2022小型施工合同精选.docx

《2022小型施工合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022小型施工合同精选.docx（74页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022小型施工合同小型施工合同在当今社会，人们对合同愈发重视，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么合同书的格式，你驾驭了吗？以下是我细心整理的小型施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。小型施工合同1甲方(发包方)：_地址：_企业营业执照号码：_联系电话：_乙方(承包方):_地址:_企业营业执照号码：_联系电话：_根据中华人民共和国合同法的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方本着自愿、同等、诚恳、信任的原则协商一样，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程项目及承包范围：详细详见工程预算书。1.4工

2、程内容：详细详见工程预算书。1.5承包方式：详细详见工程预算书。1.6施工日期：自_年_月_日始，至_年_月_日止，工期共_天。1.7工程总额：人民币_元整(小写：_元)。其次条 工程款付款方式的约定2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特别用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方帮助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方

3、一次性向乙方支付完毕。2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定项目变更单，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。2.3工程施工期间，如甲方特别要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度依据工程详细状况由甲乙、双方另行协商)。2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式刚好付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方

4、不予退还;乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方担当。2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式刚好付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。2.6非甲方缘由延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可依据实际状况经甲乙双方协商一样后，延期支付。2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之托付人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行担当。第三条 工期约定3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管

5、理人员和或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延;3.2施工项目中由甲方供应的装饰材料，乙方须提前填列甲方打算材料通知单交付甲方，以便甲方刚好备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求打算材料;如因甲方打算材料不刚好或不精确，延误工期，工期顺延;如因乙方不刚好通知甲方打算材料或通知内容错误，导致甲方不能刚好和或打算材料不精确而延误工期，工期不顺延。3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方接着施工，由此造成的工期延误，工期顺延。3.4施工过程中，隐藏工程施工完毕，甲方

6、在接到工程验收通知单后，因故未能刚好进行隐藏工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.5因甲方缘由，增加工程量和或工程项目更改时，工期顺延。3.6因乙方支配组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.8因甲方所属物业管理部门缘由导致的工期延误，工期顺延。3.9因停水、停电、台风等客观缘由导致的工期延误，工期顺延。3.10因消防工程、中心空调工程缘由导致的工期延误，工期顺延。3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方根据工程总造价0.3%的标

7、准向甲方支付延误费。第四条工程项目(内容)变更的约定4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目(内容)，甲、乙双方须签署工程项目(内容)变更确认单;且甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料打算费。4.2工程正式施工过程中，如甲方要求删减部分木制工程项目(内容)，甲乙双方须签署工程项目(内容)变更确认单;未下料工程项目，甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料打算费;已下料工程项目，甲方须按该项目总造价的50%，向乙方支付材料费、人工费;已施工工程项目，甲方须按该项目总造价的80%，向乙方支付材料费、人工费，已完工工程项目，甲方须按该项目总造价的100%，向乙方支付材料费

8、、人工费。4.3工程正式施工过程中，如甲方要求删减部分非木制工程项目(内容)，甲乙双方须签署工程项目(内容)变更确认单;未下料工程项目，甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料打算费;已下料(施工)工程项目，甲方按该删减项目的详细损失额度，向乙方支付材料费、人工费。第五条 工程质量及验收的约定5.1乙方须根据本合同之附件工程预算书所列明的材料品质标准选购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所选购材料按所列明标准进行验收5.2乙方须根据本合同之附件工程预算书中所规定施工工艺及施工内容进行施工。5.3甲乙双方按市装饰工程验收标准进行施工质量验收。5.4竣工工程验收：工程

9、施工完毕，乙方开出工程验收通知单通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到工程验收通知单_日内，须协同乙方进行竣工工程验收，如甲方在约定时间内不能刚好进行竣工工程验收且超过7个自然日的视为验收合格，并自_日后，甲方须按_元天支付乙方施工场地看护费;竣工验收完毕，甲乙双方签署工程竣工验收表并办理工程移交手续。第六条 工程结算的约定6.1工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个自然日内向甲方送达工程结算表，甲方须在工程验收合格7个自然日内付清全部结算款项。6.2工程结算款内容包括：工程施工结算款、甲方付款滞期费、超过验收时间甲方未进行验收应付乙方的施工场地看护费、应甲方要求乙方提前竣工赶工费、乙

