《2021年小产权房屋购房买卖合同例文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021年小产权房屋购房买卖合同例文.docx(24页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年小产权房屋购房买卖合同2021年小产权房屋购房买卖合同1 卖方:_身份证号:_ 联系电话:_通讯地址:_ 买方:_身份证号:_ 联系电话:_通讯地址:_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及有关法律、法规的规定,买卖双方在同等、自愿、公允、协商一样的基础上就本合同所涉房地产转让事宜,达成如下协议: 第一条 卖方所转让房地产(下称该房产)坐落于:_。 土地运用权证号:_,房产权证号:_,登记建筑面积为:_平方米。套内建筑面积为:_平方米。 该房地产土地运用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。 该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前,已
2、经双方现场确认,均无异议。 其次条 该房地产没有设定抵押也未被查封,卖方对该房地产享有完全的处分权。 第三条 该房地产所附租约现状为第_项: 1、该房地产没有租约; 2、该房地产之上存有租约,卖方须于本合同签订时将承租人放弃优先购买权的书面文件及租赁合同交予买方。 第四条 如该房地产所附着有卖方户口,基于保证买方办理房产过户登记后,应享有完全的处分权,卖方保证于收到房地产转让总价款之日起_日内迁出,逾期则以该房地产转让总价款为基数按日万分之_向买方支付违约金。 第五条 该房地产转让总价款为人民币:_(小写:_元)。 第七条 双方约定,由买方担当办理相关过户手续双方按规定应缴纳的一切可能产生的税
3、、费。 买方不按约定缴纳相关税费,导致交易不能接着进行的,买方不得因此解除合同,本合同应接着履行,但违约方应担当违约责任,赔偿给守约方造成的损失。 第八条 买方于_年_月_日前一次性付清全部房款。 第九条 买方逾期付款的,卖方有权要求买方要求买方以未付款项为基数,按日万分之_支付违约金,合同接着履行。 第十条 卖方应当于_年_月_日将该房地产交付买方,并履行下列手续: 1、买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品等事项进行验收,记录水、电、气表的读数,并办理交接手续; 2、交付该房地产钥匙; 3、_ 第十一条 除本合同另有约定外,卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方,自约定
4、的交付期限届满次日起至实际交付日止,卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之_向买方支付违约金,合同接着履行。 第十二条 卖方在交付该房地产时,应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清,单据交买方确认,否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。 第十三条 买卖双方须在签订本合同_日内,共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续,卖方应根据行政机关的登记手续要求主动帮助。 在收文回执载明的回复日期届满之日起_日内,买方须按本约定办理交纳税费的手续。 第十四条 任何一方不履行本合同约定义务,致合同目的不能实现,守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产
5、总价款百分之_的违约金。 第十五条 因不行抗力不能履行本合同的,依据不行抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。因不行抗力不能根据约定履行合同的一方当事人应当刚好告知另一方当事人,并自不行抗力结束之日起_日内向另一方供应证明。 第十六条 买卖双方在本合同签订之前的及协议,如有与本合同不相符的,以本合同为准。 第十七条 本合同共有附件_份。合同附件为本合同组成部分,具有同等法律效力。 第十八条 因本合同发生纠纷,由买卖双方协商解决。协商不成时,依据中华人民共和国法律,实行下列第_种方式解决: 1、向_仲裁委员会申请仲裁; 2、向房产所在地人民法院起诉。 第十九条 本合同一式4份,
6、卖方1份,买方1份,其他交有关部门,均具同等法律效力。 其次十条 本合同自买卖双方签署后马上生效。 卖方(签字):_买方(签字):_ _年_月_日_年_月_日 2021年小产权房屋购房买卖合同2 买方: 身份证号: 联系地址: 电话: 卖方: 身份证号: 联系地址: 电话: 共有权人: 身份证号: 联系地址: 电话: 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,买方和卖方在同等、自愿、公允、协商一样的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议: 第一条房屋状况 (一)卖方所售房屋(以下称“该房屋”)为楼房/平房,详细地址为_,该房屋所在楼总层数为_层,该房屋所在楼
7、层为_层,建筑面积共_平方米,以房地产权证登记为准。 (二)该房屋规划设计用途为_。该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等详细状况见附件一。 其次条房屋权属状况 (一)该房屋全部权证证号为_,共有权证证号为_,填发单位为_。房屋共有权人对出售该房屋的看法见附件二(共有权人本人在签署时需到场)。 (二)该房屋土地运用权证号为:_,填发单位为:_。 (三)该房屋性质为下列选项中第_种情形: 1.商品房; 2.已购公有住房; 3.向社会公开销售的经济适用住房; 4.按经济适用住房管理的房屋(危改回迁房、安居房、康居房、绿化隔离地区农夫回迁房等房屋); 5.其他房屋。 (四)该房屋的抵押状况为第
8、_种: 1.该房屋未设定抵押; 2.该房屋已经设定抵押,抵押权人为:_,抵押登记日期为:_年_月_日,他项权利证证号为:_。卖方应于_年_月_日前办理抵押注销手续。 (五)该房屋的出租状况为第_种: 1.卖方未将该房屋出租。 2.卖方已将该房屋出租,买方为该房屋承租人/承租人已放弃优先购买权。 关于房屋权属状况的说明及房屋抵押和租赁状况的详细约定见附件三。 第三条成交价格、付款方式 (一)该房屋成交价格为:人民币_元(大写_元整)。买方在签订本合同的同时支付定金人民币_元(大写_元整,不高于成交价格的20%)。该房屋附属设施设备、装饰装修等的有关价格另有约定的,详细约定见附件一。 (二)买方实
