《2022商品房买卖合同范本87.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022商品房买卖合同范本87.docx(140页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022商品房买卖合同商品房买卖合同合集15篇随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。拟定合同的留意事项有很多,你确定会写吗?以下是我帮大家整理的商品房买卖合同,欢迎大家共享。商品房买卖合同11本合同文本为示范文本,也可作为签约运用文本。签约之前,买受人应当细致阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一样的,可向当地房地产行政管理部门询问。2本合同所称的商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签
2、订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。4本合同中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。5对合同文本? ?中选择内容、空格不为填写及其他须要删除或添加的内容,双方应当协商确定。? ?忠玄子内容,以划方式选定;对于实际状况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打,以示删除。6在签订合同前,出卖人应当想买受人出示出售该房屋的有关许可证书,证明文件。7本合同所致建筑面积及分摊面积的计算依据郑州市人民政府郑政文20xx20号文件关于郑州市房屋建筑面积测算及共用建筑面积分摊规则的通知。8双方当事人必需确保所填联系方式真实牢靠。9本合同条款由中华人民共和国建筑部和国家工商行政管理局负责说明。商
3、品房买卖合同2合同双方当事人:_出卖人:_注册地址:-_营业执照注册号: _企业资质证书号: _法定代表人: _ 联系电话: _邮政编码: _托付代理人: _地址:_邮政编码: _联系电话:_托付代理机构: _注册地址: _营业执照注册号: _法定代表人: _ 联系电话:_邮政编码: _买受人:_姓名:_国籍:_地址:_邮政编码:_联系电话:_姓名:_国籍:_地址:_邮政编码:_联系电话:_依据国家和省法律、法规和有关规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地运用权,取得土地运用权证书。土地运用
4、权出让合同号为_.该地块土地面积为_,规划用途为_,土地运用权年限自_年_月_日至_年_月_日。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房, _.建设工程规划许可证号为_,施工许可证号为_.其次条 商品房销售依据。买受人购买的商品房为。预售商品房批准机关为_ ,商品房预售许可证号为。第三条 买受人所购商品房的基本状况。买受人购买的商品房为 (以下简称该商品房,其房屋平面图经 规划部门批准,见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)该商品房为本合同第一条规定的项目中的:第_号房。该商品房的用途为_,属_结构,层高为_,建筑层数地上_层,地下_层。该商品房阳台封闭式的_个,非封闭式的_个。该商品房合同约定
5、建筑面积共_平方米,其中,套内建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)买受人在签订本买卖合同时,应与出卖人或其托付的物业管理公司签订前期物业管理服务协议。第四条 计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该商品房价款:1、该商品房属预售,按出售,按建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。2、该商品房属预售,按整幢出售,按建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(币)_仟_佰 _拾_万_仟_佰_拾_元整。3、该商品房属现房,按出售,总价款为
6、(_币)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾元整。第五条 面积确认及面积差异处理。(当事人选择按套计价的,不适用本条约定)本条款适用于商品房预售,该商品房交付运用后,合同约定计价面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。产权登记面积与合同约定计价面积发生差异(含误差,下同),双方同意按以下原则处理:1、差异值为士0.6%以内(含本数)的,买卖双方不作任何补偿;2、差异值为士0.6%以上(不含本数)至士3%以内(含本数)的,买卖双方按买卖合同约定的房屋单价多退少补;3、差异值超过土3%以上(不含本数)的,买受人可选择多退少补或退回所购商品房。选择退房的,出卖人应在买受人书面提出退房申请白勺30日内
7、退回已收的全部购房款及利息(以付款日起至退款日上为期,以退款日同期银行固定资产贷款利率计算)产权登记面积-合同约定计价面积面积差异百分比= x100%合同约定计价面积第六条 付款方式及期限。买受人按下列第 种方式付款:1、一次性付款2、分期付款3、其他方式买受人应按以上约定的付款方式,将商品房预售款干脆存入该商品房项目预售款专用帐户,开户银行为 ,专用帐户为 .凭银行出具的存款凭证,向出卖人换领交款收据。第七条 买受人逾期付款的违约责任。1、该商品房阅历收合格。2、该商品房经综合验收合格。3、该商品房经分期综合验收合格。4、但如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予
8、以延期:遭受不行抗力。且出卖人在在发生之日起_日内告如买受人的。第九条 出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特别状况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按下列第_种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过_日,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日目,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金。合同接着履行;(2)逾期超过_日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的,合同接着履行,自
