《2022乡村道路施工合同精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022乡村道路施工合同精品.docx（72页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022乡村道路施工合同乡村道路施工合同在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是我为大家整理的乡村道路施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。乡村道路施工合同1发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一样，订立本合同，共同遵守。一、 工程名称： 广场土石方工程二、 施工地点：重庆市大渡口区 地块三、 承包范围：图纸范围
2、(详见附图20xx年中煤国际工程集团重庆设计探讨院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场找寻、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方供应接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所须要的工作。四、 质量要求4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必需限制在-100mm+100mm以内;4.2严格根据土石方施工规范、爆破施工规范施工;4.3严格限制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采纳非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性;4.4渣土外运必需严格根据卫生城市要求采纳相应处理措施，保证环4.5限制施
3、工噪音，严禁扰民，限制爆破，保证周边建筑及他人人身财产的平安;4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。五、合同工期工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。六、合同价款6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准;6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干运用，甲方不再增加任何费用;6.3上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便
4、道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、平安文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或示意的全部一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所须要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人6.4土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方状况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状
5、图和竣工图进行开挖工程量计算。6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必需限制在100mm以内，否则视为不合格。七、竣工验收工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方协作的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。八、付款方式当工程全部完工并阅历收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。九、双方责任9.1甲方责任9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度限制。9.1.2向乙方供应必要的地下管线资料。9.1.3组织对工程的竣工
6、验收。9.1.4按合同约定刚好办清工程结算。9.1.5按合同约定刚好支付工程款。9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：0020：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不担当因下雨及其他缘由造成停工、窝工等产生的一切费用。9.2乙方责任9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。9.2.4乙方必需按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。
7、9.2.5保证文明施工、平安生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的平安教化，消退事故隐患，杜绝一切平安事故的发生。施工过程中所发生的一切平安事故，责任及经济损失全部由乙方担当，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、平安检查，如发觉有不合格的必需马上整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20xx元的违约金。9.2.6乙方严格根据国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。9.2.7完工后，乙方必需书面报请甲方竣工验收。9.2.8工程施工中刚好形成完整、精确、真实的工程技
8、术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。9.2.10乙方有义务担当甲方托付的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。9.2.11乙方在施工过程中，如发觉不明管线等，应刚好通知甲方，否则后果自负。9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。十、违约责任10.1乙方必需严格根据本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正值理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。 10.2乙方必需严格根据甲方的要求在红线范围内平基至规
9、定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。10.3乙方违反9.2.3、9.2.5条规定，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。10.4乙方必需在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将担当工程总价5的违约金。10.5乙方违反9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方移交全部工程技术档案资料，每日担当工程暂定总造价3的违约金。10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行托付施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。10.7若乙方不按9.2.6
10、条款执行(或前一道工序未阅历收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;其次次处违约金10000元;第三次处违约金20xx0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方担当。10.8甲方违反9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不订正或拖延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。十一、纠纷处理本建设工程发生争议，甲方与乙方应刚好协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。十二、合同生效及其他1
11、2.1因不行抗力事务导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。12.3未尽事宜，经双方协商一样，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。立合同人：发包人：法定代表人：联系人：开户行：帐号：联系电话：承包人： 法定代表人： 联系人： 开户行： 帐号： 联系电话：年月日：乡村道路施工合同2发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚
12、恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目1、路基长5公里，路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）壹拾陆万元 （人民币）￥：16万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。
13、甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务： 1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对
14、国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，
