《个人安置房购房合同模板汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人安置房购房合同模板汇编.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、个人安置房购房合同模板安置房购房合同1 出卖人(甲方)：_联系电话：_ 买受人(乙方)：_联系电话：_ 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其它有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品达成如下协议： 一、甲方在_，土地属国家出让地，乙方对该商品房做了充分全面的了解，情愿购买该房产。 二、乙方购买的甲方商品房为_，该商品房合同约定的建筑面积为_平方米。 三、面积确认及面积差异处理 1、合同约定面积与产权登记面积有差异，以产权登记面积为准。 2、商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，以方同意根据产权登记面积据实结算房价
2、款，多退少补。 四、计价方式与价款 1、该商品房按建筑面积单价为每平方米_元，房款总计人民币(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。 五、付款方式 1、乙方于_年_月_日与甲方签订购房合同时，交定金(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。 2、签订施工合同时买受人一次性付清总房款的_%，付款金额为(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。余款_%(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)在房屋交付运用时一次性付清。 六、甲方在_年_月_日交房给乙方运用(不行抗力的因素除外)。 七、甲方以电话通知的方式，告知乙方付款的时间，乙方在接到电话之日起10日内，
3、交付合同规定的款项，若不按时付款，甲方有权向甲方追索逾期利息，利息根据银行借款利息计算，超过30天向甲方有权终止其购房合同，不予退还全部的购房款和押金，全部责任由乙方自己担当。 八、甲方代办理房产证、土地运用证、水、电开户，全部手续费、税费(销售不动产税)、契税等费用由乙方担当。乙方应刚好供应办证所须要的证件及一切费用。 九、交房标准：内墙、天棚粗沙抹面，室内地面不找平，内墙一般粉刷，水、电主管线按到户(室内由乙方自己担当)。 十、违约责任：乙方要求中途变更合同或退房，甲方拒绝乙方已付全部押金和购房款。 十一、甲乙双方在履行合同过程中发生争吵时，就协商解决，协商不成时，可依法向当地人民法院起诉
4、。 十二、甲方在_个月内房产证、土地证办好交付给乙方。 十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，房产部门备案一份，合同自签订之日起生效。 甲方(签字)：_乙方(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 安置房购房合同2 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法、_城市棚户区迁建实施方案的通知、_土地及房屋征迁补偿方法等相关法律和文件规定。对_区改造项目中选择产权置换的被拆迁户，经甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，达成以下协议。 第一条 甲方供应房屋的基本状况 房屋位于在_小区_，建筑面积_平方米，房屋用途为住宅，属框架结构，装修程度为毛坯房。 其次条 乙方付款方式和时间 乙方在_房屋
5、位置为：_，面积为：_，评估价为：_。乙方自愿放弃货币补偿，选择产权置换，置换房屋面积为：_单价为：_元/平方米，合计：_元。原房屋评估价和置换房屋价值差价为：_元。_方应在_年_月_日将差价(人民币)_元整(￥：_元)交付甲方，甲方开出收款收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。后由甲方交给乙方房间钥匙购房合同、及其它相应的票据等。 第三条 甲方交房时间及过渡费 甲方于_年_月_日完成交房，房屋交付运用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。依据_房屋征迁补偿方法，过渡期自被征收人搬迁腾空房屋之日起计算，过渡期为24个月，过渡费为_万元/年，共计_万元。如遇特别状况顺延过渡期限，根据原标准支付临时
6、过渡费。 第四条 甲乙双方违约责任 1、在签订产权置换协议，补完差价后，甲方如未按本协议规定的期限将该房屋交给乙方运用，乙方有权按协议第三条向甲方追究延期过渡费。 2、如甲方有意隐瞒此房屋的基本状况和质量问题，影响乙方的居住及运用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方担当。 3、如乙方在规定时间内未结算清产权置换所补差价，甲方有权延期交付房屋，直至乙方付清全部款项。乙方拒不支付的，甲方可单方终止协议。 第五条 发生争议的解决方式 双方本着友好协商，公允合理的原则签订本协议，签订本协议后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔安置房购房协议书合同范本。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协
7、商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。任何一方均可向有管辖权的人民提起诉讼。 第六条 本房屋及附属房屋面积为设计面积，总价款以套计价，以后不因房屋实测面积与现在暂估面积的差异而变动总价任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者削减双方约定的房屋总价款。 第七条 在签订协议、补完差价、双方完成交房后，乙方未取得房产证、土地证、及相关证件之前，该房屋全部权归乙方全部。 第八条 如乙方须要办理此房各种独立证件，所发生费用由乙方担当，甲方只负责帮助办理。 第九条 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效益。 第十条 本协议一式_份，甲乙
8、双各_份。 甲方(签字)：_乙方(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 安置房购房合同3 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方就位于_的一处房屋的买卖事项，依据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、同等协商，自愿达成如下一样协议; 一、本合同双方当事人均为_。 二、房屋状况：本合同项下的房屋位于_房屋登记在 名下或宅地基运用权证登记在_名下。 三、该交易房屋由甲方全额出资建立，运用的土地为_组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、运用。 四、在房屋交付给乙方前，甲方保证： 1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利; 2、本合同
9、项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利; 3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款_%的违约金。 五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_万元，该价格包括该房屋运用所占土地的费用、房屋建立的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。 六、房款支付：自该合同双方签字之日起_日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为 的账户;如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额 的违约金，如乙方在合同签订之日起 天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享
10、有追究乙方违约责任的权利。 七、房屋交付：乙方依据第六条将全部房款汇入甲方供应的账号之日起 日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地运用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付 元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的缘由除外。 八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后 日，甲方应当依据乙方的须要，主动协作乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延，不予以协作，甲方须向乙方每日支付_元违约金，直
11、至帮助乙方办理完房产过户为止;因不行抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的缘由造成无法办理过户的，与甲方无关。 九、该房屋交付给乙方后，该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的全部权益归乙方全部，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付 元的违约金。 十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或侵扰乙方基于本合同约定而享有的占有、运用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人缘由侵扰乙方的权利，造成乙方无法接着占有、运用或处分房屋的，甲方除返还
12、本合同全部购房款外，须根据发生阻碍乙方占有、运用或侵扰乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。 十一、在本合同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方：如甲方违反本约定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款_%的违约金。 十二、其他事项： 1、假如双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先恳求本村村委会、所在街道办事处协调解决。 2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上签字摁手印。 3、本合同正本一式六份，双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。 甲方(签字)：_乙方(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 个人安置房购房合同模板