9、本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。第十条 规划、设计变更的约定。该商品房预售后,出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的,出卖人应书面征得买受人同意。不同意变更的买受人可要求终止买卖合同。出卖人应在受买人提出终止合同申请的30日内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期,以退款日同期银行固定资产贷款利率计算)第十一条 交接。商品房达到交付运用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单
10、。所购商品房为住宅的,出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人担当。由于买受人缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。第十三条 出卖人关干装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理:1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。第十四条 出卖
11、人关干基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件:假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理:第十五条 关干产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付运用后_日内,将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_项处理:1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起天内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的 %赔偿买受人损失;2、买受人不退房,出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。第十六条 保修责任。买
12、受人购买的商品房为商品住宅的,住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付运用之日起。根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修贵任。买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏,出卖人不担当责任,但可帮助修理,修理费用由购买人担当。第十七条 双方可以就下列事项约定:1.该商品房所在楼宇的屋面运用权 ;2.该商品房所在楼字的外墙面运用权。第十八条 买受人的房屋仅作 运用,买受人运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构
13、和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。出卖人不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第_种方式解决:1.提交_仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。其次十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议_,(附件四)其次十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。其次十二条 本合同连同附件共_页,一式 份,具有同等法律效力,
14、合同持有状况如下:出卖人_份,买受人_份,_份,_份。其次十三条 本合同自双方签订之日起生效。其次十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向 申请登记备案。出卖人(签章)_ 买受人(签章)_:_:_:_:_(签章)_ (签章)_年_月_日 _年_月_日签于 签于附件一:房屋平面图附件二:公共部位与公共房屋分摊建筑面积构成说明附件三:装饰、设备标准1、外墙:_2、内墙:_3、顶棚:_4、地面:_5、门窗:_6、厨房:_7、卫生间:_8、阳台:_9、电梯:_10、其他:_附件四:合同补充协议商品房买卖合同3卖方:_(简称甲方)身份证号:_买方:_(简称乙方)身份证号:_甲乙双方依
15、据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及相关法律、法规和_市有关规定,在同等、自愿、友好协商的基础上达成一样,签订本协议,以资共同信守执行。第一条房屋概况甲方自愿将座落于_市_区_街道_小区_栋_号,产权登记建筑面积共_平方米,_室_厅_厨_卫的房产售卖给乙方。其次条房屋价款及支付方式1、甲方向乙方出售本协议第一条项下之房产的价款总金额为人民币_元整(大写_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。2、上述房产价款乙方按下列方式支付给甲方:(1)甲、乙双方共同到_房地产交易服务中心(以下简称“交易中心”)办理本协议第一条项下之房产转移登记,并经交易中心受理,甲方消户当日(指甲方消户前),
16、乙方一次性付清房产价款于甲方。(2)乙方于_年_月_日前向甲方付清房产价款。(3)乙方于_前向甲方支付人民币_元整(大写人民币),剩余房产价款人民币_元(大写人民币),均由乙方_前支付给甲方。(4)其他方式:_。3、乙方向甲方支付房产价款,甲方应向乙方出具票据。第三条房产过户甲、乙双方应于本合同签订之日起_日内,共同到_房地产交易服务中心窗口办理本协议第一条项下之房产转移登记。如因一方缘由,致影响产权过户转移登记,给另一方造成损失的,由造成损失的一方负赔偿责任。第四条税费分担1、本合同签订之前,本协议第一条项下之房产如有应交纳的一切税费均由甲方负责交纳。2、本合同签订之后,本协议第一条项下之房
17、产所发生的转移过户登记费、契税、印花税、估价费、服务费等费用,经双方协商由_负担。3、其他:_。第五条甲方应于_前,将本协议第一条项下之房产全部交付给乙方。第六条违约责任1、因房管部门确认本协议第一条项下之房产不能办理出售、过户手续,甲方应在当日内向乙方退还所收的全部款项,本合同解除。2、甲方如不按合同约定的日期交付本协议第一条项下之房产,每逾期一日按房价款总额的_计算违约金给付乙方。逾期超过_日时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除应将已收的房价款全部退还乙方外,并应支付_元的违约金给付乙方。3、乙方全部或部分不履行本合同其次条的约定,乙方应按房价款总额的_计算违约金给付于甲方。逾期超过_日