10、方垫付甲方所属物业管理部门收取的装修押金，扣减乙方工期延误费、甲方垫付乙方施工期间因违反甲方所属物业管理部门相关规定造成的罚金等。6.3甲方按约定时间支付完结算款项后，乙方开具工程质量保修单。第七条 服务的约定7.1施工过程中及工程竣工后，乙方所属“质管中心客户服务部”进行项目服务管理。7.2施工过程中，乙方所属工作人员有协同甲方进行材料导购、材质鉴别义务。7.3工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。7.4保修服务时间：工程竣工起次日的365个自然日内，即_年。7.5保修内容及保修范围：7.5.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不

11、当引起的质量问题，乙方实行全部保修;7.5.2乙方以包工不包料形式进行的施工项目因乙方施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部保修(包括赔偿甲方自购材料);7.5.3乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方运用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行的施工项目因材质引起的质量问题，乙方实行有偿保修，乙方代买装修材料的，乙方收取材料费、人工费，甲方自购材料的，乙方收取人工费。7.5.4乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行有偿维护，收费内容为：材料费、人工费。第八条 其他约定8.1本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的

12、2%向对方予以赔偿。8.2本合同签署后，如本合同约定之施工项目(内容)在征得乙方同意并按相关约定办理删减手续后，甲方另行支配施工的，施工不得在该合同履行期间同步进行。8.3本合同履行过程中，因一方缘由导致合同无法接着履行的，应刚好通知对方，并办理合同终止结算手续，造成对方损失的，应予赔偿。8.4本合同签署后，甲方另行支配的第三方进行的非本合同内乙方施工项目(内容)的施工，如在本合同约定履行时间内进行，甲方须支付乙方相应施工协作费、乙方施工项目(内容)成品爱护费(收费详细商定);否则由此引起的相关后果由甲方自行担当。8.5施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方担当。8.6施工期间，

13、乙方不得在施工现场生火或运用电炉做饭、取暖。8.7施工期间，因乙方施工操作不当或在施工现场生火或运用电炉造成的一切灾难及人身伤亡由乙方负全部责任。8.8施工完毕，乙方须对施工现场进行清洁整理。8.9由于不行抗力事务对合同的履行带来肯定影响，依据程度不同，甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。第九条 争议解决的约定9.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。9.2如双方协商解决不成，双方可选择下列第 条方式解决争议：9.2.1向市仲裁委员会申请仲裁解决;9.2.2向合同签署地人民法院起诉，由法院裁定解决。第十条 附则10.1本合同一式二份，双方各执

14、一份，具同等法律效力，双方应共同遵守。10.2本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_签署日期：_签署日期：_签署地点：_签署地点小型施工合同2发包方（甲方）承包方（乙方）根据中华人民共和国合同法、建设部建筑装饰装修管理规定和深圳市家庭居室装修管理规定，结合本工程实际状况，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商达成如下协议：1、 1、工程概况1 1 1 工程名称：1 1 2 工程地点：1 1 3 承包内容：本合同附件工程预算书或工程项目一览表列出的项目以及以下内容：1 1 4 承包方式：包工包料； 包工部分包料； 包工不包料1 1 5 工期：开工日期：2XX年

15、月日竣工日期：2XX年月日总日历天数：天1 1 6 工程质量：1 1 7 合同价款（人民币大写）： （含税）2、 双方工作21 甲方工作211 甲方于开工前天，应向乙方供应已经确认的施工图纸套（或作法说明份），并向乙方进行现场交底。212 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的运用和爱护。213 清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。214供应原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。215指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。216 托付为

16、工程监理，监理工程师姓名：。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。217 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当由此造成的经济损失。218 负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树古木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。219 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。2110 知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调关系获得理解并担当相应责任。2111 煤气改造、有线宽频

17、网络等工作须由甲方与有关部门协作施工。2.2乙方工作221 由乙方负责设计的工程，乙方供应主要部分的设计效果图、平面布置图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸。并组织施工图纸或作法说明的现场交底。由甲方负责设计的工程，参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。222 拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。223 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安和环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。224 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。225 甲方干脆发包的工程，乙方有义务协作其他施工方施工

18、，以保证工程质量及工程的顺当完成。226 乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或依据阅历应当知道的有关质量问题而未告知甲方，则造成的损失由乙方担当。227 依据深圳市家庭居室装修管理规定第十四条规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。228 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。229 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的

19、损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。2210 乙方在施工中应妥当保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。2211 乙方未根据工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染，乙方有治理的责任。2212 参与竣工验收，编制工程结算。3、工期31 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。每提前一天，甲方支付乙方元。32 甲方未按约定供应图纸及开工条件而影响工期的，工期相应顺延。33 由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围以外的工程项目，造成工期延误，甲方担当责任，工期相应顺

