《小型工程施工合同简单范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小型工程施工合同简单范本.doc（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、小型工程施工合同简单范本合同是一种受到法律保护的书面契约，在工作生活中大家都离不开合同。那么一份施工合同应该怎么写呢?以下是小编为大家带来的小型工程施工合同简单范本，欢迎大家参考。小型工程施工合同简单1建设单位：_工程地点：_承包单位：_发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、 工程名称：_2、 工程地点：_3、 工程内容及范围：_二、承包形式：_三、工程造价及合同款支付：_1、工程总造价：_2、第一次付款：工程竣工
2、并验收合格后，支付工程总造价的95%;第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。甲方支付上述款项时，乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。四、工程期限：本工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日至_年_月_日(也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算)五、工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造
3、成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。六、违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的_支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的_支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额_的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的_支付违约金。七、工程安全要求1、乙方负责工程现场的安全文明施工，应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定，检查、
4、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。3、甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。八、双方权利义务(一)甲方：1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。2、在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。(二)乙方：1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。3、按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。4、把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。5、组
5、织落实施工管理人员和材料设备进场。6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。7、安全文明施工。九、工程验收1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在_个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。并于验收合格后_日内按照合同支付工程款。2、工程竣工验收合格后_年内，承包方负责该工程的质保工作。十、附则1、未尽事宜双方协商解决，无法协商达成一致的，由甲方所在地人民法院解决。2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、
6、即开始生效，至工程款结清后自动失效。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_电话：_电话：_签约日期：_年_月_日_年_月_日小型工程施工合同简单2建设单位：_工程地点：_承包单位：_发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房结构：_房_型_房_厅_套，施工面积_平方米。3、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。4、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，_工期_天。二、工程
7、价款及结算的约定1、工程总价款：￥_元，大写(人民币)：_详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付_元订金，第二次付款时扣除(2)第二次，合同签定后开工前支付工程总造价_%合计_元(3)第三次，施工过程中工期进度过半支付工程总造价_% 合计_元(4)第四次，竣工验收当天支付工程总造价_% 合计_元(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供
8、应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料
9、、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程、住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行
10、验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙
11、方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合
12、同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_电话：_电话：_签约日期：_年_月_日_年_月_日小型工程施工合同简单3建设单位：_工程地点：_承包单位：_发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)甲方承建之_，现委托乙方采取包工、料
13、、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_站、_区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导(1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。(2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许
14、可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。(3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任：(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保
15、达到优良等级以上。(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。(6)具体施工作业中必须配备所需交通安
16、全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉
17、讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前
18、完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。七、付款方法(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后_天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。(2)质保金：质保金按工程总造价的_%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知_日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。八、其它(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除
19、承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。(1)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_电话：_电话：_签约日期：_年_月_日_
20、年_月_日上一篇：施工安全协议书范本 下一篇：项目施工合同简单范本 相关推荐08-13广告工程施工合同协议书简写08-13工程施工合同人工费补充协议08-13建设工程施工合同协议书下载08-10工程施工合同补充协议08-10建设工程施工合同协议书08-04建工程施工合同转让三方协议11-26电力施工合同协议书11-06工程施工合同简单范本10-31工程合同协议书范本10-28工程土建施工合同范本热门排行工程合同协议书范本随着人们法律意识的建立，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？以下是小编为大家带来的工程合同协议书范
21、本，欢迎大家参考。工程合同协议书1建设方：泗县刘圩镇人民政府（以下简称甲方）投资运营方：徐州翰隆投资发展有限公司（以下简称乙方）为了响应泗县县委、县政府加快新农村建设号召，促进农民致富，发展泗县农村经济，进一步落实招商引资工作，加快城镇化项目进程，甲乙双方愿意为刘圩镇镇政府启动新农村建设项目精诚合作。甲乙双方本着优势互补，平等互利、诚实信电力施工合同协议书签订合同是保障权益的前提，因此在进行电力施工之前应当要准备好合同。以下是小编为大家带来的电力施工合同协议书，欢迎大家参考。电力施工合同1甲方：_乙方：_工程项目名称：_工程项目地点：_计划工作时间：_年_月_日至_年_月_日。甲方作为管辖电网
22、工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双工程土建施工合同范本建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。以下是小编为大家带来的工程土建施工合同范本，欢迎大家参考。工程土建施工合同1发包方：_承包方：_签约时间：_签约地点：_为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工合同人工费补充协议签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策。要将自己的写作要点和对方列出的要点以及合同范本放在手边可
23、以看到的位置，以便在合同起草过程中随时对照。下面是小编为大家收集有关于工程施工合同人工费补充协议，工程施工合同补充协议签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策。主要不要东拉西扯地讲述内容，注意每一个段落的标题应当与内容相吻合，同时确保每一条款和自然段只讲述一个问题，如果有太多内容就将它分拆开。下面是小编为大家收集建设工程施工合同协议书下载合同制在中国古代也有悠久的历史，判书、质剂、傅别、书契等都是古代合同的书面形式。在签订施工合同时，必须遵守国家法律，符合国家政策。下面是小编为大家收集有关于建设工程施工合同协议书下载，希望你喜欢。4广告工程施工合同协议书简写签订施工合同，必须遵守国家法律，
24、符合国家政策。要尽量写短句子，简单就是美好的，短句子比长句子让人更容易理解和不容易发生歧义。下面是小编为大家收集有关于广告工程施工合同协议书简写，希望你喜欢。4469工程施工合同简单范本工程施工自然需要签订好合同，这也是为了工程的质量负责，因此要提前做好准备才行。以下是小编为大家带来的工程施工合同简单范本，欢迎大家参考。工程施工合同简单1发包方(以下简称甲方)_承包方(以下简称乙方)_根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本建工程施工合同转让三方协议现在，让我们试着写一篇建工程施工合同转让三方协议。在建工程是企业资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。下面是小编为大家收集有关于建工程施工合同转让三方协议，希望建设工程施工合同协议书们见到的合同各式各样，从几十字到几千字不等，但是无论内容简单还是复杂，篇幅是长还是短，本质的东西都是一样的。签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策。下面是小编为大家收集有关于建设工程施工合同协议1786第 15 页 共 15 页