《公路监理工程师考试过关题库《合同管理》.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路监理工程师考试过关题库《合同管理》.doc（107页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流公路监理工程师考试过关题库合同管理.精品文档.为帮助大家理解消化题库的内容，随后将发布合同管理的复习指导书，希望大家能对照着复习。第一部分 单项选择题1监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交( )。A、清账书 B最后结账单 C竣工报表 D竣工报表2某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。A、不必追究对方的违约责任 B按300t的数量计算违约金C按lOOt的贷款计算违约
2、金 D按逾期15天的时间计算违约金3作为订立合同的代理人( )。A、必须是企业或单位内部有关人员 B必须是企业或单位外聘人员 C必须是其他组织或其驻外机构 D以上三者(A，B，C)都可以为代理人4下列可以构成一个有效的承诺是( )。A、承诺是由非受要约人做出 B承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D向不特定的多数人同时做出承诺5下列情况下标书有效的是( )。A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B投标书未密封 C投标书逾期送达 D投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方6监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现( )
3、。A、承包人无权得到该项工作的付款 B承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C业主给予承包人一定的补偿 D承包人有权得到该项工作的付款7承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，( )。A可以拒绝执行 B请总监理工程师确认 C请业主批准 D请行政主管部门确定8抢险救灾紧急工程应采用( )方式选择实施单位。A公开招标 B邀请招标 议标 D直接委托9承包人应( )向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。每月 B每日 C每周 D每旬10监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位( )。A、向业主支付使用费并归还业主 B可将设备免费带走C可向业主支付使用期间的折旧费后
4、带走 D不需向业主支付任何费用，设备归还业主11在向承包人发出中标通知书之后( )天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。A7 B42 C21 D2812( )才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。A、中间支付证书 B工程交工证书 C缺陷责任终止证书 D各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单13当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。A、招标文件中的规定 B现场考察时招标单位的口头解释C招标单位在会议上的口头解答 D发给每个投标人的书面质疑解答文件14公开招标与邀请招标在招标程序
5、上的主要差异表现为( )。A是否发布招标公告 B，是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标15具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。A3个月 B。6个月 C。1年 D2年16承包人在隐蔽工程覆盖之前应该( )。A请业主检查 B请监理工程师检查 C自我检查 D。请质监站监督人员检查17招标文件中投标须知是为了( )。A指导投标人正确报价 B。避免投标人中标后拒签合同 C避免泄漏标底 D。进行资格预审18公路工程国内招标文件范本中规定缺陷责任期一般应为( )个月。A12 B24 C18 D3019法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。
6、A、该代表行为一律无效 B除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C该代表行为一律有效 D除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为20根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失( )。承担全部赔偿责任 B按责任比例进行赔偿 C不承担责任 D承担连带责任21、如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由( )负责对该损失进行赔偿的责任。 A业主 B承包人 C监理单位 D直接处理监理事务的监理从业人员22、监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归( )所有。A业主
7、 B承包人 C监理单位 D直接处理监理事务的监理从业人员23、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应( )。A按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D双方事后协商确定 E不承担责任24、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应( )。A按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D双方事后协商确定 E不承担责任25、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的
8、，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应( )。A按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D应按责任比例计算赔偿 E不承担责任26以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的( )日期。A成立 B生效 C监理服务开始履行的 D监理进场的日期27、在以下所列的事项中，( )不属于委托人的义务和责任的。A委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人 B向受委托人报告工作C若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息D受托人完成委托事务的，委托人应当
9、向其支付报酬E因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬 28、如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是( )。A根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工B继续延缓施工进度，等待业主改正 C实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同29、如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近
10、似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是( )。A形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理 B监理工程师这时有行使最后确定单价的权力C承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同D业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置30、承包人对于监理工程师下达的口头指令应当( )。A一律看成是无效指令，不予执行 B一律看成是有效指令，必须执行C如果由于某种原因(如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况)，监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指
