《建设工程合同管理考试模拟试卷.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同管理考试模拟试卷.doc（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流建设工程合同管理考试模拟试卷.精品文档.建设工程合同管理考试模拟试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第 1 题 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（）。A . 应从委托人方获得附加监理酬金 B . 应从委托人方获得额外监理酬金 C . 应从承包方获得合理化建议的奖金 D . 不应从任何一方获得额外奖励或酬金 【您的答案】：D 【正确答案】： D 第 2 题 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）A . 同质业主后即可调换 B . 无需通知业主即可调换
2、 C . 取得业主书面同意后才能调换 D . 合同签订后不允许再调换 【您的答案】：C 【正确答案】： C 第 3 题 可撤销的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。A . 建设行政主管部门B . 质量监督机构C . 监理单位D . 仲裁委员会 【您的答案】：B 【正确答案】： A 【参考解析】： 可变更或可撤销合同的概念和种类。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。第 4 题 工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。A . 检查承包人现场同
3、期的记录 B . 指示承包人缩短合同工期 C . 当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定 D . 把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 【您的答案】：D 【正确答案】： B 第 5 题 业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。A . 单位工程移交证书 B . 合同工程移交证书 C . 解除缺陷责任证书 D . 最终支付证书 【您的答案】：B 【正确答案】： C 第 6 题 属于按索赔的合同依据分类的索赔是（）。A . 合同中默示的索赔B . 总索赔C . 工期索赔D . 总承包人与分包人之间的索赔 【您的答案】：C 【正确答案】： A 【参考解析】：
4、施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。1合同中明示的索赔；2合同中默示的索赔。第 7 题 在施工合同中，（）是承包人的义务。A . 提供施工场地 B . 办理土地征用 C . 在保修期内负责照管工程现场 D . 程施工期内对施工现场的照管负责 【您的答案】：D 【正确答案】： D 第 8 题 施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。A . 发包人 B . 承包人 C . 工程师 D . 承包人和工程师 【您的答案】：D 【正确答案】： B 第 9 题 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，
5、委托人可（）。A . 发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B . 发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同 C . 发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D . 首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止 【您的答案】：C 【正确答案】： D 第 10 题 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ ）。A . 承包人的人员伤亡由发包人负责 B . 工程修复费用由发包人承担 C . 承包人的停工损失由承包人承担 D . 发包人的人员伤
6、亡由发包人负责 【您的答案】：D 【正确答案】： A 第 11 题 下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（）。A . 企业的财务报表 B . 企业的人员报表 C . 施工组织设计是否全面 D . 近5年完成的同类工程项目调查 【您的答案】：C 【正确答案】： C 【参考解析】： 施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容：法人资格和组织机构；财务报表；(选项a)人员报表；(选项b)施工机械设备情况；分包计划；近5年完成同类工程项目调查；(选项d)在建工程项目调查；近2年涉及的诉讼案件调查；其他资格证明。其中不包括选项c。第 12 题 依
7、据合同法的规定，（）订立的合同，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A . 违反法律法规规定 B . b当事人恶意串通损害第三人利益 C . 以合法形式掩盖非法目的 D . 对方当事人采用欺诈手段 【您的答案】：D 【正确答案】： D 【参考解析】： 一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。第 13 题 按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员应遵守的职业道德。A . 向其他人泄露委托人申明的秘密 B . 从承包方获取提前工期奖金 C . 帮助承包人完善施工组织设计 D . 鼓动承包人
8、就发包人的违约行为索赔 【您的答案】：A 【正确答案】： C 第 14 题 fidic土木工程施工合同条件按计价方式属（）合同A . 固定总价 B . 调值总价 C . 单价 D . 成本补偿 【您的答案】：A 【正确答案】： C 第 15 题 在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（）。A . 保护施工现场地下管线 B . 办理土地征用 C . 进行设计交底 D . 协调处理施工现场周围地下管线的保护 【您的答案】：C 【正确答案】： A 第 16 题 监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（）A . fidic条款第16条 B . fidic条款第17条 C . fidic条
9、款第37条 D . fidic条款第63条 【您的答案】：B 【正确答案】： A 第 17 题 合同解除是（）而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A . 必须经双方的协议 B . 必须因为当事人一方的意思 C . 因不可抗力 D . 因当事人一方的意思或双方的协议 【您的答案】：C 【正确答案】： D 第 18 题 某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工，而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺，因此对此工艺成本均心中无底。根据建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，双方应采用（ ）合同。A . 可调价格 B . 固定价格 C . 单价 D . 成本加酬金 【您的答案】：D 【正确答案】