9、行下列第_种方式付款: 1.全款支付,合同签订时支付定金元人同币,年月 日前支付元人民币。 2.贷款 (三)关于贷款的约定 买方向_银行/公积金管理中心申办抵押贷款,买方因自身缘由未获得银行或公积金管理中心批准的,双方同意根据第_种方式解决: (1)买方自行筹齐剩余房价款,以现金形式支付给卖方; (2)买方接着申请其他银行贷款,至贷款批准,其间产生的费用由买方自行负担; (3)本合同终止,买方支付的定金和房价款应如数返还,双方互不担当违约责任,在申办贷款过程中发生的各项费用由买方担当。 第四条房屋产权及详细状况的 卖方应当保证该房屋没有产权纠纷,因卖方缘由造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债
10、务纠纷的,由卖方担当相应责任。 卖方保证已照实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修状况和相关关系,附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修伴同该房屋一并转让给买方,买方对卖方出售的该房屋详细状况充分了解,自愿买受该房屋。 卖方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成,对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。在年月日以前房屋运用发生的全部费用,包括但不限于物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信费用,由卖方担当, 年月日以后(含当日)发生的费用由买方担当。卖方同意其缴纳的该房屋专项修理资金(公共修理基金)的账面余额转移至买方名下。 买方和卖方对房屋目前的质
11、量状况表示认可,卖方保证没有隐瞒房屋潜在的质量问题。 第五条房屋的交付 卖方应当在_年_月_日前将该房屋交付给买方。该房屋交付时,应当履行下列手续: 1.卖方与买方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等详细状况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接该附件一中所列物品; 2.买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字; 3.移交该房屋房门钥匙; 4.其他 第六条违约责任 (一)逾期交房责任 除不行抗力外,卖方未根据本合同约定的期限和条件将该房屋交付买方的,根据下列第_种方式处理。 1.根据逾期时间,分别处理(1)和(2)不作累加)。 (1)逾期在_日之内,自本合同约定
12、的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,卖方按日计算向买方支付已交付房价款万分之_的违约金,并于该房屋实际交付之日起_日内向买方支付违约金,合同接着履行; (2)逾期超过_日后,买方有权退房。买方退房的,卖方应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已付款,并根据买方全部已付款的_%向买方支付违约金。 2._ (二)逾期付款责任 买方未根据本合同约定的时间付款的,根据下列第_种方式处理。 1.根据逾期时间,分别处理。(1)和(2)不作累加) (1)逾期在_日之内,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买方按日计算向卖方支付逾期应付款万分之_的违约金,并于实际支付应付款之日起_日内向
13、卖方支付违约金,合同接着履行; (2)逾期超过_日后,卖方有权解除合同。卖方解除合同的,买方应当自解除合同通知送达之日起_日内根据累计的逾期应付款的_%向卖方支付违约金,并由卖方退还买方全部已付款,卖方在退还款项时,可干脆将违约金扣除。 2._。 (三)房屋质量状况发生改变的处理 在双方正式交接前,假如房屋质量出现明显改变(如遭遇水淹、火灾、车辆撞击等),双方对合同价格重新协商,协商不成,任何一方均可以解除本合同,双方互不担当违约责任。如上述状况是由于一方有意造成,实施上述行为的一方应当向另一方担当相当于合同价款 %的违约金,另一方有权解除合同。 第七条卖方将该房屋出卖给第三人,导致买方不能取
14、得房屋全部权证的,买方有权退房,卖方应当自退房通知送达之日起_日内退还买方全部已付款,并按买方累计已付房价款的一倍支付违约金。123 第八条税、费相关规定 本合同履行过程中,买卖双方应根据国家及地方的相关规定缴纳各项税、费,买卖双方担当税费的详细约定见附件四。因一方不按法律、法规规定缴纳相关税费导致交易不能接着进行的,其应当向对方支付相当于房价款_%的违约金。 本合同履行过程中因政策缘由须缴纳新的税费的,由政策规定的缴纳方缴纳;政策中未明确缴纳方的,由卖方/买方缴纳。 第九条权属转移登记 (一)当事人双方同意,自本合同签订之日起_日内,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。
15、(二)买方未能在房屋交付之日起_日内取得房屋全部权证书的,双方同意根据下列方式处理。 1.如因卖方的责任,买方有权退房。买方退房的,卖方应当自退房通知送达之日起_日内退还买方全部已付款,并担当已付款的 %作为违约金。买方不退房的,自买方应当取得房屋全部权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋全部权证书之日止,卖方按日计算向买方支付全部已付款万分之_的违约金,并于买方实际取得房屋全部权证书之日起_日内向买方支付。 2._。 (三)卖方应当在该房屋全部权转移之日起_日内,向房屋所在地的户籍管理机关办理原有户口迁出手续。如因卖方自身缘由未如期将与本房屋相关的户口迁出的,应当向买方支付_元的违约金;逾期
16、超过_日未迁出的,自逾期超过_日起,卖方应当按日计算向买方支付全部已付款万分之_的违约金。 第十条不行抗力 1.因不行抗力不能根据约定履行本合同的,依据不行抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不行抗力不能根据约定履行合同的一方当事人应当刚好告知另一方当事人,并自不行抗力事务结束之日起_日内向另一方当事人供应证明。 2.双方确认,国家法律、法规、政策的改变及市场行情的改变均不构成不行抗力。 3.上述房屋风险责任自该房屋全部权转移/转移占有之日起转移给买方。 第十一条争议解决方式 本合同项下发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,根据下列第_种方式解决。 (一)依法向房屋所在地人民法院起诉; (二