15、乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：XX年9月25日竣工日期：XX年11月25日合同工期总日历天数60天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：XX年4月18日合同订立地点：天祝县赛什斯镇本合同双方约定签字盖章后生效。发包人： （公章）承包人： （公章）乡村道路施工合同3发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本
16、合同，共同遵照执行。一、工程项目1、 工程名称： 马路桥涵工程2、 工程地点： 花久马路DJ5标K56-K593、 承包范围： 94.68米桥涵施工4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过5、 合同价款：以甲方业主最终确定结算单价在扣除 的费 用后，作为双方之依据。二、 施工及质量要求1、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、平安、生产。2、因乙方缘由造成工程质量缺陷或延误工期，乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的经济惩罚。三、履约保证金甲、乙双方约定，为切实保证工程质量和工期，乙方在本合同签约后 日内须向甲方支付合同履约保证金 元，待双方所签订
17、合同自然终止，在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。四、 施工日期自 年 月 日始至 年 月 日终止。五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立，由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。六、本合同一式两份，甲、乙双方各备存一份。甲 方： 乙 方：托付代理人： 托付代理人：身份证号码：年 月 日乡村道路施工合同4发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组承包方（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法，订立本协议书。第一条工程概况1、甲方工程项目为公益项目，资金通
18、过捐献筹集。2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。3、工程施工内容：清路基、砌石、填土及夯实、涵洞接长、水泥路面。4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包平安等。5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。6、工期：天。即自年月日开工至年月日竣工；其次条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。四、因设计变更或非乙方缘由造成的停水、停电及不行抗拒因素影响，导致停工8小时以上，
19、工期相应顺延。五、发生广东省建设工程标准施工合同规定的不行抗力事务影响时，工期相应顺延。六、因乙方缘由，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权干脆在工程款中扣除。第三条工程质量和竣工验收一、分项工程的工程质量要求（一）清理路基1、须要对路基范围内的杂草、树木清理干净。2、须要对路基范围内的软泥清理干净。3、须要排干路基范围内的积水。（二）砌石1、落脚石块应采纳大块石，单块重量不小于50公斤。2、采纳的块石应为坚硬石，不准采纳风化石。3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面对路中心倾斜。4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排
20、水孔。5、砌石外露面须要实行砂浆沟缝。（三）填土及夯实1、采纳好土回填路基，禁止采纳软泥回填。2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。（四）涵洞接长1、清理基底软泥；2、侧墙砌石，墙厚70公分。3、盖板采纳钢筋网+c20混凝土浇筑，厚度15公分。（五）水泥路面1、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。2、实行c20标号混凝土协作比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。协作比为：0.51:1:1.81:3.68。3、水泥采纳东风水泥，砂子实行河砂，禁止采纳麻枯砂。4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收
21、。甲方代表同意验收后方可运用。5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。二、隐藏工程和中间工程的检查与验收1、隐藏工程：清基、落石脚等2、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应担当费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐藏及中间，乙方应提前24小时通知甲方。三、当甲方代表发觉有质量问题时，乙方应刚好进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。四、在竣
22、工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前修理完善。五、由于乙方缘由造成质量事故或返工，其返工费由乙方担当，工期不顺延。六、工程竣工后，乙方应刚好通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的人工费，看管费每天100元人民币。七、材料在运用前，乙方应供应给甲方样品，并经甲方确认后，方可运用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格根据设计方案施工。如发觉施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所奢侈的材料及人工均由乙方负责
23、。八、依据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改看法，须刚好向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。九、乙方应做好质量和平安保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和平安事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满足。第四条工程计量和工程结算一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的状况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最终以双方核实的为准。二、全部的分项工程计量必需由双方在现场实测实量，双方签字认可。三、
24、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以依据现场状况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。第五条工程款支付1、签订合同七天内，预付工程总价20%，计为元整，作为备料款。2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价60%。3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。4、按工程总价的5%为质保金，计为元整；第六条保修约定一、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所
25、造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的修理，如不属于以上问题造成的修理，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行托付第三方进行修理，费用由乙方担当。第七条合同争议与终止一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，实行向当地的人民法院起诉。二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。甲方代表：乙方：身份证号码：身份证号码：地址：地址：开户行：帐号：开户行：帐号：电话：电话：
26、日期：日期：乡村道路施工合同5甲方:乙方:一、工程名称:广州市亚运城D地块土方工程二、工程地点:广州番禺区亚运城三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的平安防护设施,现场的平安文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。四、工程范围:按甲方供应的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场。五、合同工期:开工日期:20xx年3月1日;竣工日期:20xx年1月10日。合同工期总日历天数3
27、10天。六、合同价款:本合同采纳单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所须要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:1、场内回填部分，按20元/m3(运距2公里内);2、余土外运部分，按48元/m33、场内回填工程量约为11万立方，土石方外运工程量约为33万立方米,合同金额暂定 1804万元。七、工程结算:工程完成5000m3时，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工验收合格广州亚运城D地块土方工程 1八、工程质量及技术要求:本工程严格根据国家现行土石方爆破工程施工