10、： D 【参考解析】： 合同的计价方式。建设工程施工合同（示范文本）通用条款中规定有3类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应的酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程；或采用新技术或新工艺施工，双方对施工成本均心中元底，为了合理分担风险采用此种方式。第 19 题 我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（）。A . 按监理工程概预算百分比计收 B . 按委托人和监理人商定的方法计收 C . 按参与监理工作的年度平均人数计收 D . 按监理工程估算价百分比
11、计数 【您的答案】：B 【正确答案】： C 第 20 题 某a地的房地产公司计划在b地建设一幢建筑物，请来c地的施工队伍进行施工。双方在a地签订施工合同，但是在订立施工合同时，当事人在合同中对施工报酬没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。A . 订立合同时a地B . 订立合同时b地 C . 订立合同时c地D . 履行合同时b地 【您的答案】：D 【正确答案】： B 【参考解析】： (二)合同履行的原则。1。全面履行的原则。合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等；内容没有约定或
12、者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，就是工程所在地。因此约定不明确时，应执行订立合同时工程所在地的市场价格，即订立合同时b地的市场价格。第 21 题 下列关于违约责任的说法不正确的是（）。A . 承担违约责任的条件采用过错责任原则 B . 承担违约责任的条件采用严格责任原则 C . 承担违约责任是以补偿性为原则的D . 承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性 【您的答案】：C 【正确答案】： A 第 22 题 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数
13、量远多于合同约定，采购方应该（）。A . 提取全部材料，按实际交付数量付款 B . 按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C . 拒绝提前提货，拒付货款 D . 提取全部材料，按订购数量付款 【您的答案】：B 【正确答案】： D 第 23 题 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。A . 保证 B . 抵押 C . 质押 D . 留置 【您的答案】：B 【正确答案】： C 第 24 题 要约人在要约发生效力之前，而取消要约的意思表示是（）。A . 新要约 B . 要约撤回 C . 再要约 D . 要约撤销 【您的答案】：A 【正确答案】： B 第 25 题 监理合
14、同的有效期是指（ ）。A . 合同约定的开始日至完成日 B . 合同签订臼至合同约定的完成日 C . 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D . 合同约定的开始日至工程验收合格日 【您的答案】：D 【正确答案】： C 【参考解析】： 通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。如果保修期间仍需监理人执行相应的监理工作，双方应在专用条款中另行约定。第 26 题 调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是（ ）。A .
15、 中华人民共和国合同法 B . 中华人民共和国民法通则 C . 中华人民共和国招标投标法 D . 中华人民共和国建筑法 【您的答案】：B 【正确答案】： B 【参考解析】： 民法通则是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律。合同关系也是一种财产（债）关系，因此，民法通则对规范合同关系作出了原则性的规定。第 27 题 fidic施工合同条件要求，由（）投保建筑工程一切险。A . 发包人B . 承包人C . 监理人D . 项目经理 【您的答案】：B 【正确答案】： B 【参考解析】： 在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。fidic施工合同条件要求，承
16、包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。第 28 题 根据国务院颁布的建设工程质量管理条例，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。A . 基础设施工程房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B . 屋面防水工程有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年 C . 供热与供冷系统，为1个采暖期供冷期 D . 电气管线给排水管道设备安装和装修工程，为1年 【您的答案】：A 【正确答案】： A 第 29 题 下列关于招标代理机构的说法正确的是（）。A . 招标代理机构可以不是法人组织 B . 招标代理机构可以没有从事招标代理业务的
17、经营场所 C . 招标代理机构可以不具备组织评标的能力 D . 招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 【您的答案】：D 【正确答案】： A 【参考解析】： 招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的基本条件包括3方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。第 30 题 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。A . 人民法院 B . 政府的建设行政主管部门 C . 上级仲裁委员会 D . 质量监督机构
18、 【您的答案】：A 【正确答案】： A 【参考解析】： 申请撤销裁决。当仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。第 31 题 监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（ ）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A . 两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工 B . 承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工 C . 等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工 D . 为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹 【您的答案】：D 【正确答案】： B 【参考解析】： 暂停施工。
19、1工程师指示的暂停施工。“承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工”属于承包人的原因，故不予赔偿。第 32 题 施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。A . 业主 B . 监理工程师 C . 以业主和承包商的共同名义向设计单位 D . 监理工程师和承包商的共同名义向设计单位 【您的答案】：C 【正确答案】： B 第 33 题 设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有（）。A . 合同条件 B . 投标须知 C . 工程量清单 D . 项目说明书 【您的答案】：C 【正
