《园林绿化工程施工合同范本精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化工程施工合同范本精品.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、园林绿化工程施工合同范本园林绿化工程施工合同范本1 甲方： 乙方； 甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。 一、工程名称：威远县铺子湾镇运动场花池。 二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100，按实际收方标准数量结算。 四、付款方式： 于20_年5月底前一次性付清? 五、双方的权力与义务： 1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。 2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供
2、应水源、培土源。 3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。 六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。 七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。 甲方：威远县铺子湾镇中心学校 乙方：威远县龙滩沟花木园艺场。 法人代表： 法人代表： 经 办 人： 经 办 人： 园林绿化工程施工合同范本2 建设单位（甲方）： 承建单位（乙方）： 为确保该工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。 第一条 工程概况 1、工程名称：
3、园林绿化 2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦 3、承包方式：包工、包料 4、工程造价：壹拾万元人民币 其次条 工程期限 本工程 年8月20日开工， _年10月10日竣工。 第三条 工程延误与工程奖罚 1、乙方应刚好按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种缘由须要停工，应提前24小时书面对甲方提出申请，由甲方视状况确定是否停工。 3、如遇不行抗力，如自然灾难等缘由，工期相应顺延。 4、因乙方缘由造成延期开工或停工的，由乙方担当相应损失。 第四条 甲方工作 1、 确保
4、施工现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 第五条 乙方工作 1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程担当质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方担当。 第六条 质量验收 工程质量应达到城市绿化施工及验收规范标准，阅历收不合格，乙方进行返工、修改并担当所发生的费用。 第七条 付款方式 工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款 第八条 争议处理 因履行本合同发生争议
5、，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。 本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 园林绿化工程施工合同范本3 合同编号：_ 项目名称：_ 建设地点：_ 建设单位：_（以下简称甲方） 施工单位：_（以下简称乙方） 签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称：_私家花园工程。 （二）建设地点：_ （三）工作内容：约100平方
6、米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条工期 该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。 （一）如遇下列缘由工期顺延： 1、 未刚好签审施工图纸和施工组织安排； 2、 设计变更； 3、 甲方未能按期提交施工场地； 4、 连续4小时遇雨和停水、停电； 5、 未按合同规定时间拨付工程款项； 6、 遇不行抗拒因素。 （二）竣工验收： 1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。 第三条工程合同总价及支付方式 （一）结算依据： 1、 依照
7、1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额_市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价； 2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价； 3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书； 4、 竣工图。 （二）合同金额： 1、 本合同暂定造价6万元； 2、 工程竣工验收后按实结算。 （三）合同金额的支付时间： 1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。 2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%； 3
8、、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整（更改） 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。 第五条质保期 （一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20_年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。 （二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 第六条双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工
9、所需用水、用电； 2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责帮助办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方； 6、按合同规定时间按时付款。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作； 4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工； 5、负责施工中的成品爱护。 第七条甲、乙双方现场代表及责任 （一）甲方施工负责人：_ 现场代表：_ （二）乙方施工负责人：_ 土建
10、：_ 绿化：_ 现场代表：_ （三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 第八条材料的认定及选购 （一）乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 （二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或减 少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定
11、付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 法人代表：_法人代表：_ 托付代理人：_托付代理人：_ _年_月_ 园林绿化工程施工合同范本4 甲方：_中学 乙方：_园林工程有限公司 为搞好校内
12、绿化、美化工作，甲方将校内的绿化工程承包给乙方，为明确双方的责任，经双方协商，制定如下条款： 1、工程项目：金山中学校内零星绿化工程。 2、工程造价：12,950.00元(详见预算书)，工程款含税。 3、工期要求：乙方供应的方案经甲方认可后，由乙方组织施工，工期自20_年11月5日至20-年11月10日。 4、质量要求：乙方应按图纸设计要求施工，质量合格。场地土方由乙方组织回填、平整；绿化苗木由乙方组织种植，种植完成后由甲方自行养护。 5、双方责任： 甲方义务 (1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。 (2)向乙方供应施工场地，同时供应施工用水、用电。 乙方义务 (1)委派现场代表负责对
