处理？某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，
25、且已列入地方年度固定资产投资计划，设计概算已经主管部门批准，施工图及有关技术资料齐全。该项目拟采用BOT方式建设，市政府正在与有意向的BOT项目公司洽谈。为赶工期政府方出面决定对该项目进行施工招标，因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。招标过程中，招标人对投标人就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标人，为简明起见，采用表格形式见表6-4。表6-4 质疑答复备忘录在书面答复投标人的提问后，招标人组织各投标人进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，招标
26、人书面通知各投标人，由于市政府有关部门已从当天开始取消所有市内交通项目的收费，因此决定将收费站工程从原招标范围内删除。问题1该项目的标底应采用什么方法编制？简述其理由。2该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。3如果在评标过程中才决定删除收费站工程，应如何处理？6.某工程，有一种设备须从国外进口。招标文件中规定投标者必须对其做出详细报价。某资审合格的施工单位，对该设备的报价资料作了充分调查，所得数据：该设备重1000t；在某国的装运港船上交货价为100万美元；海洋运费为300美元/t；运输保险费率为0.2%，银行财务费率为 0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%；增
27、值税税率为17%；设备运杂费率2.5%(以1美元=30人民币计)。问题请根据上述资料计算出进口设备的详细报价。某工程，有一种设备须从国外进口。招标文件中规定投标者必须对其做出详细报价。某资审合格的施工单位，对该设备的报价资料作了充分调查，所得数据：该设备重1000t；在某国的装运港船上交货价为100万美元；海洋运费为300美元/t；运输保险费率为0.2%，银行财务费率为 0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%；增值税税率为17%；设备运杂费率2.5%(以1美元=30人民币计)。问题请根据上述资料计算出进口设备的详细报价。7.某商业建设项目，经主管部门批准，该建设单位拟自行组织施工公
28、开招标工作，并成立了该项目施工招标工作小组。由于该项目是大型项目，为了提高招标的竞争性，招标工作小组将该项目划分为3个标段进行招标。招标人在两家指定的报纸上发布了该项目的招标公告，目的是针对当地和外地的不同潜在投标人，提出不同的要求，其载明的事项：招标人的名称、招标项目的数量、招标项目的实施时间和发售资格预审文件的时间。问题1该项目划分为3个标段是否合理？在标段的划分中应综合考虑哪些因素？2招标公告中提出对当地和外地的不同要求是否合理？为什么？3招标公告中载明的事项是否正确？如不正确请改正。某商业建设项目，经主管部门批准，该建设单位拟自行组织施工公开招标工作，并成立了该项目施工招标工作小组。由
29、于该项目是大型项目，为了提高招标的竞争性，招标工作小组将该项目划分为3个标段进行招标。招标人在两家指定的报纸上发布了该项目的招标公告，目的是针对当地和外地的不同潜在投标人，提出不同的要求，其载明的事项：招标人的名称、招标项目的数量、招标项目的实施时间和发售资格预审文件的时间。问题1该项目划分为3个标段是否合理？在标段的划分中应综合考虑哪些因素？2招标公告中提出对当地和外地的不同要求是否合理？为什么？3招标公告中载明的事项是否正确？如不正确请改正。8.(一)某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求。经评审，建设单位最终确定D单位中标，并在
30、监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。问题指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处。(一)某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求。经评审，建设单位最终确定D单位中标，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。问题指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处。9.(四)某亚行贷款项目采购货物，采用国际竞争性招标方式进行采购。由于经资格预审合
31、格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了7家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。评标委员会采用综合评估法进行评标，选定中标人，并与其签订了货物采购合同。问题资格预审文件的内容包括哪些？评标委员会采用综合评估法进行评标是否正确。(四)某亚行贷款项目采购货物，采用国际竞争性招标方式进行采购。由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了7家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。评标委员会采用综合评估法进行评标，选定中标人，并与其签订了货物采购合同。问题资格预审文件的内容包括哪些？评标委员会采用综合评估法进行评标是否正确。10.(二
32、）某国内货物出厂价为30万元人民币，国内运输费率为货物价格的2%，国内运输保险费率为1‰，其他杂费为2万元人民币。评标中供货范围调整为0，商务偏差调整为1%，技术偏差调整为2%。开标当日中同人民银行公布的美元对人民币卖出价的中间价为1:7。问题计算该货物的评标价。(计算过程和结果以美元为单位，保留2位小数)(二）某国内货物出厂价为30万元人民币，国内运输费率为货物价格的2%，国内运输保险费率为1‰，其他杂费为2万元人民币。评标中供货范围调整为0，商务偏差调整为1%，技术偏差调整为2%。开标当日中同人民银行公布的美元对人民币卖出价的中间价为1:7。问题计算该货物的评标
33、价。(计算过程和结果以美元为单位，保留2位小数)11.(三)某工程项目，建设单位采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。其中A、B、D、E、F五家施工单位于招标文件规定的投标截止日前提交了投标文件。评标过程中发现，A单位提交的投标文件无单位盖章且无法定代表人或其授权代理人签字或盖章的，也无法定代表人出具的授权委托书；B单位提交的投标文件中的投标报价大写金额与小写金额不相符；D单位没有按招标文件要求提交投标保证金；E单位的报价明显低于标底且未能合理说明也未提供相关证明材料；F单位报价的总价金额与依据单价计算出的结果不一致。问题判断A、B、D、E、F五家施工单位的投
34、标是否为有效标。(三)某工程项目，建设单位采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。其中A、B、D、E、F五家施工单位于招标文件规定的投标截止日前提交了投标文件。评标过程中发现，A单位提交的投标文件无单位盖章且无法定代表人或其授权代理人签字或盖章的，也无法定代表人出具的授权委托书；B单位提交的投标文件中的投标报价大写金额与小写金额不相符；D单位没有按招标文件要求提交投标保证金；E单位的报价明显低于标底且未能合理说明也未提供相关证明材料；F单位报价的总价金额与依据单价计算出的结果不一致。问题判断A、B、D、E、F五家施工单位的投标是否为有效标。12.某房地产公司计划
35、在天津开发某商住项目，对该项目设计进行招标，采用公开招标的形式，本工程招标文件规定：2010年10月20日17:00为该投标文件接收终止时间，在提交投标文件的同时，需投标单位提供保证金20万元，未中标的投标文件不予返还，拥有中标人所提交设计成果的受益权。 问题 本案例工程招标文件规定有何不妥之处。 13.某省重点工程项目计划于2010年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，采取招标方式选择施工单位，有A、B、C、D、E五家施工承包企业参加了投标。评标委员会成员由7人组成，其中当地招标监督管理办公室1人、公证处1人、招标人1人、技术经济方面专家4人。评标委员会于10月