20、延。34 甲方不按时供应材料或中间工程验收不刚好造成停工和误工，工期相应顺延。35 甲方现场工程师指令有误或不刚好，延误工期，工期相应顺延。36 甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款，影响施工正常进行，工期相应顺延。37 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。38 由于工程质量缘由返工、乙方担当责任，且工期不顺延39 乙方预算少算、漏算所产生的增加项目，导致工期延误由乙方负责，工期不顺延。310 非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。4、工程质量检查及验收41 工程质量评定验收标准的依据：（1）施工图纸

21、、作法说明、设计变更；建设装饰装修工程质量验收规范（gb50210-XX）；住宅装饰装修工程施工规范（gb50327-XX）；深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准；42 过程验收项目：基础改造工程、水电线路改造工程（封闭前）、防水工程（铺设瓷片前）、吊顶工程（涂料前）、门窗工程（油漆前）、细木工程（油漆前）； 3 甲乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准（如水管及电线管的凿槽暗敷复原工作），乙方自检，并于48小时前通知甲方参与，验收合格；甲方或甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工；工程质量符合规范要求，甲方或甲方代表不在验收记

22、录上签字，可视为甲方已经批准，乙方可进行隐藏和接着施工；甲方或甲方代表不参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，可视为甲方已经批准。因甲方不正确订正或其他非乙方缘由引起的经济支出，由甲方担当。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成的停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，且工期不顺延。44 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当。由于乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏，其返工费用由乙方担当。45 施工中甲方干脆发包的工程完工时，必需由甲、乙方及包方干脆发包的施工方三方刚好对工程质量进行验收。若质量

23、不合格，责任由干脆发包的施工方担当。46 甲方干脆发包的工程遇交叉作业时，甲方和乙方干脆发包的施工方应对各自的工程质量负责，若发生质量问题，由责任方担当。47 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。48 工程竣工后，甲方未阅历收擅自运用，视为甲方验收合格。49 验收合格项目，双方签字确认；不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止。5、材料设备的供应51 甲方按双方约定的甲方供应材料设备一览表（见附表）供应材料设备，若甲方供应的材料与甲方供应材料设备一览表不符时，由甲方担当相应责任。甲

24、方供应的材料设备应按时供应到现场。52 甲乙双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明；若材料设备不符合质量要求，各自担当由此发生的费用。53 由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成的损失，责任由甲方担当。54 甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价款的%保管费。由乙方保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。55 甲方供应的材料由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方担当运输费用。 6 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成质量问题及由此发生的损失由乙方担当。 7 乙方选购材料如不符合质量要

25、求，致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标，造成环境污染，由乙方担当责任并赔偿其损失。甲方供应的材料如不符合质量要求，致使室内甲醇等有害物质浓度含量超标，造成环境污染，由甲方担当其责任。5. 8 甲方供应材料，乙方有义务事先告知甲方精确的材料用量及符合施工条件的材料否则造成的损失由乙方担当。若甲方不予接受而造成工程质量问题及材料的奢侈，由甲方负责。6、工程变更61 甲方变更设计，应在该项目工程施工前7天向乙方发出书面通知。62 全部的设计变更和工程量的增减，甲方必需办理签字确认手续，否则乙方有权拒绝变更。63 因甲方设计变更，造成乙方返工须要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方担当，并相应顺延工期

26、。64由于设计变更，造成乙方已购材料积压，应由甲方负责处理，并担当全部处理费用。65 乙方按变更通知进行变更，并于3天内，提出变更价款报告的完整资料。甲方收到变更价款报告后3天内予以签认，或提出异议。如甲方无正值理由不签认，变更价款报告自送达之日3天后自行生效。66 乙方接到变更通知后，可按下列方法提出变更价格，送甲方或甲方代表批准后调整合同价款： 合同附件工程预算书中已有适用于变更工程的价格，按合同附件已有的价格变更合同价款； 合同附件工程中预算书中只有类似于变更工程的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款。 合同附件预算书中没有适用和类似变更工程的价格，甲乙双方协商，确定变更价格。