11、令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令D向业主请示，业主认可的执行，否则不执行31、根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，( )应做出解释和校正，并对此发出指令”。A业主 B承包人 C监理工程师 D合同双方的上级主管部门32、根据FIDIC条款，保留金的处理方式是( )。A在签发移交证书后立即全部退还 B在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半33、根据交通部公路工程国内招标文件范本的规
12、定，保留金的处理方式是( )。A在签发移交证书后立即全部退还 B在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半34、根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是( )。A工程量减少，则单价提高 B工程量增加，则单价提高C工程量增加，则单价降低 D单价偏高，则予以降低，反之提高35、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是( )。A现场施工用材料遭受的损失 B承包人的施工机械遭受的损失C已完工程遭受的损失 D在建工程遭受的
13、损失E是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失36、根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是( )。A工地材料遭受盗窃的损失 B已完工程受到人为破坏的损失C因气候原因造成的停工窝工损失 D人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失37、表明承包人合同义务完成的文件是( )。（即对工程的批准证明文件）A质量验收单 B中间交工证书 C移交证书 D缺陷责任期终止证书38、( )才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。A中间支付证书 B工程移交证书C缺陷责任期终止证书 D各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单39、某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，
14、在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是( )。A2.7万元B支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元C应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元40、某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是( )。A15万元 B7.5万元 C30万元 D45万元41、某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果
15、应是( )。A两项索赔均成立 B两项索赔均不成立B人工费索赔成立，机械费索赔不成立 D人工费索赔不成立，机械费索赔成立42总价合同与单价合同比较，( )。A总价合同便于处理工程变更 B单价合同便于处理工程变更C总价合同加大了业主的投资风险 D总价合同有利于降低工程造价43、FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是( )。A承包人 B业主派驻工地的负责人C监理工程师 D业主和“监理工程师”共同负责44、施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是( )。A监理工程师 B承包人C监理工程师与承包人双方 D以承包人为主监理工程师承担连带的责任45、在FIDIC合同条件中所称的“工程师
16、”指的是( )。A从事监理工作的从业人员 B。被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C由监理单位派驻到工地的监理工作班子 D。由监理单位派驻到工地的总监理工程师46、在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是( )。A。从事监理工作的从业人员 B被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C由监理单位派驻到工地的监理工作班子 D由监理单位派驻到工地的总监理工程师47、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是( )。A通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面B专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先C专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充
17、、修改或具体化48、FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是( )。A在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认B在任何情况下工程师均可以更改C任何情况下工程师均不能更改49、与承包人编制工程量清单无关的内容有( )。A质量规定 B技术规范 C设计文件 D计量支付办法50、FIDIC合同条款中的“工程设备”是指( )。A承包人的施工机械 B施工中待安装到永久工程中的设备C承包人的所有装备 D承包人用于工程试验检测的设备51、某合同在履行中承包人未
18、经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由( )。A总监理工程师有权解除合同 B监理工程师有权解除合同C业主有权撤换承包人代表 D业主有权解除承包合同52、索赔通知由( )。 A监理工程师发给承包人 B监理工程师发给业主 C业主发给承包人 D承包人发给监理工程师 E监理工程师通知承包人并抄报业主53、合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后( )内，应向承包人支付动员预付款。A三十(30)天 B二十八(28)天 C。十四(14)天 D四十五(45)天54、如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出
19、具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款( )的无息贷款。A百分之百(100) B百分之七十五(75) C.百分之八十(80) D百分之九十(90)55、材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是( )。A运抵施工现场仓库(或堆场)的价格 B到岸价 C，出厂价 D料场价56、材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是( )。A运抵施工现场仓库(或堆场)的价格 B到岸价 C。出厂价 D料场价57、合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定( )。A该图纸是承包人用
20、于合同工程施工的依据B。该图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工C。任何情况下均不得用于本合同工程的施工D经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工58、监理工程师( )解除合同规定的承包人的任何义务。A有权 B任何时候都无权 C经业主批准后有权 D经合同管理机构批准后有权59、业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是( )。A所超过天数的利息 B停工窝工损失 C全部费用 D全部损失包括承包人的利润60、FIDIC合同条款中的指定分包只能是( )。A材料供应 B特殊服务C工程分包
21、D属于合同中暂定金额下的工作或服务61、FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责( )。A由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏B由于洪水引起的已完工工程损毁C由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误62、一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是( )。A与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任B。与业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任C与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任D与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任63、在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天
