《承包劳务合同范本3篇最新优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包劳务合同范本3篇最新优质.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、承包劳务合同范本3篇最新承包劳务合同范本1 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 其次条 工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程项目(详细见5.2) 第三条 工程工期 开工日期： 以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工起先计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为： 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量：合格 第五条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价： 合同价格：本分包工程
2、采纳固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按 元/建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量 2.承包价格所包含的内容： (1)安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放; (2)甲方供应塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资; (3)其他全部土建所需小型工具附件; (4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。 第六条 甲方责任和义务 1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 2.刚好供应由甲方供应的施工机械设备、材料等。 3.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。 4.统筹支配、协调解决非乙方独立
3、运用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地; 第七条 乙方的责任和义务： 1乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工，确保工期和质量; 2加强对现场操作工人的平安教化; 3仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产; 4接受平安检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故，并担当一切经济费用于法律责任。 第八条 结算及付款方式 1、 工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关会议纪要及相关签证证明等按实结算; 2、 工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量
4、的85%，局部(分项工程)验收合格后，支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。 第九条 争议 1. 假如甲方不根据本合同的约定支付劳务酬劳，协调期间结束后，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务酬劳，乙方可以发出通知解除合同，甲方必需赔偿乙方因此而遭遇的损失。 2 . 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭遇的损失。 3. 乙方在施工中不能按甲方合理支配的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。 3.甲
5、、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 第十条 不行抗力：执行国家通行条款 第十一条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 第十二条 合同份数 本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。 补充条款 乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 承包劳务合
6、同范本2 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等，公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、全部平安防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 其次条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。 第三条合
7、同价款： 承包价格每平米建筑面积全部包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、其次个月底起先支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。 第五条：平安施工，及平安事故责任 5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做好平安工作，搞好进场人员平安教化，做好现场各项平安措施，确保平安施工，出现平
8、安事故，承包方自己负责。 5.3为了加强平安管理，提高工人平安意识，发包方与承包方签订平安管理协议和各项平安惩罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自检合格的基础上报验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。 6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。 6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责
9、任由承包人担当 。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的打算工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条：工期要求 7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。 7.2必需严格执行双方约定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场，编制施工进度安排，严格按进度安排施工。 第八条：文明施工 8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整齐，做到工完料清，材料码放整齐。 8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准
10、赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必需报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。 第九条：材料机具供应 9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。 9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等 9.3全部防护用品，防护用具：如平安帽，平安带，手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承
11、包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中干脆扣除。 承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。 9.6本工程材料，材料的运用实行限额领料制度。严禁奢侈材料，发觉材料奢侈，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按安排提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人担当 。 第十条：发包人的权利及义务 10.1负责供应场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。 10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套)，供应必要的技术资料 。 10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，平安生产及按图
12、施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工进度安排和专项方案。 10.6负责对承包人在平安，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发觉有违反约定规定，发包人提出整改看法，督促承包人进行整改，承包人担当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条：承包人的权利和义务 11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。 11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性
13、别，年龄，工种，特别工种证件及身份证复印件)。 11.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，听从发包人的统一支配。 11.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜运用发包人供应的机械设备及其机具。 11.5承包人必需听从建委，平安站，质检站，监理，项目部等单位检查。主动做好各项打算工作。 11.6承包人应对作业工人进行平安生产，食品卫生，交通平安等方面教化，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。 11.7承包人负责全部作业人员的“三险”。 11.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证
