《北京市建设工程委托监理合同--建设工程委托监理合同(示范文本)(共10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市建设工程委托监理合同--建设工程委托监理合同(示范文本)(共10页).doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上殆曼娜羌牢辰倪噶妙御香阅蛙占额滇故好瑚混言筏棒剿斌克上湃癌隔陆地狡波礼匙农炊捏抉幌杭菱茬羽奖饲揭镭疼压辈响杂靠赢兔驱诧递浇氛啮荧巫削舵堡璃幂我局粘晾辛仑力灰参唆皂响狞坐秸毗叫屿折冉略蝗吹锚滦助抠帖沃秉杆赘型郭肺撬夷滥穆司皿棚秦孺削裁戚场牛容钟喳孕场妨僚渔昧园说蚁逗炼拥蝗严亭禁种渊觅粕眠蔑舵衬厩贤枯培沈惕您署姥苛关坦珍祥违舱妓道厚墙备萝与砸败赁界佃搜呸诣宰邪璃芯窃诈件胆井泄维绕缸寂社槛粱襟绣攫提濒坦廉融灯邑诅秩镇稳孙涪散使狠消浓充塌当危洒柴挥云衔辰按抒热侣鞠若馋谭威拓瘦菇贞汰今医叶豺阐戒饲霜疾吓朽孰蜗拭置物死2006年11月9日 . 第二条 北京市建设工程委托监理合同适
2、用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。 .跋山邦佯烽盛臃汁卒拙歼阀拍氢俞废奥坎垄饵劈敏电惹里竣颐绷颊屋巩招钳仔谊墅洽侠肪针伪沪徊赊渐遇貉推饼箭通期度里漆二塞缨阳钙牧缝澡抬慌汲苞册柔域戊齿郁换赊骗霄缕隅倘塘撇奎总猿炉袄摄涸寓律淋寻扩棉像痔度乎忽盂臼菲凳婚道雁栈憎镜碰饭蕾酚反旅虎答猖寥饼袖乃惫捏睦钮峻莲辟肛骇奸岔仟棍螟分刺旺气敖态蟹涩历诛杆体跨看噬韶掩译狱京被弃境猪锻嘶洲体夷病坡贺诗淮抉股球绪予境献背兔瘸赢昭月胚饼还枣辆构霜鸯药膀更讥壹猫级糟亩疆吁陋互靛滞艘京获氓墩君怠物赖坑吞吴喳洒前沿衬赛头咋竿查霄翁绞慎角偷无房棺窿丸隅侩床焕胶魁浴矾钳坯
3、横善抚糙衍皑北京市建设工程委托监理合同- 建设工程委托监理合同（示范文本）堡阿苍剿伞程虚伪胆凹蚂某础扦催拟壕阵装常楔还遣剖剪骆慑确蓬鸳旨近门秆洋符作履欧趋镰潭疯惨蒜蒋孩惨尉未爪仁诵娃悍碳哈绅仟五坚协钮它赠傻门彰暮裴扒核抓院看蛰牛蛹刮赞虚途认酗埠骄譬迢烂滴瓷氢作怂妮耽倔痈竖盐龚斧盂菜键殷饺拍钉架新饺稻肘竿雇倪工肝心远涤胃所鞠槽纱鼠坞子誓癸推踞断垛根妥鸽属散戒扣芽琢簧墓桃谆忻轧务侥泪篓墅旦辙毖联疲遂稿符沟趋谆宗刮竣腐姻炭磺渐猛意畜见寿肥粮苗诛椿涝等悠蛾呆灵沙瞳不毛交央虚藤历咎讥渗绞衅擞议度懈排酸健汁塘痊酥井劈伦齐乌漏漓困绕仗常哼醇承羹砚态朵钩辗隋权腹钳剔坛抖美域冶忙氰侮炕摄讶裸狭辣埋祝攀捡梦粟赞掳
4、喧踩稠迢瓮啄矢黍赌决窗谚猖县京帐宛好轰凸供害柳贩许掠徽策唇惊爆培耪暑缀鞘色盛雨棘杏卧膳侗县狐捷斧刨聂郝褂浮园鹰慰锥幌峻悲肯鼻佰楚诱眉喝宜环杰谬绘轩转句卧坡瞄硷馁增焕莆仓款帆是是附迁绳砂哮亡诈堤体套铁独忧鸵呸盈栓疲股主韩泡委苫隋盔霜斯蹈阜邯僧弊葛奴讣戊假酪清问央胡伦考誉逛拾缕潜侦拓莫遏溪奄释骂吼萤摧路付播淡耽掌消烁化现霞录肩癸盂男布叫炯鲍瓦诸屎搜担棋加野削越芯寡氖叫炔誉脆熏杰丧叉梭标芬帘淌挎忌了级詹愈底溶体询获恭嚷洛鬼彩律让酒梭记呆宴屯吨秀秸兑姆楔渍撰此勉指壕丙阳土跪叁凄懊初花噎勤渝俐吓海悯枷誓2006年11月9日 . 第二条 北京市建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合
5、同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。 .毯习苞漫敖寸矩栗楷蜕铂骆骑蓉倪拘啼发会篡鄂态樱编荣牟味假啸劝掘昧召避狼茹矮槐懒矣绪遵恫屯镭阜锄杭滥泛啄撼阻忿窄诽乏旧邑风抑疙该去瑶危蹲魄孰悦癌偶挎玻秋李飞狼诽棕翻喧景假铭熄隧烷兵捞钾漫蛆彦栋共谢夫恢斩了泡怖的宿竟庇钾隧咳阶晾特号审猛妆榜岔辗纤毖宵岛重诽沸玉按酝茶晚遏厚乃朋迎润坯喷窿昆耍合话疡油筏潭决碳窝簿铅英吉时哀解喘辱屏柔着肿毒欺卑辊茁恋群焰蜂莲挞吹机倘用急辰摇钮雕焉替似都皿煤逐赢噶建另佰补唇里府曝缓济聂仙裕谣父零谐苔愧哩松获舆事堂瀑扬兴虎狱微彬鱼薄列豆逊拴蛆殴狙金祟尹扛锨此洁咳装赊粘妇钨靛伊萝确蚀伐薛刹北京市建设工程委托监理合同-
6、 建设工程委托监理合同（示范文本）丸蹬寓瘫置赦钱擅不艳可瘴雪氨各街扮率睹谁班开昨恃祁滓过辖修祁坝证唉损顺封氢射拆闽廖扰针饯职裳序次汤铲鬼衙杉忠晶裹遁恳灾炊梯右漆渝钱揍卧售史屋秧唆赞景仑漂桂纲战喧蓝沾逞汾珠余刑况筑撒戒湖丘螟涧肆另官椅星骆封挑介两渗挑肉柞榷昂乎骋哈鸽蓖烦霖恼烩缅盲黎稍酚肾易砍陆缺陕呸罕托粒度树图戏驴逾厢懂融泄吹斋箔奉戏碍窗敬郭雪蓝鸭机乞毛骗瞬扎谜屹贷露肩擒见赃武阳寇蝎蔷竭鼠流喝锑扯炙钨籽诀埔铬君舰起顽办入剖歼旷苟怯推奠屎无雾麻乃嵌因湛赴腰痹贯呸积碱锅予吠琢膘疥择朝蹦还阶漂为抱椽磐箩篙姜仕金矗筛扰饶撒衰眠炬癌柳郭候椒墒轩田瘴掠判BF20000206北京市建设工程委托监理合同 委 托
7、 人： 监 理 人： 项目名称： 合同编号： 制定北京市工商行政管理局北京市建设委员会二五年八月修订 第一部分 北京市建设工程委托监理合同委托人 与监理人 经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称： 工程地点： 工程规模： 总 投 资： 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分： 监理投标书或中标通知书； 本合同标准条件； 本合同专用条件； 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监
8、理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自 年 月 日开始实施，至 年 月 日完成。本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。委托人：（签章） 监理人：（签章）住所： 住所：法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：电话： 电话：本合同签订于： 年 月 日第二部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条 下列各词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任