18、时,甲方有权解除本合同。解约时,乙方应支付_元的违约金给付甲方。4、甲方保证其出卖给乙方的房产,产权清晰,无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如因买受前该房产产权有纠葛,致使影响乙方权利行使,由甲方担当责任,并赔偿乙方因此遭遇的损失。5、甲方因个人缘由不再出售此房,应在三日内向乙方退还所收的款项,并付违约金_人民币给乙方。第七条其他1、因不行抗力使本合同不能履行的,甲方向乙方退还所收的全部款项,本合同解除。2、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决。3、本合同一式_份,甲乙双方各执_份,交_房屋土地管理局_份。甲方(签字/盖章):_乙方(签字/盖章):_年_月_日_年_月_日商品房买卖合同
19、4甲方(出卖人)_本人姓名:_(身份证号码)_地址:_邮政编码:_联系电话:_乙方(买受人)_本人姓名:_(身份证号码)_地址:_邮政编码:_联系电话:_依据国家和_省(市)法律、法规和有关规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:第一条 房屋的基本状况甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_;位于第_层,共_(套/间),房屋结构为_,建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米),房屋用途为 ?_; (房屋全部权证号、土地运用权证号/房地产权证号)为 _.其次条 房屋面积的特别约定本合同第一条所约定的面积为产权登记机关实际测定
20、面积。第三条 价格按总建筑面积计算,该房屋售价为(_币)每平方米_元,总金额为(_币)_元整。第四条 付款方式1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_币)_元整,并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给甲方。2、已付定金将在最终一期付款时冲抵,支付方式为以下第_种:(1)现金_;(2)支票_;(3)汇款_.第五条 交付期限甲方应于本合同生效之日起_日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_日内,将该房屋付给乙方。第六条 乙方逾期付款的违约责任1、乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际
21、付款之日止,月利息按_计算。2、逾期超过_天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_种约定,追究乙方的违约责任。(1)终止合同,乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。(2)乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金,合同接着履行。第七条 甲方逾期交付房屋的违约责任1、除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方运用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的其次天起至实际交付之日止,按_%向乙方支付违约金2、逾期超过_个月,则视为甲
22、方不履行本合同,乙方有权按下列第_种约定,追究甲方的违约责任。(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。(2)甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金,合同接着履行。第八条 关于产权登记的约定在乙方实际接收该房屋之日起,甲方帮助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_%赔偿乙方损失。第九条 保证
23、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务,甲方均在交易前办妥。第十条 税费的交纳因本房屋全部权转移所发生的全部费用均由乙方缴纳。第十一条 声明及保证甲方:1、甲方有权签署并有实力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。乙方:1、乙方有权签署并有实力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。第十二条 保密甲乙双方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方
24、的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。第十三条 通知1、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。2、各方通讯地址如下:_.3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当
25、由此而引起的相关责任。第十四条 合同的变更本合同履行期间,发生特别状况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应刚好书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 _天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方担当。第十五条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十六条 不行抗力1、假如
26、本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方,并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3、不行抗力事务发生时,双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后,双方须马上复原履行各自由
27、本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力,则双方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行,且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的,不能免除责任。4、本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理限制的,无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事务如斗争(不论曾否宣战)动乱、罢 工,政府行为或法律规定等。第十七条 合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双