20、确答案】： C 第 34 题 法人的变更是指（）。A . 法人法定存在期限届满 B . 法人企业改变经营方式 C . 法人企业转让企业 D . 企业法人资格被撤销 【您的答案】：C 【正确答案】： B 第 35 题 依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）。A . 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B . 投保人和被保险人是保险合同的当事人 C . 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D . 保险合同的有效期至工程保修期满为止 【您的答案】：B 【正确答案】： C 【参考解析】： 建筑工程一切险。第 36 题 fi
21、dic合同条件规定的“指定分包商”是指（）的承包商。A . 由业主选定，与业主签订合同 B . 由总包商选定，与业主签订合同 C . 由监理工程师选定，与业主签订合同 D . 由业主选定，与监理工程师签订合同 【您的答案】：B 【正确答案】： A 第 37 题 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A . 10% B . 20% C . 25% D . 30% 【您的答案】：A 【正确答案】： B 第 38 题 下列（），超过了fidic施工合同条件关于工程变更的规定。A . 工程量的变更 B
22、 . 删减工作内容 C . 工作质量的改变 D . 新增加工程 【您的答案】：C 【正确答案】： D 第 39 题 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）A . 发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B . 发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同 C . 发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D . 首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 【您的答案】：C 【正确答案】： D 第 40 题 在（）内规定，当一方向另一方提出的
23、索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。A . 设计合同 B . 监理合同 C . 施工合同 D . 物资采购合同 【您的答案】：D 【正确答案】： B 【参考解析】： 在委托监理合同示范文本中规定，当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出。第 41 题 施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。A . 业主 B . 监理工程师 C . 承包商 D . 业主与承包商共同 【您的答案】：D 【正确答案】： A 第 42 题 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（
24、）日合同成立。A . 要约生效 B . 承诺生效 C . 双方当事人签字或者盖章 D . 附生效期限的合同期限界至 【您的答案】：C 【正确答案】： B 第 43 题 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（）A . 先履行抗辩权 B . 先诉抗辩权C . 同时履行抗辩权 D . 不安抗辩权 【您的答案】：B 【正确答案】： C 【参考解析】： 合同履行中的抗辩权。1同时履行抗辩权。当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方
25、在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。第 44 题 经过公证后，具有强制执行效力的文书是（）。A . 遗嘱文书 B . 施工合同文书 C . 保险合同文书 D . 追偿债款的债权文书 【您的答案】：A 【正确答案】： D 第 45 题 某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。A . 采取欺诈手段 B . 采取胁迫手段 C . 超越经营范围 D . 无效代理 【您的答案】：A 【正确答案】： A 第 46 题 fidic合同条件规定，工程完满地通过缺陷责任期考验后，将由（）签发解除缺陷责任证书
26、。A . 业主 B . 承包商 C . 监理工程师 D . 工程质量监督部门 【您的答案】：C 【正确答案】： C 第 47 题 依据担保法有关规定，当采用保证方式进行担保时，下列说法正确的是（）。A . 债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B . 债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C . 保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D . 保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
27、【您的答案】：C 【正确答案】： D 【参考解析】： 担保法是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。为促进资金融通和商品流通，保障债权的实现，发展社会主义市场经济，l995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过中华人民共和国担保法自1995年10月1日起施行。担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。其中，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。第 48 题 招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月
28、竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（）个月。A . 19 B . 19.5 C . 21 D . 21.5 【您的答案】：D 【正确答案】： A 第 49 题 根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。A . 通用条款 B . 专用条款 C . 监理合同 D . 协议书 【您的答案】：B 【正确答案】： B 第 50 题 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，
29、发包人应按合同规定（）。A . 结清全部设计费 B . 支付一半设计费 C . 停止支付设计费 D . 预留一定保证金后全部支付设计费 【您的答案】：D 【正确答案】： A 第 51 题 建设行政主管部门在对工程监理企业年检中发现，某甲级工程监理企业有20人取得监理工程师注册证书，其他各项资质条件均达到标准要求，其年检结论为（ ）。A . 合格B . 基本合格C . 基本不合格D . 不合格 【您的答案】：D 【正确答案】： B 二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分) 第 52 题 施工过程
