蔬菜大棚喷灌施工合同.docx

上传人:安*** 文档编号:18948619 上传时间:2022-06-03 格式:DOCX 页数:15 大小:19.25KB
返回 下载 相关 举报
蔬菜大棚喷灌施工合同.docx_第1页
第1页 / 共15页
蔬菜大棚喷灌施工合同.docx_第2页
第2页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《蔬菜大棚喷灌施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《蔬菜大棚喷灌施工合同.docx(15页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、蔬菜大棚喷灌施工合同蔬菜大棚喷灌施工合同篇一:灌溉系统安装工程合同灌溉系统安装工程合同甲方:鲁甸县鸭子塘农业开发农民专业合作社乙方:鲁甸县兴乐钢制品有限公司根据(中华人民共和国经济合同法)及甲方要求,结合甲方本地的详细情况,经双方友好协商,就乙方承当甲方灌溉系统的设计、安装及材料设备供给,签订本合同:第一条项目大概情况一、项目名称:桃源乡鸭子塘蔬菜单体大棚喷灌设施建设工程二、项目地址:桃源鸭子塘自然村三、项目内容:蔬菜单体大棚喷灌系统,抽水泵房系统、喷灌加压系统及外管路的材料及安装。四、本工程包括系统设计、材料选购、运输、安装调试至交付甲方使用全经过灌溉水源及泵房建设由甲方负责。第二条工程造价

2、及付款方式一、工程造价:工程总造价为人民币,其中抽水泵房系统元、喷灌加压系统及外管路元、单体大棚内喷灌系统元。二、本协议签订后,甲方先支付万元给乙方作预付款,安装完工并验收合格后,甲方在结算并一次性支付清工程款给乙方。结算时按实际工程和预算报价单计算。第三条安装期间一、乙方收到甲方支付的工程预付款后,应保证在15天内完工。二、如遇下列情况,工期相应顺延。甲方未能按时提供现场,影响进场施工;未按合同规定支付款项,工程因进度款而影响施工;人力不可抗的因素延误工期如下雨。第四条工程质量和检查验收一、工程设计、安装必须严格遵守国家公布的(灌溉工程技术规范)及有关安装技术标准施行。二、整套系统投入使用后

3、,保修壹年保修时间自工程验收交付之日起计。在保修期内,若属材料质量问题或安装不当造成整套设备不能正常使用,乙方负责设备、材料的无偿更换及维修费用。第五条双方责任一、甲方负责提供堆放材料的仓库。二、甲方必须按合同规定支付款项。三、乙方在收到甲方款项后必须按合同规定保质保量地按时完工,若因乙方原因给甲方造成经济损失,则甲方有权无条件向乙方索赔损失。第六条附则一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。二、本合同自双方代表签字、加盖公章后生效。三、本合同一经签订,双方应共同遵守,未尽事宜经双方友好协商后可另行补充,补充合同和本合同具有同等的法律效力。四、附预算单于后。甲方:乙方:法人:法人:代理人:代理人

4、:合同订立时间:年月日篇二:蔬菜温室大棚承建合同书(全)蔬菜温室大棚承建合同书发包方:下面简称“甲方承包方:下面简称“乙方为了搞好蔬菜大棚建设项目,甲、乙双方经平等协商一致,达成如下一致意见以资共同遵守。一、项目名称与建设地点:项目名称:建设地点:二、建设内容:乙方根据甲方的要求确定施工方案,按照合同附件标准建设大棚个每个约平方米。包工、包料,但合同另有约定的除外。三、工程造价:材料款¥:人民币大写:。安装费¥:人民币大写:。本工程造价不含税,不含运费。四、付款方式:甲方根据下列时间向乙方支付合同价款,并将资金打入乙方账户。乙方账户:开户行:一合同签订后甲方先付工程所需全额材料款的50%。计¥

5、:元;二工程施工前甲方付清剩余的50%材料款和50%的总安装费。计¥:元;三工程完工验收合格后,甲方付清剩余的50%安装费。计¥:元;五、工程承包内容及范围:本合同为包工包料,不含土建工程。详细内容有:六、工程开工日期:1、本工程与年月日开工,工人进入施工现场。2、工期延误。对下面造成完工日期推延的延误,工期应予顺延。1工程量变化和设计变更;2一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的;3甲方未按时拨付工程款或未按合同规定提供相关材料、设施的;4不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气;5合同规定或甲方代表同意工期顺延的其他情况;6因当地部门或人员阻挠施工或成心刁难,甲方未能及时协

6、调导致施工无法进行的。以上情况发生后,乙方就延误的内容和因而发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表应在3日内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期及赔偿要求已被确认。7因行政机关要求停工的或因甲方未办理合法手续由执法部门责令停顿。8因甲方原因造成的其他延停工情况或甲方有违约情况的。七、设计变更。1、甲方需要做温室工程变更时,应提早7日通知乙方,并给乙方充分的准备时间,由此造成乙方增加的材料费、工时费等费用由甲方承当,工程工期相应顺延。2、乙方需要做温室工程变更时,需经甲方代表同意,工程工期相应顺延。3、因以上任何一方变更给对方造成经济支出和损失,由变更方承当,该工程工期相应变更。八

7、、工程完工日期:自开工之日起日内完工,遇阴雨天气及施工条件缺乏等不能施工时日期顺延。九、工程完工验收标准:1、工程全部安装调试完成,甲乙双方根据乙方提供的工程验收标准共同进行验收,经历收合格在验收文件上签字确认。2、在接到乙方验收通知3日内甲方不进行验收,可视为甲方认可工程质量合格或单项工作合格,通过验收,甲方应按合同规定支付工程款。同时乙方人员能够撤回,工程保管及附随义务由甲方负责。3、工程未经历收甲方不得提早使用和擅自动用,否责视为验收合格十、双方其他义务:一甲方义务:1、向乙方提供明确的大棚尺寸,由甲方提供尺寸不准而造成的经济支出以及乙方有关损失,由甲方承当。2、按合同规定的时间和条件付

