《钢构造厂房施工合同书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢构造厂房施工合同书范本.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、钢构造厂房施工合同书范本钢构造厂房施工合同书范本钢构造厂房施工合同书范文一发包单位:(下面称甲方)承包单位:(下面称乙方)根据（中华人民共和国建筑法）和（中华人民共和国经济合同法）及本工程的详细情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、工程地点：二、工程名称：三、工程面积：四、承包方式：五、工程造价：六、工程期限：开工年月日完工年注：如碰到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的%，完工经历收后付清全款。七、甲、乙双方责权：1.乙方应按钢构造标准及施工工艺施工。2.
2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。3.乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。4.工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。5.钢构造税收由乙方负责。6.进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：1.使用不善、人为毁坏。2.自然灾祸：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。九、其他约定：1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自
3、行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承当。2.末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。3.本合同一式两份，甲方双方各执一份。4.注：本合同施工范围只包括钢构造(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。甲方：乙方：甲方盖章：乙方盖章：年月日年月日钢构造厂房施工合同书范文二甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢构造屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，根据（中华人民共和国经济合同法）有关内容，特签定下面条款，供双方共同执行。一、工程大概
4、情况：1、工程名称：*X有限公司厂房钢构造屋面2、工程地点：蒲江成佳3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢构造部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。钢架梁采用H型钢，为300150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C1005020，8米开间用C1005020，屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。4、工程数量：建筑面积4512平方米5、开工日期、工期：合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。二、工程价款、付款方式：1、工程价款：工程为全包工程，工程造价为：*元/平方米，总计1082*元。(工程验收后以实际面积结算)2、付款方
5、式：合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的*%即325*元(大写：叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开场吊装后，甲方再付给乙方工程总价的*%即325*元(大写：叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后，甲方再付给乙方*%即325*元(大写：叁拾贰万伍仟元)，其余款项(*%)，甲方在工程完工6个月后一次付清。3、工程验收：施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。三、甲方的义务和责任：1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供应乙方;2、施工经过中，协助乙方协调好各种关系;3、提供施工所需的水、电源。四、乙方的义务的责任：
6、1、乙方须严格根据合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证实，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿;2、在施工经过中，乙方应文明施工;3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。五、保修期：钢构造部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢构造的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架外表防腐保质期为两年。六、违约责任：1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失;2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金;3、施工经过中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。七、违约解决方式：经济仲裁
7、委员会仲裁或人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。甲方(代表)：乙方(代表)：钢构造厂房施工合同书范文三发包方：_承包方：_签订时间：_签订地点：_根据（中华人民共和国经济合同法）和（建筑安装工程承包合同条例）及有关规定，为明确双方在施工经过中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包范围和内容：(详见工程附件图);工程建筑面积_(平方米);其它：_四、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元)。第二条施工准备一、发包方：1.月_日前做好建筑红线以外的
8、“三通，负责红线外进场道路的维修。2.月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应知足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，约定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日完工验收。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供
9、施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工;2.凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因此影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达：二、承包
10、方必须严格根据施工图纸、讲明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工经过中必须遵守下列规定：1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发
11、包方和质量监督站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监督站进行构造中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后施行;6.工程完工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过完工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供给、验收和差价处理一、由发包方供给下面材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能
12、用于工程，任何一方以为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理办法：_第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价_%备料款，计人民币_万元。_二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%;2.承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在_日内按核实的工程进度
13、支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%;3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%。三、工程价款支付到达合同总价款的*%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。六、本合同造价结算方式：_第七条施工与设计变更一、双方认可的设计图纸、讲明和有关技术资料，作为施工的有效根据，承、发包双方均不得擅自修改
14、。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取施行，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予施行。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在获得投资落实证实
15、，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予施行。第八条工程验收一、工程施工中地下工程、构造工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程完工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。二、工程完工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提早或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行本人应负的责任，除完工日
16、期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经历收，发包方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法任何一方违背合同规定，双方协商不成，按下面第()项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程完工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，能够签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_法定代表人(签章)：_法定代表人(签章)：_委托代理人(签章)：_委托代理人(签章)：_