28、方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力,除非说明与法律或本合同相抵触。第十八条 合同的效力1、本合同自双方法定代表人签字盖单之日起生效。2、本协议一式_份,甲方、乙方各_份,具有同等法律效力。甲方(公章)_ 乙方(公章)_法定代表人(签字)_ 法定代表人(签字)_年_月_日 _年_月_日商品房买卖合同5卖方(以下简称甲方):_买方(以下简称乙方):_甲方根据_市实施中华人民共和国城镇国有土地运用权出让和转让暂行条例方法的规定,通过_方式,取得_市_区(县)_地块的土地运用权,土地面积为_平方米,土地运用年限_年,自
29、_年_月_日至_年_月_日止,国有土地运用证号为_。甲方在上述地块上建设的_,现已具备规定的预售条件,经_市房地产管理局批准,准予上市预售,_市商品房销售许可证号为_。乙方自愿购买甲方的_房屋,甲方已于_年_月_日收到乙方预购房屋的定金_元。双方经友好协商,就上述房屋的预售预购事项,订立本契约。第一条 _房屋,房屋用途_,建筑面积为_平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地运用面积_平方米(含共有共用面积),土地运用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日止。上述面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以房地产管理部门实测面积为准。其次条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元,价款合计为(
30、大写)_元整(小写:_元)。房屋竣工后,第一条载明的暂测面积与实测面积误差在_以内的,不再结算;误差超过_的,超过部分按房屋售价进行结算。付款方式见附件二,乙方按期将购房价款汇入甲方指定银行。乙方已支付的定金_元,在乙方最终一次付款时转为购房价款。第三条 甲方须于_年_月_日前,将房屋交付乙方。除不行抗力外,甲主未按期将房屋交给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋应交付之日其次天起至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约的终止后30日内向乙方双倍返还
31、定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。第四条 乙方逾期付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日起至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第五条 甲方交付房屋时,应提交建筑工程质量监督部门出具的工程质量竣工核验证书。甲方交付的房屋经建筑工程质量监督部门核验不合格的,乙方有权终止本契约,甲方应在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金,并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方(利利
32、息计算同第五条)。甲方交付房屋的装修、设备未达到本契约附件一规定的装修、设备标准的,甲方同意按未达到部门的双倍差价向乙方补偿。第六条 甲方同意按建设工程质量管理方法的有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第七条 乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方认可的管理公司代管。第八条 本契约由双方签字,在办理房屋预售预购登记后生效。预售、预购登记于本契约签订之日起30日内,由双方共同到_局交易管理部门办理。第九条 本契约生效后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特别缘由需转让,须报_市房地产管理局批准。第十条 双方同意房屋交付后30日内共同到预售登记的管理部门办理房屋买卖立契手续,并按
33、有关规定申领房地产权属证件。第十一条 办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。第十二条 本契约在履行中发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。第十三条 本契约未尽事项,在不违反本契约的前提下,双方可签订补充协议。本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不行分割的组成部分,具有同等的法律效力。第十四条 本契约本一式两份,甲乙双方各执一份,副本_份,交房地产管理部门_份。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定代表人(签字):_ 代理人(签字):_地址:_ 地址:_联系电话:_ 联系电话:_邮政编码:_ 身份证号码:_年_月_日 _年_月_日签
34、订地点:_ 签订地点:_预售登记机关(盖章):_经办人(签字):_年_月_日附件一、房产平面图及装修、设备标准(略)。二、付款方式(略)。商品房买卖合同6合同编号:_出卖人:_买受人:_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据1、出卖人以方式取得座落于_地块的国有土地运用权。2、该地块为:_,土地运用权面积为:_,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_,土地运用年限自_年_月_日至_年 _月_日止。3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房为:
35、_,建设工程规划许可证号为:_,建筑工程施工许可证号为:_,建设工程施工合同约定的开工日期为:_,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_.其次条 商品房状况该商品房销售许可证号:_.商品房座落:_区_县_路、道、街。设计用途_;建筑结构_;建筑层数为_层。建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等状况见附件二。第三条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元。2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_