《2022土建劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022土建劳务合同.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022土建劳务合同土建劳务合同范本随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同究竟怎么写呢？下面是我收集整理的土建劳务合同范本，欢迎大家共享。土建劳务合同范本1甲方：乙方：一、 工程名称：清水湾E区1#楼工程二、 工程地点：西秀区市东路中段三、 承包方式：单包工四、 承包单价：五、 承包内容：按设计施工、图纸及说明、设计变更、技术交底涉及的内容，三层以上的加气砖砌砌筑和二次结构的拉结筋安放，风井、水井、电井、电梯井的抹灰、卫生清理。六、 施工要求：1、 墙面垂直度在8mm以内，墙面平整度在10mm以内，水平灰缝平直10mm以内。2、 通缝，
2、每道墙3皮砌块的通缝不得超过3外，不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝，灰缝匀称一样。3、 接槎：砂浆要密实，砌块要平顺，不得出出破槎、松动做到接槎部位严实。4、 砌块与门窗口连接：将预制好砼块安放在门洞口及窗洞口边，砼块四周的砂浆要密实饱满，安放预制门过梁要打底灰，严禁不打灰放置过梁。七、 平安要求：1、 乙方必需按甲方要求施工，配备必要的平安防护设备，如平安帽等，严禁违章作业，如施工中不慎发生平安事故，在一般事故中除去保险赔额外伍仟元（小写：5000。00元）以下由乙方自行负责。2、 劳务必需是年满1855岁的健康工民并且有相应的资格证书。3、 乙方必需文明施工，施工现场内严禁酒后作业
3、，施工场内不能发生打架、斗殴、偷盗等现象，无论任何缘由造成的一切后果由乙方负责。八、 工期支配：乙方必需按甲方规定的时间完成工作量，如乙方人手不足或不听从甲方支配的甲方有权将乙方施工停止。九、 付款方式：在施工过程中甲方平常保证乙方工人每天基本生活费，个人开支费用不得超过人民币100。00元，拨款时按乙方的工作量的50%预支，工程完工经甲方验收合格后一个星期付80%，尾款在一个月内全部结清。十、本合同自双方签字之日起生效，工程完工结清余款后自动失效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，未尽事宜双方协商解决。甲方代表： 日期：乙方代表： 日期：土建劳务合同范本2发包方 （以下简称甲方）分包方：
4、（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际状况，经双方协商一样，达成如下协议：第一条：工程概况其次条：分包详细工作内容第三条 分包项目及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运（含二次转运）按每月每人 元包干。3.3 基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计2，包干单价为 元2，其中基价 元2，质量 元2，平安 元2，工期 元2，文明施工 元2，材料节约
5、元2。注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。第四条 有关质量、工期、平安、文明施工、材料节约的详细要求及其他约定4.1 质量：分包工程质量必需全部合格，质量等级达到，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙方担当，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量惩罚条款执行。4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财
6、务手续时，应预留分包款总额的_%作为工程质量保证金（以下简称质保金），质保期为_年，保修期从单位工程移交业主之日起计算，保修期及期内权利义务按建筑工程质量管理条例及_市建设工程质量保修证书内容执行。4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段详细工期及形象进度为准，工期由 甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工（未提前 天通知甲方）或延误工期，乙方担当由此给甲方带来的一切干脆和间接损失，并担当违约金 元天。4.4 平安：严格执行建设部G5999标准及_市劳动平安条例乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故，各种事故限制在项目工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场项目工程部平安负责人
7、签发。在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故，在明确责任基础上，所产生的一切干脆和间接费用甲乙双方按责任划分比例担当，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成平安事故的，乙方应担当全部平安事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动协作甲方对入场人员进行平安教化和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的损害责任均由乙方自行担当。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部平安管理部门；重大事故（如死亡事故等）为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。4.4 文明施工：须达到甲方项目工