28、质量验收规范、建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范等进行施工和验收。同时,本合同约定:1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于10cm,垂直面无偏坡。2、进场施工前,必需提前7天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、平安文明施工方案及质量进度保证措施。3、场内填筑部分必需分层碾压密实,并优先选择页岩以内土石方回填,且在页岩以内土石方有剩的状况下,不得选用砂岩回填。4、建筑物及其基础外边线 6m以外范围内,回填土石方必需分层碾压,密实度不得小于90%。5、竣工资料为壹式伍套。九、平安施工:乙方应严格根据国家有关平安施工规范进行施工,实行严格有效的平安
29、防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。十、违约责任:1、本合同工程不允许分包,若甲方核实乙方有分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必需无条件退场,并担当该工程总工作量20%的违约金。2、若乙方延误工期,甲方按1000元 /天扣罚乙方工程款。十一、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。发包单位: 承包单位:法定代表: 法定代表:签订日期：签订日期：乡村道路施工合同6乡村道路施工合同发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协
30、商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、 工程名称：乡村路面硬化2、 工程地点：泽覃乡五龙村仙水组3、 承包范围：1.2公里水泥硬化。4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、 合同价款：合同价为每公里24万元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。二、 技术要求1、路面为375px厚C20水泥混凝土路面，宽4米。2、 自然级配砂砾石垫层，厚度500px自然级配砂砾石,宽度6M。3、 500px厚3:7灰土垫层。三、 施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机
31、压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、 双方权利和义务1、甲方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。2、甲负责场地三通一平。3、乙负责本工程施工范围内的施工平安工作。乙方应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作甲方和监理单位进行质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付30%，工程竣工验收完后分阶段视状况支付 下剩款项。工程质量保证金为总造价的5%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、
32、平安文明施工乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。乙方在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有乙方自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、竣工验收乙方在工程具备竣工验收条件钱24小时通知甲方组织竣验收。甲方在收到通知后刚好组织有关单位进行验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法。乙方按要求整改，并担当自身缘由造成的整改费用。八、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效
33、。甲方:乙方:年月日乡村道路施工合同7XX乡xx村委会： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务，经甲、乙双方协商，订立如下合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及规模马源村0.5公里，宽3-3.5米，厚18公分。二、工程质量1、垫层：垫层补强所用材料为碎砾石，规格为碎砾石在4厘米以下，按10标准厚度补强进行压实整平。2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西万年青牌水泥标号为325#，用强制性方式搅拌机，路面表面采纳抗滑粗糙面，其抗滑构造深度为0.6毫米，胀缝每4米设一道，用切割机切割。保养期为28天，第17天内昼夜每2小时洒水1次，
34、第814天内白天洒水6次，第1528天白天洒水4次，每天洒水必需饱满，混凝土板断裂块数应不超过受检块数的1%，断裂块实行相应的有效措施弥补，板块裂缝应不超过受检块数的8，并应实行相应的有效措施弥补，板块裂纹块数应不超过受检块数的12，石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现象，不超过受检面积的3。3、路肩：水泥两边路肩标准为0.50米。上述未涉及的部分必需按交通颁布规范要求进行施工。三、工程监理1、工程中有不符合或严峻违反操作规程及未按前述的工程规模、质量要求进行施工的，监理人员有权责令停工、返工。2、前一道工序完工后，必需经监理人员验收后，方可进行下一道工序，绝不允许先进行下一道工序施工，然后补办
35、验收手续。3、付款必需有监理负责签字。四、有关事项1、乙方必需有1至2名马路技术人员负责施工技术，把握施工质量，1名有施工阅历的施工人员自始至终干脆参加指导施工。2、项目资金，待甲方验收合格后结算并支付。3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。4、无任何条件(除不行抗拒的自然灾难)延期竣工，每延期一天扣款20xx元。5、施工中，因质量问题监理人员责令的停工、返工引起的费用由乙方自负。6、税收和管理费等根据国家有关政策由乙方担当。7、在路面完工后，甲方要协作乙方管理好路面，假如乙方管理不到位造成的工程质量由乙方负担。假如当地百姓强行提前通车造成的工程质量问题由甲方负担。五、工程造价。按实际
36、现浇水泥面面积计算造价，每平方米40元，按包干经费进行结帐，单价不随物价上涨及政策调价而变更，该工程总造价2万元。六、付款方式由施工单位带资修建，工程验收合格后，余卢村委会付工程资金的90%，余额待一年后工程无问题付清。七、开工、竣工、验收日期1、开工日期20xx年7月10日之前2、竣工日期：20xx年8月20日本合同一式两份，甲乙双方各一份，本协议自签字之日起生效。甲方： 乙方(施工单位)：法人代表： 代表：年月日：乡村道路施工合同8发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为促进农村经济发展，服务农村建设，*村实施村道马路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方
37、经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。一、工程名称及地址：*县*乡*村村道马路硬化工程，地址在*县*乡*村境内。详细施工范围：二、施工方式：本次施工由乙方实行全承包（即包工、包料、包平安）的方式进行作业。三、工程价款及支付方法：工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。详细支付方法：路基完成后，拨付工程万元；其次层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。五、工程施工期限：从年月日起至年月日止。遇雨天工期顺延。六、平安责任：1、乙方须为施工人员购买相应的平安生产保险，其产生的
38、费用由乙方负责支付。2、施工中的一切平安责任及后果由乙方自负，并担当一切法律责任，甲方概不负责。七、其他约定：1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所运用材料应符合相关标准和质量要求。4、施工过程中甲方支配人员进行质量监督，乙方应无条件听从。5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经
39、济损失。九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。甲方：（盖章）法人代表（签字）：乙方：（盖章）法人代表（签字）：年月日乡村道路施工合同9发包方：法定代表人：承包方：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批
40、准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方_至_农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：工程内容：二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、
41、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工
42、所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按_元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准
43、，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：_年_
44、月_日；合同工期总日历天数_天。七、质量标准风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。1、工程质量标准：合格。2、乙方必需细心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的全部经济损失均由乙方担当，甲方将赐予肯定的经济惩罚。3、由于乙方偷工减料等施工缘由引起工程质量问题，由此造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_