13、施工其间的全面管理。 (2)依据甲方确认的施工图纸，根据本合同约定完成承包范围内的施工工作。 (3)按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，若出现平安问题，责任由乙方自行担当。 6、付款方式：施工完成，经甲乙双方现场验收后，结清工程款。 7、本议协若不尽事宜，经双方协商。 8、本议协一式肆份，甲、乙双方各贰份。 甲方单位：_中学 甲方代表： 乙方单位： _园林工程有限公司 乙方代表： 签定日期：20-年11月2日 甲方：_中学（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 为了使学校食堂、小卖部更好地服务于师生，服务于教化，适应学校后勤服务社会化的改革趋势，引入竞争机制，经招投
14、标，乙方自愿承包经营甲方食堂、小卖部。为了明确甲、乙双方的.职责和权利关系，经双方协商，特订立如下合同，甲、乙双方共同遵守。 一、承包期限：20-年8月8日至2017年8月7日止。 二、乙方向甲方交付承包金额为 万元/年。乙方签订本合同时，必需向甲方一次性交付服务保证金一万元。每年的承包金分两次支付,要在每学期开学前一次性交清，逾期视为违约，取消合同,甲方收取的服务保证金不再归还给乙方。 三、甲方向乙方供应食堂一、二楼现有的设施设备(水电设施、桌椅)。乙方对甲方供应的全部设施设备负责保管、维护，运用过程中发生损坏由乙方负责修理和添置，费用由乙方负担，否则，甲方收取的服务保证金不再归还乙方。食堂
15、、小卖部新增设施、设备等由乙方负责，费用自理，与甲方无关。 四、甲方供应的水、电等费用按实计算，由乙方负担(水、电皆按学校电费缴费标准),并按月缴交给学校，未能按时缴交，学校有权停止水、电的供应。 五、食堂、小卖部用房正常的折旧由甲方负责、修缮，未经甲方同意，乙方不得擅自改造房屋，破坏结构。 六、乙方在经营中必需确保师生的饭菜质量，做到品种多样，午餐和晚餐菜色品种不得少于15种，每周菜色品种不得少于25种，价格合理。师生自由购买饭菜。 七、乙方不得经营与食堂、小卖部无关的物品。 八、乙方不得对外营业，不得出借食堂。乙方必需阻挡学生、校外人员在食堂经营场地内做违规违法的事情。否则产生的一切后果由
16、乙方担当。上课时间不得允（默）许学生逗留。乙方不得向学生出售香烟、酒，不得容许学生在经营范围内抽烟喝酒。一经发觉，每人、次罚款50元。 九、乙方必需确保住宿生的养分午餐补助费不能用于小卖部消费，只能用于食堂的就餐消费。如不按该规定，一经发觉核实，每人、次罚款100元。 十、乙方在经营中必需确保用水、用电、消防平安，必需保证饮食卫生，做好投保工作（费用自理），如发生水、电、消防、食物中毒等事故，由乙方负全部经济和法律责任。 十一、乙方对其承包的食堂享有独立自主、自负盈亏的经营自主权。乙方应严格遵守食品卫生法、环境爱护法、学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定及学校的相关规定。承包期内乙方不得随意中途
17、停止营业或不正常营业，或转包他人经营。乙方必需遵守有关法律法规，根据上级部门有关食堂和食堂卫生的文件精神，办好食堂全部证件（费用由乙方负担），合理、合法经营食堂。如有违反上述状况，甲方将视乙方为违约，甲方收取乙方的服务保证金不再归还。 十二、乙方必需听从甲方管理，接受甲方监督、管理、检查，否则甲方有权制止违规行为，甚至终止承包合同。 十三、乙方所用人员必需是身体健康，为人诚恳，作风正派，服务热忱的遵守法律公民。乙方必需按时办好食堂、小卖部全部人员的有关证件及健康证，费用由乙方担当。 十四、乙方在经营中必需确保食堂人员的平安，由此带来的经济和法律责任由乙方负责。 本合同自20-年8月8日签字生效
18、，一旦签订，双方必需共同遵守，不得单方面终止合同，否则所造成的损失由终止方负责。承包期满后，如乙方完全遵守合同，则甲方一次性归还收取乙方的服务保证金一万元。 因国家政策及自然等不行抗力因素导致合同中止,甲方应退回相关费用。合同终止后，另行承包时在同等条件的状况下，乙方有优先承包权。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份 甲方代表:（签字） 乙方：（签字） 公章: 担保人：（签字） 发包方： _公司（以下简称甲方） 承包方： _（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。 第
19、一条 工程概况 1工程名称： _项目外环境景观及_景观园林绿化工程 ； 2工程地点：_； 3工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。 4承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 其次条 工程期限 1本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。 2如遇下列状
20、况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者； （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者； （3）在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者； （4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者； （5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者； （6）因遇
21、人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度者； （7）发生重大设计变更。 第三条 工程合同造价： 1本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（含税）。 2根据第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条 材料、设备供应、检验 1进口特别材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责； 2成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏； 3全部材料设备、成品、半成品均
22、应附有合格证。 4已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。 5具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。 6没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。 7乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。 第五条 工程质量和检查验收 1本工程质量要求为优良； 2承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查； 3发
23、包方聘用的现场监理工程师为_； 4承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。 5隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。 6工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 7工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，
24、双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。 8已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。 9工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。 第六条 施工设计变更 1发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。 2施工图的重大修变更更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修
25、改图纸作为合同的补充文件。 3当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。 4承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施； 5在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认； （1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符； （2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符； （3）设计图纸