8、程部规定的标准和要求，此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求 。4.5 材料运用、管理：由甲方施工员依据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取；凡超耗部份和乙方恶意奢侈（不听从管理，不刚好回收，不听支配，盲目施工等）部分的材料费由乙方全额全价（预算价）赔偿，同时甲方有权赐予乙方适当的罚款。4.6 乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料运用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方担当。第五条：劳务分包费的支付5.1 支付方式：银行转帐支票5.2 支付程序：乙方
9、每月日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金（按结算劳务费总额的 %）后付给乙方。质保金于_年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费
10、待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。第六条：临时设施、水、电由 。第七条：附则7.1 本合同条款所述的项目管理人员详细名单详见公示于甲方现场项目工程部 的管理人员简介。7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验，保修期满后自然失效。7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。第八条：补充条款甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：现场代表：分包商：电话： 电话：_年
11、_月_日_年_月_日土建劳务合同范本3雇用方（甲方）：法定代表人：住址：劳务方（乙方）：住址：鉴于甲方是合法的劳务雇工方，乙方是符合甲方要求的劳务供应方，依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，为明确双方的权利义务，结合工程详细状况，签订本劳务用工协议，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程项目：2、用工方式：3、劳务期限：本劳务合同自_年_月_日起先，_年_月_日结束。二、劳务费用1、本合同的劳务费用暂定为_元。2、劳务费用于每月_日通过银行转账的方式支付给乙方。三、施工标准1、乙方必需根据甲方供应的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。2、乙方的施工作业，必需满意甲方供应的技术文件要求和达到
12、国家或行业现行的工程质量验收标准。3、施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准合格后。四、甲方责任1、甲方应刚好完成技术和图纸的交底。2、对本工程的施工作业质量、平安、技术、物资选购、作业进度进行全方面的管理、限制。3、负责须要安装设备和全部材料的.选购供应。4、按本合同约定办理劳务计价手续，按本合同约定时间支付劳务费。五、乙方责任1、乙方必需严格根据甲方供应的作业指导书和相关技术资料进行施工作业2、乙方必需按甲方编制的施工组织工期要求，刚好组织满意劳务作业所需的劳动力，按甲方同意的开工时间施工作业。3、乙方必需确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素养，满
13、意相关工作的要求。施工作业人员必需稳定，调动更换时，必需经甲方同意。4、乙方必需树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境爱护、劳动爱护和平安生产。5、乙方负责为施工作业人员交纳国家规定的应交的各种税金，并刚好支付劳务人员费用。六、施工作业的检查1、为有效限制工程质量，乙方在施工作业时应随时接受甲方检验，对检查发觉的问题，乙方依据甲方通知书，限期返工或整改。2、隐藏工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认，不得自行隐藏而转入下道工序作业。乙方如因自身缘由，发生平安及质量事故，甲方将依据企业管理的相关规定赐予乙方经济惩罚。七、平安责任1 、在施工中，甲方应贯彻国家标准及公司制订的平安生
14、产管理方法。严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。2、在施工中，乙方应遵守国家、行业平安生产法规。具有平安生产许可证，杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、平安隐患，有权暂缓实施，并提出改进看法。由于甲方的疏忽，发生的平安事故并不能免除乙方的平安责任和担当相应经济损失的责任。3、乙方必需对施工作业人员进行专业平安教化，作业中发生人员伤亡事故，应按国家有关规定仔细组织调查，乙方自理并担当相应经济损失。八、违约责任1、甲方应按合同要求应刚好拨付劳务费，否则须支付乙方违约金_元。2、乙方不能按合同规定的要求进行组织施工作业，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务，
15、乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方担当。3、因一方缘由使合同无法履行，违约方应提前_天书面通知守约方解除合同。合同解除后，双方应对已完工作量进行盘点，并据此进行末次结算。九、附则1、本合同一式本合同一式_份，甲方项目部_份，乙方_份；报送公司人力资源处、财务处、工程管理处三份备案。2、本合同自甲、乙双方签字后生效，双方义务履行完毕后自动失效。3、合同在执行过程中发生争议时，双方应本着公允、合理的原则，刚好协商处理。协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：法定代表人：身份证号：联系电话：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙
