《蔬菜温室大棚承建合同书(全)_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《蔬菜温室大棚承建合同书(全)_1.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、蔬菜温室大棚承建合同书(全)蔬菜温室大棚承建合同书发包方：下面简称“甲方承包方：下面简称“乙方为了搞好蔬菜大棚建设项目，甲、乙双方经平等协商一致，达成如下一致意见以资共同遵守。一、项目名称与建设地点：项目名称：建设地点：二、建设内容：乙方根据甲方的要求确定施工方案，按照合同附件标准建设大棚个每个约平方米。包工、包料，但合同另有约定的除外。三、工程造价：材料款￥：人民币大写：。安装费￥：人民币大写：。本工程造价不含税，不含运费。四、付款方式：甲方根据下列时间向乙方支付合同价款，并将资金打入乙方账户。乙方账户：开户行：一合同签订后甲方先付工程所需全额材料款的50%。计￥：元；二工程施工前甲方付清剩
2、余的50%材料款和50%的总安装费。计￥：元；三工程完工验收合格后，甲方付清剩余的50%安装费。计￥：元；五、工程承包内容及范围：本合同为包工包料，不含土建工程。详细内容有：六、工程开工日期：1、本工程与年月日开工，工人进入施工现场。2、工期延误。对下面造成完工日期推延的延误，工期应予顺延。1工程量变化和设计变更；2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的；3甲方未按时拨付工程款或未按合同规定提供相关材料、设施的；4不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气；5合同规定或甲方代表同意工期顺延的其他情况；6因当地部门或人员阻挠施工或成心刁难，甲方未能及时协调导致施工无法进行的。以上情
3、况发生后，乙方就延误的内容和因而发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表应在3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期及赔偿要求已被确认。7因行政机关要求停工的或因甲方未办理合法手续由执法部门责令停顿。8因甲方原因造成的其他延停工情况或甲方有违约情况的。七、设计变更。1、甲方需要做温室工程变更时，应提早7日通知乙方，并给乙方充分的准备时间，由此造成乙方增加的材料费、工时费等费用由甲方承当，工程工期相应顺延。2、乙方需要做温室工程变更时，需经甲方代表同意，工程工期相应顺延。3、因以上任何一方变更给对方造成经济支出和损失，由变更方承当，该工程工期相应变更。八、工程完工日期：自开工之日起
4、日内完工，遇阴雨天气及施工条件缺乏等不能施工时日期顺延。九、工程完工验收标准：1、工程全部安装调试完成，甲乙双方根据乙方提供的工程验收标准共同进行验收，经历收合格在验收文件上签字确认。2、在接到乙方验收通知3日内甲方不进行验收，可视为甲方认可工程质量合格或单项工作合格，通过验收，甲方应按合同规定支付工程款。同时乙方人员能够撤回，工程保管及附随义务由甲方负责。3、工程未经历收甲方不得提早使用和擅自动用，否责视为验收合格十、双方其他义务：一甲方义务：1、向乙方提供明确的大棚尺寸，由甲方提供尺寸不准而造成的经济支出以及乙方有关损失，由甲方承当。2、按合同规定的时间和条件付款。3、在乙方开工前，甲方确
5、保已完成土地征用、房屋拆迁、土地及地上建筑、苗木的赔偿、消除地面、架空和地下障碍及施工应办理的一切合法手续等工作，使施工现场到达“三通一平即通水、通电、通路、地面平整，具备施工条件，并负责施工现场的正常的水、电供保证，负责施工期间运输道路的通畅。施工用水、电由甲方通到温室施工区域。本工程不含土建部分。4、协助乙方办理施工中当地有关部门要求办理的相关手续主要指施工人员暂住户口等，协调好相关部门关系，并负责协调解决工地的纠纷和保卫。5、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物等设施的迁移或保护，并承当有关费用。6、甲方不按约定完成以上工作造成延误，承当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失
6、，工期相应顺延。7、保证施工现场水、电正常供给。二乙方义务：1、根据甲方要求，提供合格的大棚保温被、卷帘机、大棚骨架以及相关材料，确保甲方正常使用。2、乙方负责安装以及提供使用技术指导。3、乙方收到甲方首笔材料款后应及时安排生产，保证工期的顺利进行，确保甲方的正常使用。4、乙方对本人的产品提供维修服务。一年内，乙方产品本身原因出现质量问题，由乙方负责。由甲方使用不当引起的损坏，由甲方承当相关费用。十一、违约责任：一、甲方未按照约定按时支付乙方合同价款时，乙方有权停工。二、因一方违约致使合同不能履行，另一方有权中止或解除合同，但应书面通知违约方，通知到达对方时生效，由违约方承当违约责任。三、工程
7、验收合格后，甲方不按合同规定支付工程款包括工程尾款的，乙方质保和售后服务责任免除。乙方对该工程享有留置权。十二、不可抗力：1、“不可抗力是指在本合同签订后发生的、本合同签订时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克制的、阻碍任何一方全部或部分履约的所有事件。该类事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争等。2、假如发生不可抗力事件影响一方履行其在本合同项下的义务，此种情形不视为违约，但发生不可抗力的一方应及时书面通知另一方，并在其后的15日内提供证实该不可抗力事件发生及其持续时间的足够证据，其履行义务的时间可顺延至不可抗力事件结束。但不可抗力事件影十三、争议解决：双方发生争议，协商解决；协商不成，提交非违约方住所地人民法院解决。十四、合同生效：本合同由双方签字盖章后生效。甲方：代表人：乙方：代表人本合同签订日期：年月日