22、后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为( )。A驱逐承包人 B留置权 C进驻工地 D保全措施64、( )拒收不合格的工程。A监理工程师有权 B谁都无权 C业主有权 D谁都有权65、根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是( )。A超出合同规定检验所造成的停工窝工损失 B、超出合同规定检验所造成的检验费 C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失66、自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是( )。A承包人 B业主 C承包
23、人与业主双方 D承包人负主要责任，业主负连带责任67、如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担( )。A.对整个工程的照管B在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管C应当承担起对该部分工程的照管责任 D承担待完扫尾工程的照管68、如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为( )。A须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书B该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了C无法处理 D须由监理工程师与承包人协商一个意见、
24、报业主同意后，再按协商结果执行69、公路工程国内竞争性招标文件范本所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的( )，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A60 B80 C50 D70 E7570、合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为( )。 A否决权 B抗辩权 C留置权 D保全措施71、下列文件中( )不是合同文件的组成部分。
25、A投标书及其附件 B中标通知书 C招标补遗书 D勘察资料72、监理工程师在施工承包合同中的地位是( )。A委托代理人 B独立第三者 C既是委托代理人又是独立第三者 D法定代理人73、在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是( )。A运达出口国的口岸的价格 B离开货物供应国的口岸时的口岸价格C到达本工程工地的价格 D指离岸价加海上运输费再加海运保险费74、公路工程的验收先后有两次，由( )主持公路工程的交工验收。A监理工程师 B业主 C省公路质监站 D交通部质监总站75、监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是( )。A证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合
26、同义务，合同到此正式终止的证明文件 B证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件C仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件D证明业主已经完成合同义务的文件76、监理工程师的职责和权力是由( )所规定的。 A委托监理合同 B合同法与招标投标法共同赋予的C。招标投标法 D施工承包合同E施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 F合同法77、施工承包合同的合同价格是指( )A承包人的投标价 B评标中经算术修正后的价格 C评标价 D中标通知书中所列出的中标价78、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)应当属于( )性质的款项。A定金 B保证金 C无息贷款 D、暂付款 E承
27、包人具有的留置权79、下列( )招标中，价格不应作为评标的第一要素。A勘察设计招标 B施工监理招标 C施工招标 D材料、设备采购招标80、在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是( )。A予以降低 B予以提高C除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改 D与投标人谈判修改81、以同一专业的施工单位组成联营体(联合体)投标时，其联营体的资质应( )。A以联营成员单位中资格较低者为准 B由业主或招标单位确定C。以联营成员单位中资格较高者为准 D只有路基工程可以以较低者为准82、承包人应密封的投标文件内容有( )。A。投标文件的全部内容 B投标书及投标保证书 C。已标价的工程量清单 D法人
28、委托书83、评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是( )。A原始报价 B算术修正后的报价 C类比价 D评标价84、施工单项合同估算价在( )的必须进行招标。A1000万元以 B200万元以上 C300万元以上 D2000万元以上85、招标投标法规定，采用邀请招标方式的，必须向( )以上的潜在投标人发出邀请。A2个 B3个 C4个 D5个86、评标委员会的评标报告应由( )。A全体成员签字 B评标委员会主任与业主的法定代表人签字C评标委员会主任与全体成员签字 D评标委员会主任签字 87、评标委员会应由( )负责组建。A项目主管部门 B建筑市场的主管部门 C招标人 D工程监理单位88、以下备选答案符
29、合工程建设项目施工招标投标办法(2003年)对招标人编制“标底”的规定的是( )。 A必须编制标底 B不承认“标底”对评标工作有法律约束力C根据项目的特点决定是否编制标底 D对一个工程可以编制两个或两个以上的标底89、我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指( )。A社会平均成本价 B投标人的个别成本价 C合同标底的价格 D本行业的行业平均成本价90、按FIDIC条款，下列做法中( )更合适。A先签订监理合同，再进行施工招标 B先施工招标，再签订监理合同C谁先谁后都可以 D施工合同与监理合同同时进行招标91、投标有效期是指( )。A从开始发售招标文件之日起到投标截止日止
30、之间的一段时间B从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间C从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间D从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间92、公路工程国内招标文件范本规定在投标截止日前( )可以用“补遗书”的方式修改招标文件。A15天 B21天 C28天 D30天93、投标基准日期是指( )。 A投标截止日前28天的当日 B开始发售招标文件的当日C投标截止日的当日 D开始发售招标文件后的第28天94、投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于(
31、 )。A该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理B允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程， 其余的应另择中标人C该投标属于不符合标，予以拒绝D视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比95、在合同法第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照( )订立合同”。A有效合同 B合同示范文本 C格式化合同 D定式合同96、以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是( )。A合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方B.合同成立与生效的确认权都属于人