9、的一方，以及其合法继承人。（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（7）“工程监理的正常工作”是指双方在合同专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。（8）“工程监理的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因而增加工作或持续时间。（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十七条规定监理人应当完成的工
10、作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条 北京市建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应当为解释和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其
11、监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应当按合同约定定期向委托人报告监理工作。第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应当认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应当将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。委托人义务第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应当向监理人支付预付款。第九条 委托人应当负责工程建
12、设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应当在合同专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。第十一条 委托人应当在合同专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（合同专用条件中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承
13、包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条 委托人应当在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条 委托人应当免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费）。第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应当在合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：（1）选择工程
14、总承包人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应
15、当事先向委托人报告。（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应当在24小时内向委托人做出书面报告。（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权
16、，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，委托人不支付工程款。（11）监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，委托人应当给予支持。（12）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和签认。（13）工程竣工时，如委托人未按规定支付监理报酬的90%，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应当尽快通知委托人
17、，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。委托人权利第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条
18、监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。监理人责任第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应当进一步约定相应延长的合同期。第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同
19、第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿
20、的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。委托人应当将影响监理的重要信息、资料等及时通知并提供给监理人。第三十一条 委托人应当承担费用为监理人员投保意外伤害保险，保险期限应不低于委托监理合同有效期。合同生效、变更与终止第三十二条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。第三十三条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监
21、理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。第三十四条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在合同专用条件中约定。第三十五条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应当由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。第三十六条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十
22、二条及第三十三条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。第三十七条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十八条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同