8、款。3、在乙方开工前,甲方确保已完成土地征用、房屋拆迁、土地及地上建筑、苗木的赔偿、消除地面、架空和地下障碍及施工应办理的一切合法手续等工作,使施工现场到达“三通一平即通水、通电、通路、地面平整,具备施工条件,并负责施工现场的正常的水、电供保证,负责施工期间运输道路的通畅。施工用水、电由甲方通到温室施工区域。本工程不含土建部分。4、协助乙方办理施工中当地有关部门要求办理的相关手续主要指施工人员暂住户口等,协调好相关部门关系,并负责协调解决工地的纠纷和保卫。5、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物等设施的迁移或保护,并承当有关费用。6、甲方不按约定完成以上工作造成延误,承当由此造成

9、的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。7、保证施工现场水、电正常供给。二乙方义务:1、根据甲方要求,提供合格的大棚保温被、卷帘机、大棚骨架以及相关材料,确保甲方正常使用。2、乙方负责安装以及提供使用技术指导。3、乙方收到甲方首笔材料款后应及时安排生产,保证工期的顺利进行,确保甲方的正常使用。4、乙方对本人的产品提供维修服务。一年内,乙方产品本身原因出现质量问题,由乙方负责。由甲方使用不当引起的损坏,由甲方承当相关费用。十一、违约责任:一、甲方未按照约定按时支付乙方合同价款时,乙方有权停工。二、因一方违约致使合同不能履行,另一方有权中止或解除合同,但应书面通知违约方,通知到达对方时生效,由

10、违约方承当违约责任。三、工程验收合格后,甲方不按合同规定支付工程款包括工程尾款的,乙方质保和售后服务责任免除。乙方对该工程享有留置权。十二、不可抗力:1、“不可抗力是指在本合同签订后发生的、本合同签订时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克制的、阻碍任何一方全部或部分履约的所有事件。该类事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争等。2、假如发生不可抗力事件影响一方履行其在本合同项下的义务,此种情形不视为违约,但发生不可抗力的一方应及时书面通知另一方,并在其后的15日内提供证实该不可抗力事件发生及其持续时间的足够证据,其履行义务的时间可顺延至不可抗力事件结束。但不可抗力事件影十三、争议解决:双方发生争

11、议,协商解决;协商不成,提交非违约方住所地人民法院解决。十四、合同生效:本合同由双方签字盖章后生效。甲方:代表人:乙方:代表人本合同签订日期:年月日篇三:薄膜温室大棚合同书石斛种植薄膜温室大棚及配套设施建设项目甲方:乙方:昆明合同书建设单位福牛温室园艺有限公司施工单位根据(中华人民共和国合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)及相关法律法规,经甲乙双方相互协商一致,达成如下合同条款:一、工程大概情况1、工程名称:石斛种植薄膜温室大棚及配套设施建设项目2、工程地点:223、安装面积:8192米2048米/栋4栋二、工程基本参数及项目内容1、薄膜温室大棚主体部分温室单栋面积为2048米,每栋为8连跨

12、构造,栋长为32米,总计2建设四栋,施工安装面积为8192米;温室跨度为,肩高为,拱高为,总栋高为;开间为,拱杆间距设置为,四周端山墙及侧山墙辅立柱间距为,设置三道纵梁,门组合采用梭槽推拉,设置二道塑料推拉门,规格为1800mm20XXmm;薄膜温室拱杆、纵梁、卷膜杆均采用25管材,主立柱采用60管材,棚头端立管、抗风平八撑采用32管材,天沟水槽采用420热镀锌板制作;温室外层卡槽采用厚热镀锌卡槽,端山墙设置五道卡槽,顶部每一拱设置六道卡槽(两个边拱设置四道卡槽),侧山墙设置四道卡槽;温室内层卡槽采用厚热镀锌卡槽,内端山墙设置三道卡槽,下弦拉杆处设置一道卡槽,内侧山墙设置三道卡槽;温室外层卷膜

13、设备采用韩国式卷膜器,顶部通风采用双向卷膜顶通风(两个边拱设置一道卷膜通风),顶部开窗宽度为,侧山墙采用侧卷膜通风,侧开窗为,端山墙有门端不设置端山墙通风窗,无门端设置端通风窗;温室内层采用上海产蜗轮蜗杆卷膜器,侧边及端山墙设置外通风窗的地方,均设置内层卷膜设备,卷膜高度为2m;覆盖材料内层及外层采用12丝国产优质膜,端山墙外层与内层间距为60mm(即一个主立柱的位置),顶部外层覆盖在拱架上,内层平铺在下弦拉杆位置处;钢构造主体材料均采用热镀锌材料;温室基础砼采用人工搅伴混凝土现场浇筑,混凝土基础规格为:500mm500mm500mm;基础预埋件采用四根16400钢筋,与主立柱采用满焊连接;工程不包括室内苗床、室内外散水、排水、温室墙裙、场地平整等费用未尽事宜,以预算书及设计施工图纸为准。2、温室内遮阳部分遮阳采用宽度为5m,遮阳率为85%的塑料黑;遮阳顶部沿开间方向采用平顶式布置,托幕线间距为1m,两边各下垂3m;端山墙阳光斜射端布置遮阳,固定在卡槽内;未尽事宜,以预算书及设计施工图纸为准。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 合同协议

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