16、方：法定代表人：身份证号：联系电话：合同履行地：签订时间：_年_月_日土建劳务合同范本4甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲方将 项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工平安、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在同等互利的基础上，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。第一条 工程概况工程承包内容：1、土建工程1）基础工程：从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。2）混凝土工程：包括
17、混凝土浇筑前的相关打算工作，结构工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。3）墙体砌筑工程：包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及规范要求的混凝土及砌块工程。4）地面工程：包括细石砼及砂浆找同等5）抹灰工程：墙面养护及抹灰。6）各项工程均包括施工过程中平安文明施工（临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等）、工程质量、施工进度必需满意甲方、建设方及政府相关部门的要求。 施工期间出现返工等问题，经济损失由乙方自行担当（不包括甲方变更）。其次条 工程价款的支付与结算一、合同价款及结算依据1、合同价款：1、本合同承包范围内的全部内容按实际完成的图纸建筑
18、面积承包，综合单价： 元/，（大写： 元整/每平米）。此单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等缘由做任何形式的调整。2、甲方支配零工不在合同承包范围内的，统一按元/工计取。但全部零工支配需有项目部出具的经领导批精确认的相关手续为结算依据，原则为一月一结。二、付款方式施工期间、乙方预支生活费，本工程完工后支付总工程款的50%。剩余工程款于20xx年12月底结清。第三条 工程质量及验收一、工程质量及平安目标二、工程主体结构具备验收条件，乙方应参加甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程各分部及主体结构验收，对于验收中提出的属乙方承包范围的修改看法，乙方应按要求修改，并
19、担当由自身缘由造成修改费用。三、每道工序完成后，工作面必需清理干净，混凝土成型后依据湿度状况必需刚好浇水养护，养护期符合规范要求。第四条 平安施工一、乙方必需仔细贯彻建管局关于社会治安、劳动爱护和平安生产等有关法规、条例和规定，对施工范围内的平安生产和文明施工负责。二、乙方进场以前必需供应职工花名册，并附全部职工的身份证复印件、并做好相关的职工平安教化。三、本工程承包价款中已含施工平安费用。乙方必需切实做好各级各类平安爱护工作，由此而发生的一切事故均由乙方自行担当，甲方不再担当任何经济责任。四、如乙方在施工中管理混乱，质量和平安事故频出，或人员严峻不足，又无法满意现场施工人员的要求，即不能再胜
20、任本工程的施工任务，甲方可以终止本协议，对已完成的工程量，经审核后，甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进行支付，乙方必需无条件撤场，如有无理取闹，甲方有权申诉国家相关机关，乙方自行担当由此而衍生的一切责任。第五条 违约责任一、若工程工程质量达不到本合同约定的合格标准，乙方需整修至合格，如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。二、由于乙方未按协议工期执行，造成延误，则按下列执行：1、如乙方未能按时竣工，每延误一日历天竣工，则按竣工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。2、为工期的事先及阶段性限制，削减工期风险，当乙方过程工期严峻、或多次阶段性滞后，
21、经责令调整仍不能达到合同约定要求，甲方有权削减分包项目或中止合同。合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件马上组织退场，并在壹个月内退场完毕。所造成的一切损失由乙方自负。乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金，赔偿给甲方。3、乙方被责令退场仍不退场的，除付违约金外，还须支付因未刚好退场而给甲方造成的损失费用，此费用以本协议总价的2%按日计算。4、一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。5、双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。第六条 附则一、纠纷处理 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解
22、决，协商不成的，依法向合同履约地人民法院提起诉讼。 二、本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。三、在合同履行中经双方协商一样可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲 方（签章）： 乙 方（签章）：日 期： 日 期：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页