14、，技术员，平安员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。 第十二条：承包人违约责任 12.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当
15、。 第十三条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条：合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。 第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 承包劳务合同范本3 发包方_医院项目部(以下简称甲方) 承包方：_劳动人才公司_(以下简称乙方) 依据中华人民
16、共和国经济合同法，公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际状况和特点，甲方将分部分项土建包清工工程托付乙方施工。双方本着同等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，双方共同遵守。 一、承包工作范围和内容 1.义乌中心医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。 2.按浙江省九四预算定额砼工程中全部内容及施工人员现场技术，平安质量交底中明确的作业内容。 3.搞好落手清工作，如泵管支撑架清理堆放，砼拌和机及水泥桶清理等。每天必需经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。 二、承包单价和结算方式 1.按泵送15.0元/m3，非泵送20.0元/m3(此价格为优
17、质工程价)。点清工技工按5元/小时，普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动爱护费(平安帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗，余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理，砼的养护不少于七天(包括麻袋铺面)、墙、柱立面不得脱水及实行相应措施(塑料薄膜爱护)，以及个人调整税等。 2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月
18、10日前支付工作量的80%，余款20%到年底时(农历)再支付10%，剩余10%作为平安质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。 三、劳务人员工资发放方法 1.乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法，特殊是年终劳务费用安排细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。 四、乙方须编制每月用料安排 提前一个月报甲方有关人员审核后，共同制定供料安排合理支配材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表限制节超，并实行相应奖罚措施。 五、双方职责 (一)甲方职责 1.全面负责现场施工的月、季生产安排和劳动安排的编制，支配协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。 2.负责现
19、场施工技术问题的指导和质量监督，刚好用书面形式传达作业指导书、平安交底书、施工图纸等技术有关资料。 3.负责向乙方供应离开作业面40米内，水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头)，并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。 4.必需按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场平安设施齐全和机械设备平安的要求，并依据作业班组申请向作业人员供应平安文明施工所需的一切设施。 5.应负责刚好办理应甲方缘由造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方缘由造成损失的惩罚手续。 6.负责对乙方作业人员进行平安、质量、进度完成状况和综合管理状况的检查与考核工作，并有权随时对乙方管理资料进行审查。 7.负责向
20、乙方供应住宿及用膳设施的条件，并进行有偿管理与服务。每月房租费120元/间，水电费按每月50元/间计。 8.负责组织乙方参与四分公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。 9.甲方有权勒令违法、违章经教化无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。 10.甲方必需向乙方办理机具运用转交手续。 (二)乙方职责 1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、平安、施工安排、综合管理等)。 2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教化工作。 3.根据合同精神刚好向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。 4.负责对甲方供应的机械、机具、工具的保养、养护、修理工作，严格
21、按甲方要求实行限额领料。 5.负责对进场施工的劳务作业人员进行平安、技术三级教化和考核工作，并应将该工作的书面资料刚好报送四分公司质量平安技术监督科。 6.乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成状况并按时参与项目部的月安排会议和工作协调会议。 7.方必需正确刚好办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应对不符合要求的快速整改。否则所发生的费用由乙方负责。 8.乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。
22、 9.乙方劳务作业班组应建立“二长六大员”管理机制，且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。 10.按要求配置个人劳动爱护设施。 六、质量平安管理 1.适用的标准、规范为GBJ30188、施工图、施工方案、作业指导书、义乌市监理程序、公司质保手册，平安管理执行国家平安操作规范且双方应执行公司质量平安奖罚条例。 2.乙方必需严格执行并听从四级质量平安检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方质检3.质量目标为分项工程质量等级必需达到合格(80分以上)，且分项工程质量优良率90%以上，分项工程质量如达不到80分时乙方必需无条件进行返工，所造成甲方的经济损失由乙方担当40
23、%，甲方不得组织下道工序施工。砼浇捣时必需仔细细致，杜绝露震，也不得超振，确保砼外光内实。砼表面进行二次压光，限制砼楼面的厚度、平整度。杜绝蜂窝、露筋现象，刚好对柱插筋表面，下层校验的余浆清理。砼养护不小于7天。 4.平安目标为杜绝重伤事故，轻伤事故频率小于千分之一，如发生平安事故干脆经济责任由责任方担当5.标化管理目标为省级标化达标工地。 七、考核与奖罚 使本工程达到平安、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款： 1.工期奖罚：如乙方达到经双方确认的安排书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方嘉奖乙方200元/天，如乙方责任滞后一天，甲方惩罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金)，
24、如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求，甲方惩罚乙方200元/次。 2.质量奖罚：如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上)，乙方决算单价下调30%(即决算单价_0.7)，如乙方责任工程质量未达到合格品要求时，乙方单价下调100%.3.平安奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如乙方责任发生重伤事故，甲方对乙方处以10000元/人次的罚款;如乙方未发生重伤事故，甲方赐予乙方5000元的嘉奖，如乙方轻伤事故小于千分之一，甲方赐予乙方3000元的嘉奖。 4.标化管理奖罚：如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的行为，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如该工
25、程工地被评为省级标化工地，甲方赐予乙方1500元嘉奖。 5.技术进步嘉奖：如乙方提出合理化建议，且被甲方接受实施后获得成果，甲方赐予乙方2001000元的嘉奖。 6.材料节超奖罚：甲方依据有关经济资料，视限额领料制度执行状况和效果，可结合有关详细事项赐予乙方肯定的奖罚。 7.综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事务，甲方有权赐予作业班组处以1001000元的罚款(重点是不得发生赌博等)。 八、其它 1.决算审核程序：乙方申请施工员审核工程量质量员确认质量等级项目核算员审核单价与工程量材料员会签项目副经理审批项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。 2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。 3.合同期限：本协议双方签字后生效，有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。 4.本合同未尽事宜双方协商解决。 5.本合同一式六份，甲方执五份，乙方一份。 甲方：乙方：鉴证方： 代表：代表：代表： 签定日期年月日 承包劳务合同范本3篇最新