《万科--幕墙工程深化设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万科--幕墙工程深化设计合同.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、万科-幕墙工程深化设计合同幕墙工程深化设计合同发包人下面简称甲方：设计人下面简称乙方：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行招标图深化设计，根据（中华人民共和国合同法）、（建筑工程设计合同）文本GF-2000-0209及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。第一条本合同根据下列文件签订：1.1（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）、（建设工程勘察设计市场管理规定）等。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计根据2.1发包人与设计人签订的合同。2.2发包人提交的基础资料。2.3发包人提
2、供的其他相关资料。2.4设计采用的技术标准：（高层民用建筑设计防火规范）、（建筑抗震设计规范）、（建筑构造荷载规范）、（钢构造设计规范）、（玻璃幕墙工程技术规范）、（金属与石材幕墙工程技术规范）、（建筑玻璃应用技术规程）、（玻璃幕墙光学性能）、（建筑幕墙物理性能分级）等。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是互相讲明的，假如合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判定：3.1合同书3.2发包人要求3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的内容乙方对杭州明珠国际商务中心B6#楼项目进行幕墙工程招标图深化设计，深化设计范围包括：方案图中的石材幕墙、玻璃幕墙、纯玻璃幕墙、窗、雨棚
3、、旋转门、出入口进出门、B6#楼建筑图中车库出入口侧面石材及顶面、屋顶层铝格栅、项目logo标志幕墙设计由乙方根据整体建筑效果深化设计布置位置及幕墙形式及其他甲方提出的深化设计要求；设计费为25万元大写：贰拾伍万元整；设计费支付单位为本合同幕墙工程施工单位，支付时间详见本合同第六条。本合同深化设计采用限价设计，工程总造价设计限价为1700万元，包含规费、税金、措施项目费、总包配合费、管理费、利润等一切费用，限价中的人工费按实际人工单价考虑。承包人每次提交招标图包括每次经过稿、初稿及终稿时，同时向发包人提交招标图预算，须有具体的组价单，标明材料品牌、规格及技术要求。发包人应向设计人提交的有关资料
4、及文件文档视界万科-幕墙工程深化设计合同万科-幕墙工程深化设计合同第六条设计费及支付方式逾期超过20天未付的，当期设计费由甲方直接支付给乙方。第七条双方责任发包人责任：7.1.1发包人按本合同规定的内容和规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完好性、正确性负责。7.1.2发包人负责组织设计交底。7.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商相关费用，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量合理地向设计人增付设计费，但是因设计人本身原因，造成设计修改或返工的除外。7.1.4发包人应为派赴现
5、场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。设计人责任：7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，规范、标准、规程在设计经过中调整的，需符合最新规范和标准的要求。承包人接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。7.2.2设计合理使用年限为25年。7.2.3设计人按合同规定时间向发包人交付资料及文件。7.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，
6、处理有关设计问题和参加完工验收等各项验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程完工验收通过为止。7.2.5设计人在工程施工期间应安排专人对本项目进行设计服务，对工程施工进行指导，并按甲方要求及时到场配合解决现场问题要求接到通知后24小时内响应并赶到现场。7.2.6设计成果知识产权归甲方所有，设计人应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。7.2.7设计人完成幕墙工程招标图纸设计后，在幕墙施工图深化设计及施工经过中需配合甲方，提供必要的技术支持工作。支持工作主要有：幕墙施工图审核、施工图优化建议、介入甲方组
7、织的幕墙施工图评审会、施工经过中现场技术问题处理、服务派专人负责本合同幕墙工程配合工作，按甲方要求及时支持现场工作及甲方提出的其他合理要求等。第八条违约责任在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设计工作的，不退还发包人已付定金；已开场设计的，发包人应根据设计人已完成的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取弥补措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。由于设计人本身原因，
