《简易建筑施工合同范本精选3篇最新.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简易建筑施工合同范本精选3篇最新.docx(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、简易建筑施工合同范本精选3篇简易建筑施工合同范本1 发包方:_建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目劳务承包管理暂行规定。甲方确定将_公司_工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一样,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从20_年_月_日起至20_年_月_日止。 三、工程质量标准: 全部分项工程质量确保优良
2、四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付_,装修完工前付_。 五、乙方的职责 1、乙方供应相关的证件及资质,协作乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。 2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费
3、的50进行惩罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方:_乙方:_ 甲方代表:_乙方代表:_ 20_年_月_日 20_年_月_日 简易建筑施工合同范本2 发包方: 法定代表人: 电话及地址: 承包方: 法定代表人: 电话及地址: 依照中华人民共和国合同法等国家有关法律法规的规定和本工程详细状况,经双方协商一样,达成如下施工条款,以资共同遵守。 第一章 工程概况 第一条:工程概况 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 承包方式: 4、 承包范围: 5、
4、 工程质量:达到验收合格标准。 6、 工程价款(可选择): 暂定为人民币(大写) 元(¥ 元)含税费,据实结算(单价不变)。 包干总价为人民币(大写) 元(¥ 元)含税费。 其次章 工程期限 其次条:依据该工程的实际工作量,工程期限为 个日历天,自发包人发出施工通知书之日起计算。本工程开竣工日期如下: 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 第三条:在施工中,如遇下列状况,可顺延工期: 1、由于人力不行抗拒的自然灾难而停工。 2、因发包方有较大的变更,而延期施工。 3、由于国家政策改变或甲乙双方之外的缘由,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能接着履行。承包方应妥当
5、做好已完工工程和已购材料、设备的爱护和移交工作,并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。 4、经发包方同意的其他状况。 第四条:顺延工期应由甲乙双方刚好协商,签字生效。 第三章 双方责任 第五条:发包方责任 1、开工前具备路通、水通、电通的施工条件。 2、向承包方供应建筑物结构及管线资料等资料。 3、向承包方供应完整的施工图纸。 4、刚好参与验收 第六条:承包方责任 1、加强对施工现场人员的管理,遵守发包方管理规定,承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、平安操作规程、防火规定,平安、保质、按期完成本合同。 2、遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。 3
6、、施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施,不乱搭、乱放,做到文明施工。 4、为其施工人员购买保险,在施工过程中做好平安防护,确保平安施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的,承包人担当相关责任,并赔偿发包人因此遭遇的其他损失。 5、承包人担当施工所需水电费。 6、实行主动措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等爱护工作,如有损坏,由承包方负责赔偿。 7、承包人负责办理施工的各项审批手续。 8、承包人负责工程成品及设备的爱护,做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作 9、施工中未经发包人及业主方及有关部门批准,不得改动原建筑结构及各种设备管
7、线。 第四章 工程质量 第七条:承包方应严格根据标准、规范和设计要求组织施工,随时接受发包方及质量监督部门的检查,并为检验供应便利条件。 1、该工程质量要求达到现行国家建筑装饰装修工程质量验收标准。 2、施工中如发觉有严峻不合理的地方,承包方应以书面形式具体说明缘由和理由,由发包方提出修改或变更看法,经甲乙双方签定变更文件后施工。 第五章 材料供应 第八条:该建筑所需的材料由承包方负责选购(供货单位及价格须经发包方书面确认),承包方购回的材料,必需具有出厂合格证和材料检测报告,经发包方认可后方可运用,违反者责任由承包方全部负责。 第九条:承包方选购材料,经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进
8、场材料,由此造成的一切损失由承包方负责,并追究其违约责任。 第六章 合同价款与结算 第十条:工程结算条款 第七章 工程款支付 第十一条: 1、本合同签订之日 内,向承包方支付工程总价的 %( 元)作为预付款。 2、工程竣工验收合格后,支付总造价的 %( 元) 3、余款10%即( 元),作为质保金,待 年后30天内无质量问题,一次性无息给承包方,承包人不完全履行保修义务的,发包人有权另行托付第三方,所需费用自承包人质保金中扣除,不足以扣除的,承包人另行支付。 4、承包人于每次收款前5日向发包人提交正规合法的发票。否则,发包人有权暂停支付应付款项,直至提交发票之日,且承包方不到据此延迟履行本合同义