30、中，工程师根据工程的需要，可以就（）情况发布变更指令。A . 改变某单位工程的标高 B . 增加工程量清单中列明某项工作的数量 C . 从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 D . 为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间 E . 指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作 【您的答案】：C,E 【正确答案】： A,B,D 第 53 题 法人的行为能力由（）行使A . 法定代表人 B . 法人代表 C . 法人领导机构 D . 厂长、经理 E . 董事会 【您的答案】：A,E 【正确答案】： A,C 第 54 题 按照fidic条款，下列事件出现后，承包商有权延长
31、工期（）A . 监理工程师延发图纸影响了施工进度 B . 分包商违约 C . 非承包商责任的暂时停工 D . 承包商负责的风险发生导致工期延长 【您的答案】：A,C 【正确答案】： A,B 第 55 题 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（）。A . 与投标人就投标价格进行谈判 B . 将中标结果通知未中标的投标人 C . 强制中标人接受新的承包条件 D . 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E . 授权评标委员会确定中标人 【您的答案】：A,B,D 【正确答案】： A,C,D 【参考解析】： 确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标
32、人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力-招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。 中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。第 56 题 投标须知应当载明以下内容（）A . 评标标准和方法 B . 工期要求 C . 提交投标文
33、件的起止时间、地点和方式 D . 开标的时间和地点 【您的答案】：A,C,D 【正确答案】： A,B,C,D 第 57 题 施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）。A . 发包人未按约定时间提供施工场地 B . 非承包人原因工程停建 C . 发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天 D . 不可抗力使合同无法履行 E . 当事人协商一致 【您的答案】：A,C,D 【正确答案】： B,D,E 第 58 题 合同的成立必须经过（）。A . 要约邀请 B . 要约 C . 承诺 D . 鉴证 E . 公证 【您的答案】：B,C,E 【正确答案】： B,C 第 59 题 建
34、设工程委托监理合同中明确的内容有（ ）。A . 工程概况 B . 合同生效日期 C . 项目总投资 D . 酬金支付方式 E . 可行性研究 【您的答案】：A,B,C,D 【正确答案】： A,B,C,D 【参考解析】： 工程建设委托监理合同是一个总的协议，是纲领性的法律文件。其中明确了当事人双方确定的委托监理工程的概况（工程名称、地点、工程规模、总投资）；委托人向监理人支付报酬的期限和方式；合同签订、生效、完成时间；双方愿意履行约定的各项义务的表示。“合同”是一份标准的格式文件，经当事人双方在有限的空格内填写具体规定的内容并签字盖章后，即发生法律效力。第 60 题 施工合同示范文本规定，出现不
35、可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。A . 工程本身的损害 B . 清理修复的费用 C . 施工现场的设备、机械的损坏 D . 施工现场甲方人员的伤亡 E . 施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡 【您的答案】：A,B,D 【正确答案】： A,D 第 61 题 施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）。A . 发包人未按约定时间提供施工场地 B . 非承包人原因工程停建 C . 发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天 D . 不可抗力使合同无法履行 E . 当事人协商一致 【您的答案】：B,C,D 【正确答案】： B,D,E 第 62 题 公路工程建设中的招
36、标形式主要有（）A . 议标 B . 设计招标 C . 监理招标 D . 施工招标 【您的答案】：A,C,D 【正确答案】： B,C,D 第 63 题 经济合同鉴证和公正的差异是（）不同。A . 实行的原则 B . 实施的目的 C . 行为的性质 D . 证据的效力 E . 法律效力的适用范围 【您的答案】：B,C,E 【正确答案】： C,D,E 第 64 题 评标报告的内容有（ ）。A . 招标公告 B . 评标规则 C . 评标情况说明 D . 对各个合格投标书的评价 E . 推荐合格的中标人 【您的答案】：B,C,D,E 【正确答案】： C,D,E 第 65 题 业主或承包商无法预测而保
37、险公司又不承保的风险包括（ ）。A . 战争 B . 革命或内战 C . 放射性污染（非承包商原因） D . 承包商或分包商雇员引起的混乱 E . 一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 【您的答案】：A,B,C 【正确答案】： A,B,D 第 66 题 所有的合同的订立都必须经过（）。A . 要约引诱B . 要约C . 承诺 D . 批准E . 公证 【您的答案】：B,C,E 【正确答案】： B,C 【参考解析】： 要约与承诺。当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段，这是民法学界的共识，也是国际合同公约和世界各国合同立法的通行作法。第 67 题
38、发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（ ）。A . 提供本工程批准文件（复印件）以及用地、施工、勘察许可等批件（复印件） B . 提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图 C . 提供地下已有埋藏物的具体位置分布图 D . 提供地震安全性评价和环境评价 E . 提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图 【您的答案】：A,B,C,E 【正确答案】： A,B,C,E 【参考解析】： 发包人应提供的勘察依据文件和资料有： （1）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）； （2）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；
39、（3）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料； （4）提供勘察工作范围地下已有埋藏的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图； （5）其他必要的相关资料。第 68 题 凡超过（）的任何长度、面积或体积，都不予计量。A . 图纸所示 B . 监理工程指示 C . 业主同意 D . 设计单位审核 【您的答案】：A,B,D 【正确答案】： A,B 第 69 题 采用fidic施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。A . 对合同中任何工程量的改变 B . 工程任何部分标高的改变 C . 改变已认可的承包商施工时间和顺序安排 D . 删减部分约定的承包工作交给其他人完成 E . 改变违约责任的承担方式 【您的答案】：A,B,C 【正确答案】： A,B,C