26、和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。 （4）确认的事实必需在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。 第七条 双方负责事项 1发包方 （1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐藏的），并供应有关隐藏、障碍物资料； （2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费； （3）依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要； （4）按规定供应施工场地； （5）合同签订后_天内（以收签最终一张图纸为
27、准）向承包方供应完整的施工技术资料_套； （6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点； （7）组织承包双方和设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位； （8）审核承包方工程进度表，刚好向承包方支付工程进度款； （9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。 （10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好竣工结算工作。 2承包方 （1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、
28、用电、道路和临时设施的施工； （2）编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度安排、材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、开竣工通知书、隐藏工程验收单等，并刚好送发包方及有关单位； （3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理； （4）严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； （5）在交工前应负责保管，并清理好场地； （6）供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收； （7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。 第八条 工程价款的支付与结算 1签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_； 2
29、乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_进度款； 3工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_进度款； 4工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_工程款；留结算价的 5 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。 5发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。 6确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 7本工程造价结算方式按下列状况办理： 71 工程量以审查后的施
30、工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量 进行计算； 72 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价； 73 安装工程项目费计取套用20-年广东省安装工程综合定额按定额计价； 74 园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于20-年7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5计算；水电安装工程结算造价按_建设工程造价管理站于20-年7月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5计算； 75 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2004年度7月份_建筑工程、安装工程、园林绿化工
31、程材料、苗木价格表，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等； 76 发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条74款下浮。 第九条 违约责任 1承包方的责任 （1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 （2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。 2发包方的责任 （1）未能根据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。 （2）工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 第十条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决。协商不成时，任何方
32、可干脆向_人民法院起诉。 第十一条 特别条款 本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款 第十二条 附则 其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。 合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。 本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。 发包方（盖章）_承包方（盖章）_ 法定代表人（签名）：_法定代表人（签名）：_ 托付代表人（签名）：_托付代表人（签名）：_
33、签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日 园林绿化工程施工合同范本5 建设单位(甲方)：_ 施工单位(乙方)：_ 依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：_。 二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。 三、工程内容 1.乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收; 2.绿地深翻_厘米，加工_厘米(包括土地平整、造地形等); 3.工程竣工后，乙方必需养护一年(落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算); 4.施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方缘由
34、造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植; 5.种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。 五、付款方式 1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的.50%; 2.其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%; 3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%; 4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。 六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。 七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。 八、其他约定 _。 九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 园林绿化工程施工合同范本