36、28日提出了书面评标报告，B、A企业分列综合得分第一名、第二名。11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。 问题 上述项目招标评标过程中，有何不妥之处。 14.政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程招标时，A、B、C、D、E共五家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定)。B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的
37、投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的。C投标单位将招标文件中规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订。E投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。 问题 分别指出A、B、C、E四家投标单位的投标文件是否有效。 15.某工程项目，建设单位通过公开招标选择施工单位，在招标中，有A、B、C、D、E、F等施工单位报名投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人，建设单位代表1人，政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人，最终确定B施工单位中标。 问题 判断施工招标评标委员会的组成是否妥当。 16.某工程项目，在
38、施工公开招标中，有A、B、C、D等施工单位报名投标，经资格预审均符合要求。 经评审，建设单位最终确定D单位中标，并在中标通知书发出后第45天，与D单位签订了施工合同，之后双方另行签订了一份比中标价降低10%的协议。 问题 指出建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处。 17.某综合楼工程项目的施工，经当地主管部门批准后， 由建设单位自行组织施工，公开招标。招标工作主要内容确定为：成立招标工作小组；发布招标公告；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；组织现场踏勘和招标答疑；投标单位资格审查；接收投标文件；开标；确定中标单位；(11)评标；(12)签订承发包合同；(13)发出中标通知书。现
39、有A、B、C、D四家经资格审查合格的施工企业参加该工程投标，与评标指标有关的数据见表8-1。表8-1与评标指标有关的数据经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：(1)报价以在标底价(3600万元)的(10%3%)以内为有效标。评分方法是；报价以标底价减去其3%为100分，在标底价减去其3%的基础上，每上升1%扣5分。(2)定额工期为500天。评分方法是；工期提前10%为100分，在此基础上每拖后5天扣 2分。(3)企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定。企业信誉得分：C单位为100分，A、B、D单位均为95分；施工经验得分：A、B单位为 100分，C、D单位为95分。(4)上述四项评标指标
40、的总权重分别为：投标报价45%，投标工期25%，企业信誉和施工经验均为15%。问题1如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当如果不妥，请确定合理的顺序。2试在表8-2中填制每个投标单位各项指标得分及总得分。其中报价得分要求列出计算式。请根据总得分列出名次并确定中标单位。某综合楼工程项目的施工，经当地主管部门批准后， 由建设单位自行组织施工，公开招标。招标工作主要内容确定为：成立招标工作小组；发布招标公告；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；组织现场踏勘和招标答疑；投标单位资格审查；接收投标文件；开标；确定中标单位；(11)评标；(12)签订承发包合同；(13)发出中标通知书。
41、现有A、B、C、D四家经资格审查合格的施工企业参加该工程投标，与评标指标有关的数据见表8-1。表8-1与评标指标有关的数据经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：(1)报价以在标底价(3600万元)的(10%3%)以内为有效标。评分方法是；报价以标底价减去其3%为100分，在标底价减去其3%的基础上，每上升1%扣5分。(2)定额工期为500天。评分方法是；工期提前10%为100分，在此基础上每拖后5天扣 2分。(3)企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定。企业信誉得分：C单位为100分，A、B、D单位均为95分；施工经验得分：A、B单位为 100分，C、D单位为95分。(4)上述四项评标指
42、标的总权重分别为：投标报价45%，投标工期25%，企业信誉和施工经验均为15%。问题1如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当如果不妥，请确定合理的顺序。2试在表8-2中填制每个投标单位各项指标得分及总得分。其中报价得分要求列出计算式。请根据总得分列出名次并确定中标单位。 18.某市政设施工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图样及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人
43、委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。招标人于2004年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出资格预审合格通知书，其中说明，8月10日8月11日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。该五家承包商均领取了招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，于是赶在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公
44、证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、 D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包商B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。问题1招标投标法中规定的招标方式有哪几种2该工程若采用邀请招标方
45、式是否违反有关规定为什么3从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么4招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容5根据招标投标法的有关规定，判断该项目在招标投标过程中有哪些不妥之处并说明理由。某市政设施工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图样及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。招标
46、人于2004年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出资格预审合格通知书，其中说明，8月10日8月11日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。该五家承包商均领取了招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，于是赶在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、 D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包商B于9月18日收到中标通知书。最终双方于