27、67 乙方依据现场实际状况提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必需经甲方或甲方代表批准，并签字确认。未经甲方批准签字，乙方擅自变更设计或对原定材料更换，甲方有权不认可，发生的全部费用由乙方担当，且工期不顺延。68 对于甲方提出的不行行的设计变更，乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果，否则造成的损失由乙方担当。若甲方强行进行设计变更，从而造成工程质量问题，由甲方担当。69 甲方不得随意取消合同承包内容的施工项目，若取消的施工项目造价超过合同预算总价的25%时，需征得乙方同意，并向乙方支付取消该项目的预期利润，本工程预料利润率为 %7、工程价款及结算71 双方

28、商定本合同价款采纳第 种： 固定价格，即价格一次包死，结算时不做任何调整； 固定价格加 %包干风险系数计算，包干风险包括 实际价格：竣工结算时，合同内项目根据已签订合同的预算单价计算；变更及增加项目的单价，按6 .6条款的约定办理，工程量按实结算。7. 2双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按下表约定分（ ）次向乙方支付工程款，尾款一次结清。拨付工程式款时间（工程进度）占合同价款比（%）金 额（万元）备 注73工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在7天内，结清尾款。74 设计变更增加价款在工程款

29、同期结算款中支付。75 结清尾款后，乙方按工程结算款额开具发票。8、索赔81甲方因未按合同约定供应施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方缘由造成乙方经济损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。82 乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方经济损失，甲方可依照合同有关条款进行索赔。83 索赔程序 索赔事务发生7天内，索赔方向被索赔方发出索赔的通知书； 索赔方在发出索赔意向后7天内，向被索赔方提交全部和具体的索赔资料； 被索赔方在接到索赔资料后7天内赐予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。被索赔方在7天内未作答复，则视为该项索赔已被认可。9、平安生产和防

30、火 1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工程平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 3由于甲方供应的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工。若甲方强制要求乙方施工，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。由乙方负责设计的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程和消防条例，导致发生平安

31、或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。10、违约责任101 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。102 由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的 %支付滞纳金。103 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。104 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。11、保修111 本工程保修责任期：屋面防水工程、有防水

32、要求的房间、卫生间和外墙的防渗漏工程为5年，其他工程为2年。112 保修范围为乙方施工的工程项目。113 施工质量问题和乙方供应材料缘由造成的损坏，由乙方保修。114 由于甲方供应的材料质量问题、人为造成的损坏和不行避开的因素造成的损坏不在保修范围内。115 在保修期内，乙方工程质量缘由造成的其他财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。12、争议121 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。122 协商不成可通过 进行调解；123 当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列任何一种方式解决： 向仲裁委员会申请仲裁； 向深圳市（区）人

33、民法院起诉。13、合同解除和终止131 有下列情形之一的，可以解除合同： 甲乙双方协商一样； 因不行抗力致使合同无法履行； 因一方违约致使合同无法履行；13. 2 甲乙方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。14、附则14.1 本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执份，乙方执 份。均具同等法律效力。14. 2 附件 施工图纸或作法说明 工程项目一览表 工程项目预算书 甲方供应材料设备清单15、补充条款发 包 人： 承 包 人 ：发包人代表： 承包人代表：地 址： 地 址 ：电 话： 电 话：邮 编： 邮 编

34、 ：开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号 ： 帐 号 ：年 月 日 年 月 日小型施工合同3发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法建设部建筑装饰装修管理规定和深圳市政府深圳市家庭居室装饰管理现定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.l、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、承包方式：1.5、工期：_天，本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6、工程质量：1.7、合同价款（人民币大写）：_第2条 甲方工作2.l、开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消退影响施工

35、的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、托付 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。2.4、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、

36、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系

37、。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装

38、饰工程施工及验收规范（jgj7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj3088）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定_标准。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用

39、由乙方担当，工期不顺延。5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。第6条 关于工程价款及结算的约定6.l、双方商定本合同价款采纳第_种：（1） 固定价格。（2） 固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_内容。（3） 以可调价格：根据深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2、本合同生效后，甲方分_次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 拨款分_次进行，拨款_金额。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上

40、述资料_天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_天内，结清尾款。第7条 关于材料供应的约定7.l、本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2、凡由乙方选购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产

41、和防火的约定8.l、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条 嘉奖和违约责任9.l、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每

42、停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的_支付滞纳金。9.2 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.3、乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9.6、未经甲

43、方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条 争议或纠纷处理10.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列一种方式解决：（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。第11条 其它约定第12条 附则12.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。12.2、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，甲方执_份，乙方执_份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份，均具同等效力。12.3、附件（1） 施工图纸或作法说明（2）工程项目一览表（3）工程预算书（4）甲方供应货物清单（5）会议纪要