《建设部建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设部建设工程施工合同.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设部建设工程施工合同第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称:根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程大概情况工程名称：工程地点：工程内容:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:完工日期：四、质量标准工程质量标准:到达国家现行工程质量验收统一标准五、合同价款金额(大写:￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:、本合同协议书、中标通知书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分（通
2、用条款）中分别赋予它们的定义一样。八、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3、语言文字和适用法律、标准及规范31本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：（建筑法）、（建筑工程质量管理条例）、（合同法）、（招投标法）二、双方一般权利和义务5、工程师2监理单位委派的工程师姓名：职务:发包人委派职权:需要获得发包人批准才能行使的职权:无5.发包人派驻的工程师发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:5不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名:职务:无、
3、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成下面工作；施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:无三、施工组织设计和工期0、进度计划10承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间:承包人开工前三天内向发包人提供施工组织设计一份3、工期延误1.1双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收1、隐蔽工程和中间验收7.1双方约定中间验收部位:按分部(子分部)分项子分项)工程完工时间,组织中间验收9、工程试车19.5试车费用的承当：无五、安全施工六、合同价款与支付3、合同价款及调整3.2本合同价款采用邀标方式确定。采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:该工程采用邀标价，已包括承包人收取的各种费
4、用24、工程预付款发包人向承包人预付工程款得时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后,施工队伍进场，按付3%工程款5、工程量确认25.承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:26、工程款(进度款支付双方约定的工程款进度款支付的方式和时间：施工单位进场后预付工程总价的30%作为备料款,其余按工程进度拨付至工程总价的90%，工程结算后一周付工程总价的9%,留%作为质量保证金七、材料设备供给27、发包人供给材料设备27.4发包人供给的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承当责任如下:材料设备单价与一览表不符：28承包人采购材料设备的约定：八、工程变更九、完工验收与结算32、完工验收32.1承包
5、人提供完工图的约定：承包人应按规定作好完工图及资料的编制2.6中间交工工程的范围和完工时间：无十、违约、索赔和争议35、违约.1本合同中关于发包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第2条约定发包人违约应承当的违约责任：无35.本合同中关于承包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第14.款约定承包人违约应承当的违约责任:无7、争议3.1本合同在履行经过中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二种方式解决：一提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。十一、其他、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无39、不可抗力391双方关于不可抗力的约定:根据国家有关部门认定停
6、电、下雨，工期顺延4、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项:无41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保,担保方式为：担保合同作为本合同附件。46、合同份数46.1双方约定合同副本份数:份、补充条款1.2.房屋建筑工程质量保修书发包人全称):承包人(全称:发包人、承包人根据（中华人民共和国建筑法）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体构造工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间
7、、房间和外墙面的防渗漏，供热和供冷系统,电气管线,给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。详细保修的内容,双方约定如下：按（中华人民共和国国务院建筑工程管理条例）执行二、质量保修期双方根据（建设工程质量管理条例）及有关规定，约定本工程的质量保修期如下:地基基础工程和主体构造工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人能够委托别人修理。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。1、工程质量保修金一般不超过施工合同价款的2%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为大写)。质量保修金银行利率为。2、其他约定：五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人公章承包人公章)法定代表人(签字法定代表人签字)年月日年月日