32、民法院或仲裁机关C合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方D合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关97、以下提法正确的是( )。A依法成立的合同对当事人有法律的约束力B只有依法生效的合同才对当事人具有法律的约束力C只有依法生效又经过“公证”或“鉴证的合同才对当事人具有法律的约束力D只有依法成立又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力98、要约的定义是( )。A希望和他人订立合同的意思表示B希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示C要有实际内容的约定 D是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的
33、过程99、要约生效的时间是( )。A要约人发出要约时该要约生效 B要约到达“受要约人”时该要约生效C要约生效的时间由“受要约人”认定 D该要约得到管理合同的行政部门认可时该要约生效100、如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示( )。A否定性承诺 B承诺有效 C承诺无效 D用重新要约代替了原来的要约101、恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同102、因重大误解所订立的合同应属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同103、违反法律法规中强制性规定的合同是( )。A
34、合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同104、损害社会公共利益的合同是( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同105、在订立合同时“显失公平”的合同是( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同106、限制民事行为能力人所订立的合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同107、以合法形式掩盖非法目的的合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同108、法人代表越权的情形下所签订的合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同109、无权代理
35、人所签订的合同应当属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同110、未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定的合同111、凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是( )。A对 B不对 C没有得到相对人追认的才无效 D由相对人一方认定其是否有效112、凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是( )。A对 B不对 C没有得到相对人追认的才无效 D由相对人一方认定其是否有效113、只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属
36、于无效合同。关于此说法表述正确的是( )。A对 B是合同效力待定合同 C没有得到相对人追认的才无效D由相对人一方认定其是否有效114、合同法规定承担“履约违约”责任的原则是( )。A过失责任原则 B平等自愿原则 C诚实信用原则 D严格责任原则115、由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是( )。A过失责任原则 B平等自愿原则 C诚实信用原则 D严格责任原则116、因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定117、凡依法必须招标的
37、，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定118、凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定119、因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定120、工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定121、如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的
38、情况下签订的合同，该合同属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定122、招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于( )。 A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定123、当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于( )。 A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定124、“招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于( )。A合同有效 B无效合同 C可撤销合同 D合同效力待定125、某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同
39、，这种情形下的合同违约应当按( )原则处理。A独立责任原则 B严格责任原则 C过失责任原则 D公平责任原则126、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的( )。A一般抗辩权 B同时抗辩权 C。不安抗辩权 D后履行抗辩权127、双方代理行为、自身代理行为都属于( )行为。A有效代理 B无效代理 C.无权代理 D有权代理128、( )可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。A监护人 B法定代理人 C法定代表人(简称法人代表) D自然人129、民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是( )。A依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人B法院指
40、定的代理人 C法人就是法定代表人 D被法律赋予人格化了的社会组织130、经济法律关系的主体是指( )。A经济法律关系中当事人的权利和义务B是经济法律关系的当事人C经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物” D国家颁布的法律、法规131、经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体(债权人)的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求( )强制执行的资格。A上级主管部门 B有关司法机关 C当地工商行政管理机关 D当地公安局132、业主与监理工程师签订委托监理合同属于( )行为。A法定代理 B指定代理 C双方代理 D委
41、托代理133、“经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的( )事实。A行为 B事件 C实效 D客观134、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为( )。A行为 B事件 C实效 D机会135、从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是( )。A公民和自然人都有国籍 B公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人C公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的 D公民是有国籍的，自然人是没有国籍的136、组织办理竣工验收的费用由（ ）承担。A、承包人 B、监理 C、业主 D、上级主管部门137、以下哪一项不属于工程变更范围？（ ）A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少 B、取消合同中任何部分的工作细目的工作 C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类 D、为完成工程进度而增加资源投入137、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验对该部分工程监理工程师应认为（ ）。 A、已经竣工不需再进行竣工检验 B、需经检验后才能判定是否竣工 C、已经竣工但还需进行竣工检验 D、尚未竣工138、工程一切