《工程施工合同简单范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同简单范本.doc（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程施工合同简单范本工程施工自然需要签订好合同，这也是为了工程的质量负责，因此要提前做好准备才行。以下是小编为大家带来的工程施工合同简单范本，欢迎大家参考。工程施工合同简单1发包方(以下简称甲方)_承包方(以下简称乙方)_根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_.2、工程地点：_.二、工程承包范围安全维护及整改。三、合同工期_天。四、工程造价
2、工程造价为：_元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合_省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按_统一解释进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按_计取，材料价格按照_执行。3、具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整
3、、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以_市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金
4、不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的
5、该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)_乙方(公章)_年_月_日工程施工合同简单2发包发(甲方)：_承包方(乙方)：_经双方协商同意甲方将_工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程承包范围_.三、工程承包单价_.四、付款方式进度款按完成工程量_按月支付，竣工退场支付_.五、甲乙双方责任1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全
6、帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。2、乙方责任：(1)按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。(2)砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。(3)内墙抹灰工程：硂柱、墙、
7、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。(4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平
8、竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。(5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。(6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。(7)中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的7
9、0%结算。(8)工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款_元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、安全、质量罚款细则(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款_元;(2)乘坐提升架上落，每人次罚款_元。(3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款_元，并没收用电器具;(4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款_元;(5)施工中浪费材料，按原价十倍罚款;(6)高层抛掉物罚款_元，造成严重后果全部由乙方负责;(7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲
10、方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。(8)工伤、工故乙方承担30%.七、其他事项1、本工地内打架每人次罚款_元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方(甲方)签字：_承包方(乙方)签字：_签订日期：_年_月_日工程施工合同简单3发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法
11、及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称：_.2、工程地点：_.3、承包方式：_.第二条 工程期限合同工期总日历天数_天。第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_元/组(一组_块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏
12、板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条 安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条 奖惩责任1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权
13、向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_乙方：_年_月_日上一篇：家庭装修施工合同范本 下一篇：防水施工合同简单范本 相关推荐08-13广告工程施工合同协议书简写08-13工程施工合同人工费补充协议08-13建设工程施工合同协议书下载08-10工程施工合同补充协议08-10建设工程施工合同协议书08-04建工程施工合同转让三方协议01-24水电施工合同范本01-24施工合同补充协议范本11-26水电施工合同简单版范本11-26电力施工合同协议书热门排行施工合同补充协议范本在签订了施工合同之后如果还要增加条款则需要签订补
14、充协议。补充协议是怎样的?以下是小编为大家带来的施工合同补充协议范本，欢迎大家参考。施工合同补充协议1甲方：_乙方：_甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1、土建工程造价按_类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方土建工水电施工合同范本任何工程施工，我们必须要做好合同签约，这样才能偶让工作继续。以下是小编为大家带来的水电施工合同范本，欢迎大家参考。水电施工合同1发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法1 承包形
15、式：单包，即包工不包料。2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设防水施工合同简单范本合同是具有法律效益的，它能够很好的保证双方里利益，避免不必要的意外发生。以下是小编为大家带来的防水施工合同简单范本，欢迎大家参考。防水施工合同简单1甲方：_乙方：_甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场_楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。一、承包内容_楼屋面采用_卷材防水(_层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料_mm工程合同协议书范本随着人们法律意识的
16、建立，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？以下是小编为大家带来的工程合同协议书范本，欢迎大家参考。工程合同协议书1建设方：泗县刘圩镇人民政府（以下简称甲方）投资运营方：徐州翰隆投资发展有限公司（以下简称乙方）为了响应泗县县委、县政府加快新农村建设号召，促进农民致富，发展泗县农村经济，进一步落实招商引资工作，加快城镇化项目进程，甲乙双方愿意为刘圩镇镇政府启动新农村建设项目精诚合作。甲乙双方本着优势互补，平等互利、诚实信电力施工合同协议书签订合同是保障权益的前提，因此在进行电力施工之前应当要准备好合同。以下是小编为大家带来的电力施工合同
17、协议书，欢迎大家参考。电力施工合同1甲方：_乙方：_工程项目名称：_工程项目地点：_计划工作时间：_年_月_日至_年_月_日。甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双项目施工合同简单范本做项目施工，签订好合同，确保各自的权益和要明确各自履行的义务。以下是小编为大家带来的项目施工合同简单范本，欢迎大家参考。项目施工合同简单1合同编号：_发包方：_法定代表人：_承包方：_法定代表人：_按照中华人民共和国合同法的原则，并参考中华人民共和国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建筑工程施工发包与承包计价管水电施工合同简单版范本任何
18、工程施工，我们必须要做好合同签约，这样才能偶让工作继续。以下是小编为大家带来的水电施工合同简单版范本，欢迎大家参考。水电施工合同简单版1发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程名称：_第二条工程地点：_工程土建施工合同范本建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。以下是小编为大家带来的工程土建施工合同范本，欢迎大家参考。工程土建施工合
19、同1发包方：_承包方：_签约时间：_签约地点：_为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工合同人工费补充协议签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策。要将自己的写作要点和对方列出的要点以及合同范本放在手边可以看到的位置，以便在合同起草过程中随时对照。下面是小编为大家收集有关于工程施工合同人工费补充协议，建筑施工协议书范本在进行建筑施工的时候，双方一定得先达成协议，然后签订好施工合同才行，否则利益十分容易得到牵扯，以下是小编为大家带来的建筑施工协议书范本，欢迎大家参考。建筑施工协议书1建设单位(甲方)：_法定代表人：_职务_设计单位(乙方)：_法定代表人：_职务_为了明确责任，分工协作，共同完成建1790第 12 页 共 12 页