17、)提交仲裁委员会仲裁。 违约方担当守约方为维护自身合法权益而支出的一切合理费用,包括但不限于律师费、诉讼(仲裁)费用、差旅费。 第十二条本合同自双方签字之日起生效。双方可以依据详细状况对本合同内容进行变更或补充,对本合同的解除,应当采纳书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十三条各方确认,本合同中书写的联系方式作为各方日后联系的依据,任何一方变更联系方式应当书面通知其他方,否则,他方在根据合同中约定的联系方式送达相关文书时,视为送达。 第十四条本合同及附件共_页,一式_份,具有同等法律效力,其中卖方_份,买方_份,房屋权属登记部门一份,_份。 卖方:买方: 年月日年月日
18、共有权人: 年月日 2021年小产权房屋购房买卖合同3 出卖人(甲方): 身份证号码: 买受人(乙方): 身份证号码: 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方就房屋买卖事项在同等自愿,协商一样前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。 一、甲方自愿将其村证房位于_市_区_的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(¥_元)的价款出售给乙方。(含地下室_号_平方米) 二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。 三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟
19、时,甲方应帮助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。 四、本合同签订后,甲方对_的房屋运用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同; 六、违约责任 1、甲方应当于_年_月_日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方
20、经济损失人民币_四万_元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_作为甲方的损失赔偿金。 3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方担当,并应赔偿乙方的损失。 4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观缘由导致本合同的解除,甲方应根据市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。 5、如因规划部门、设计部门的缘由导致房屋质量和运用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。 七、本合同在
21、履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_种方式解决。 1、提交_仲裁委员会仲裁。 2、依法向_区人民法院起诉。 八、其他约定 九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。 甲方:_乙方:_ _年_月_日_年_月_日 见证人:_年_月_日 2021年小产权房屋购房买卖合同4 出卖人(甲方):_村委会 买受人(乙方):_ 身份证号码:_ 一、甲方自愿将位于_市_区_街道_小区拆迁安置房_栋_室的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_元整的价款出售给乙方。乙方首付人
22、民币_元整需于_年_月_日前支付给甲方_,余款分期按月支付,每月人民币为_元,需于_年_月至_年_月壹年内付清,每个月的支付期限为月底的最终一天。 二、乙方支付甲方合同保证定金_万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。 三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应帮助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。 四、本合同签订后,甲方对房屋运用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 五、本合同生效之日,甲方和村委会保证乙方享有居住权利和运用权并通电通水,甲方保证签订合同之前该房屋与任何个人和组
23、织没有债务和利益纠纷,本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同或出租合同; 六、违约责任 1、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方担当,并应赔偿乙方的损失。 2、甲方应当于_年_月_日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和运用权,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期_天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_元。 3、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日_%计算的违约金给甲方。逾期超过
24、_个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_%作为甲方的损失赔偿金。 4、如因规划部门、设计部门的缘由导致房屋质量和运用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。 5、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观缘由导致本合同的解除,甲方应根据市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。 6、自合同生效之日起_年内,产权证和土地证因为甲方的缘由不能办理,甲方应支付乙方违约金人民币_元,甲方向乙方支付违约金后,土地证和产权证因为甲方的缘由仍旧不能办理,每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。 7、假如因为本合同第五条的缘由,造成乙方