8、延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人需向甲方赔偿本合同价款额的违约金。第九条其他设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。本工程设计资料及文件中涉及的建筑材料、建筑构配件和设备，承包人应当注明其规格、型号、性能等技术指标。甲方委托乙方承当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，可以由当地建设行政主管部门
9、调整，调解不成时，双方当事人同意由杭州仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。本合同一式六份，发包人四份，设计人二份。本合同自签订之日起效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件：幕墙招标图纸深化设计要求发包人名称：盖章设计人名称：盖章法定代表人：签字法定代表人：签字委托代理人：签字委托代理人：签字签订时间：年月日签订时间：年月日合同附件：幕墙招标图纸深化设计要求一、幕墙工程招标图纸内容要求幕墙工程招标图纸一般应包括封面、目录、设计讲明、
10、材料明细表、立面图、平面图、局部大样图、节点图、埋件图以及开模图等。各部分图纸内容应统一、完善，立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致，前后对应。应包含夜景照明灯具安装构造做法、广告灯箱、店招等的构造做法。二、幕墙工程招标图纸编号要求幕墙工程招标图纸除封面外，应根据图纸内容的分类进行编号，各类别编号应统一连续。三、封面和目录设计深度要求1、封面应包括工程名称、出图日期、公司名称、主要内容等。2、目录应按全部图纸的种类划分大项，在大项下按图纸编号、名称等顺序排列，图纸页数应连续编码。四、设计讲明设计深度要求应包括幕墙工程大概情况、设计根据、主要幕墙形式讲明、幕墙构造及构造要点讲明、物理
11、性能、建筑设计、材料选择、加工与施工要求、擦窗机设置及一般讲明九个部分。1、幕墙工程大概情况应包括幕墙工程名称、建设地点、业主和建筑师及建筑总承包单位和建设监理单位全称、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体构造形式、地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、幕墙工程概述等。2、设计根据应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方公布的规范及规程、法令以及行业标准文件等。3、主要幕墙形式讲明应对幕墙工程所采用的主要幕墙形式进行扼要讲明，包括但不限于对主要幕墙形式的分布部位和位置、构造体系、龙骨和面板材质与规格等、节点做法、主要特点等的扼要讲明。4、幕墙构造及构造要点讲明应对幕墙工程的主体构造体
12、系、荷载组合、传力途径、预埋件等进行具体讲明，应表明工程设计构造形式和连接节点具有的安全性、先进性和经济性，以及立面分格和幕墙的构造厚度等。5、物理性能应明确幕墙工程的设计风压变形性能、空气浸透性能、雨水渗漏性能、平面内变形性能；隔声性能、保温性能、耐撞击性能以及光学性能等。6、建筑设计主要包括幕墙工程的防雷构造设计、防火、防水构造设计、抗震设计、耐腐蚀设计、绿色环保和节能设计、可视玻璃、透明幕墙所暴露出的内围护构造外外表墙面、梁柱、洞口、百叶等部位的设计等。7、材料选择表明用于幕墙工程的主要材料的使用部位、材质、规格、产地要求如有、主要性能指标等。一般应包括铝合金型材、钢制件、玻璃、金属板、
13、石材及其它板材、胶类、密封胶条、五金配件及其它附件等，应对幕墙工程所用的主要材料进行有针对性的讲明和描绘。幕墙材料应采用幕墙施工单位易大量生产、加工制作及施工的材料，尽量减少特殊材料、异型构件的使用。其中十分强调下面内容：1铝合金型材、钢制件、金属板、石材等需十分明确材质和外表处理要求。2玻璃需十分明确原片、钢化、夹胶、中空层、镀膜等主要性能指标，对原片颜色、玻璃均质处理、夹胶胶片、中空层的构造和填充、镀膜的类型及镀膜面的位置等要重点予以讲明。3胶类包括硅酮耐候胶和构造胶等，需十分明确区分中性或酸性、单组份或双组分等要求。4密封胶条需十分明确材质，区分三元乙丙、氯丁橡胶、硅橡胶等详细要求。5五
14、金配件需十分明确材质、开启方式、规格等指标，比方应区分不锈钢304和316的材质要求，讲明开启五金的铰链、风撑、多点锁系统详细配置、地弹簧的承重要求等。8、加工及施工要求应讲明对构件加工精度的要求、与土建设计施工的配合要求、与电气设计施工的配合要求、对幕墙施工的要求包括施工精度要求等。9、一般讲明包括对清洗设备如有及设计资料的一般讲明。五、材料明细表设计深度要求材料明细表应表示出该工程所用的所有材料，包括铝型材、玻璃、铝板、石材、钢板、钢型材、钢加工件、密封胶、胶条、保温防火材料、五金件、螺栓螺钉及其他辅材等。铝型材须讲明各种材料所有的部位，外表处理、颜色要求、材质要求、线密度和断面形式等。玻璃须讲明各种材料所有的部位和主要讲明，比方玻璃的厚度、颜色、镀膜处理等。铝板、石材、钢板、钢型材及钢加工件等须讲明各种材料所有的部位、外表处理、颜色、规格要求等。其他幕墙材料须讲明所有的部位和规格、参数等。六、平面图设计深度要求幕墙工程平面图应表示出主体构造、平面分格、立柱位置、面板等设计内容。1、构造平面幕墙平面图必须以建筑构造平面图为基准进行绘制，应准确表示出幕墙附近的主体构造，包括构造柱、构造柱、剪力墙、填充墙、主