9、务。 5、乙方帐号资料:开户名: ,开户行: ,帐号: 。 第八章 竣工验收 第十二条:工程竣工后,承包方应在竣工验收5天前,向发包方提交竣工验收报告。 第十三条:发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内,组织有关部门进行验收。发包方无正值理由不组织验收并在5天内不提修改看法,亦不批准验收报告,工期顺延。 第十四条:竣工验收报告批准日期为竣工日期。 第九章 违约责任 第十五条:发包方逾期付款的,每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金,承包方有违约行为的除外。 第十六条:承包人逾期超过5天的,发包人有权将剩余工程另行发包,所需费用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行担当。
10、此外,发包人有权根据合同总价的20%追究承包人的违约责任。 第十七条:因承包人工程质量引起的平安责任及其他责任由承包人担当,承包人并应赔偿发包人因此遭遇的损失。 第十八条:工程质量阅历收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格,发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任。 第十章 争议解决方式 第十九条:本合同项下发生的争议,双方应当协商解决,协商不成时,任何一方均有权向合同履行地人民法院起诉。 第十一章 其他事项 其次十条:平安施工,承包方按有关规定,实行严格平安防护措施,并担当因自身平安措施不力而造成的事故责任和因此发生的一切费用。非承包方责任造成的伤亡事故,由责任方担当责任和有关
11、费用。发生重大伤亡责任事故,承包方应按有关规定马上上报有关部门并通知发包方,同时按政府有关要求规定妥当处理,由此发生的费用全部由责任方担当。 其次十一条:本工程承包方不得转包,若发觉承包方违约,发包方有权责令承包方马上退场,并赔偿发包方的一切损失。 其次十二条:本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,经甲乙双方签字后生效,均具有同等法律效力。 其次十三条:本合同附件: 报价表(或预算表)、工程内容清单 发包方:(盖章) 承包方(盖章) 代表人(签字) 代表人(签字) 年 月 日 年 月 日 简易建筑施工合同范本3 合同编号:_ 发包方:_ 承包方:_ 签约时间:_ 签约地点:_ 为了保证_施工
12、质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一样,订立本合同。 1、工程名称:_ 2、建筑面积(工程形式):_ 3、施工地点:_ 4、工期: (1)开工:_年_月_日; (2)竣工:_年_月_日; (3)合同工期总共历时_天。 5、承包形式:_ 6、工程质量标准:_ 7、工程价款:共计人民币_元。 8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的_%,计_元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_%,计_元;质保金_元,质保期满后支付。 9、质保期:_年。 10、双方的责任义务 (1)发包方的责任义务
13、为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源,满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; 给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点; 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进行施工; 如期完成施工任务; 接受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方供应料物及设备的爱护; 教化施工人员爱惜甲方的材物,不得偷窃和损坏; 担当施工中的一切平安事故责任及费用; 11、其他 (1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 (2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充
14、协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 (3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定 建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。 依据民事诉讼法其次十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。 第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。 三、建筑合同合同履行地的理解 所谓“合同履行地“,通常
15、是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。 建设工程设计合同是双务合同,即由发包人供应设计工作所依据的基础文件和状况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区分,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。 依据合同法第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者酬劳、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。依据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应当是发包人接受图纸所在地。 发包方:_ 承包方:_ 托付代理人:_ 托付代理人:_ 20_年_月_日 20_年_月_日 简易建筑施工合同范本精选3篇