25、损失或不能居住的,甲方必需向乙方赔偿损失和支付违约金,违约金人民币为元,甲方支付乙方违约金后,侵权仍在接着的,每逾期_天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_元。 七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可以向法院或仲裁机构进行起诉或仲裁。 八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日起生效。 九、本合同一式_份,甲乙双方见证人各执一份 甲方:_乙方:_见证人:_ _年_月_日 2021年小产权房屋购房买卖合同5 甲方:身份证号码: 身份证号码: 乙方
26、:身份证号码: 鉴于甲方已经于年月日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同,该合同约定标的房屋为海口市海口市_北侧_A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为91.61平方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币元。 经双方友好协商,甲方情愿偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。 一、转让价款、支付方式 1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元; 2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户; 3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日
27、内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户; 4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与x有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续刚好短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元; 5、乙方与开发商x有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一样),并取得由开发商x有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方详细时间协作甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户
28、中共计人民币63万元给甲方。 二、双方保证与 1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与x有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续; 2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商x有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一样),并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票; 3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。 三、违约责任 1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一担当违约
29、金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同; 2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一担当违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方担当违约金人民币20万元; 3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一担当违约金,收到甲方通知后不帮助办理解付款手续的,每次担当违约金人民币1万元; 4、甲方逾期办理本协议其次条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一担当违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方担当违约金人民币20万元; 5、甲方办完全部应办手续后,因乙方自身缘由不与开发商x有限公司签订商品房
30、买卖合同的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元; 6、开发商x有限公司供应给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一样的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。 四、争议处理 1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一样同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。 五、其他 1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金 2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。 甲方:联系人,地址:电话:电邮:乙方:联系人,地址:电话:电邮: 3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。 4、甲方于年月日与x有限公司签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 2021年小产权房屋购房买卖合同