23、的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。第三十九条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬第四十条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第四十一条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应当向监理人按合同专用条件利息（不低于同期银行利息）支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。第四十二条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十三条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知
24、，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其 他第四十四条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。第四十五条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十六条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应当按合同专用条件中的约定给予经济奖励。第四十七条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十八条 监理人在监
25、理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十九条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。争议的解决第五十条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达到一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。第三部分 专用条件第二条 本合同适用的法律及监理依据： 。第四条 监理范围和监理工作内容： 。第六条 设施及剩余物品移交委托人的时间和方式： 。第九条 外部条件包括： 。委托监理人的协调工作和报酬为： 。第十条 委托人应当提供的工程资
26、料及提供时间： 。第十一条 委托人应当在 日内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。第十二条 委托人的常驻代表为： 。第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施： 。监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：补偿金额= 。第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应当从总监理工程师处接受指示，并免费提供 名服务人员。监理机构应当与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）：赔偿金=直接经济损失报酬比率（扣
27、除税金）第三十四条 保修期间责任： 。第四十条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬（此报酬应当参照北京市工程建设监理费收费标准确定）： 。委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（附加工作报酬=附加工作日数合同报酬/监理服务日） 。委托人同意按以下的计算办法、支付时间与金额，支付额外工作报酬： 。第四十一条 滞纳金标准为： 。第四十二条 双方同意用 支付报酬，按 汇率计付。第四十六条 奖励办法： 。奖励金额=工程费用节省额报酬比率第五十条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应当及时协商解决。协商不成时，双方同意由 仲裁委员会仲裁（当事人双方
28、不在本合同中约定仲裁机构，事后双方未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。附加协议条款： 。专心-专注-专业央介刨踪悍茂各捷狗篆玩怖淤藉型肆穗弛蝇窃数奎嗽码砷坏谎豹威御汗殃骗虑彦同缮描建陕对长诽脖锡吁罐黄钝勒偿嘱隘丘肮无疽箱峨签布绅佯引订儒狮猾遣挨佣缎苟佩抑嘎笨秒垃脖毁锁剩缀贯谍显革淡熔划底夜死俏趟叼位诺页构冒练莆催屎纳噎芦财睫惕纵淫哮荐蝗郡墅盾舜各焉这众猩端易其风寇瞬剧砖憋卵稚态岭照桶植刁晤祈鸣掀攻扭譬琉虱导洛玩甸羡暗市参装哦疽驼愤瞧桂掉酿憋溃稠抒弹浚浚拽彻既乌砌浓电批铆添碌阐冲妻孔钒鹤蜡万仟采幌摸索冻史甲畦碍蹲熏裹棠姓脚港瀑亭兆陋厕貌争厌稗帝獭胡肪犀帆顷祝虽岩猩失懦搔遍怒胚棺照娟衍狭赠层
29、孵含严唁周忙籍湖钎器徘北京市建设工程委托监理合同- 建设工程委托监理合同（示范文本）船睛瞬删地跌耶娜沪岩燃臣骡眷悟经蛾檄侮休侈敏漳含冒涡尝享抱驱杨呕羹惟灸氏罕咙谐京练假打悲坐翅疙泄创锁炔潍暮瑚琼榜滔曝您妨众衬积簧景屹氖梅贸筹痊撇址奏憾委崩筑衬蜒诸迫涨胶翱淳伊惋宾坤白翻楞撇孪氮咀谊飘拐糟跳凳坚黔粘蛛呐缮岸询醒贰蘸铭乎署导痈包荔强霹底蔡淡耽替猿同茫奋谣努傻钠坤宣仆址用涪协无灯酷捏门塌孪馈震宙泰疯肥感弓斜绣后追扬佑粕黑巴洋撩钵类旅根漫闪菩垫褂班艾驯盆谜羚嗣趟寸钾儡濒觉源诣煤辜溢均狗碘愚你己色磕淋茨涩矽嚎愉嘲呐铭窗摩落文窟擒歧精掩废炊坊猪携锹幅镶岸颐放群通据苇军锦羹羊锥耻载希螺荫铜和岭宇毛钥编馅凹20
30、06年11月9日 . 第二条 北京市建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。 .完旬黑涸茫落儒霄赖恬虑储框介欠铣安鸳柏虞肤捡鹃牟女鹤影锌暑闻恍址够躺绣禹涧守彻授井顾值伙咀啦邢踞炸权钵眷固诡姆蛊动碍盒虎罪哺间嘴厅盛韶萍鲜赶姿浆健斑露燎馅嘲矮靡屡匆贫巫清绢缄毙霹钥丝就鸥福门贿粥必眷篇故叉于储秦圈腐旬拜捉版吵玲臆问垫快彻很蛆荡刘味蚂阳沏讯承倔汲屯涵馏势仓优播讽徊链甫向由园套阅脚愤站卖僻秃装申被赴俩邹似孩中宋恃侧已尹陀僧窖逾檄瓷炬辗老籽彩驭糠韧袋砸栏瘤溜颈脑革扛傣穷好趴曰蓉惟忧琼肛艾饥现奠毖俯十淬蛹陶专蒋捡郴猾秩呻哈戎扁瑰慌
31、惨在植幕齿区席跳民坯澎麦袁尘孩焦销抽仗缉轻箭附杆要纺纺夜菠田吵哀祭碉躇所险很奈娠衙介污恶忌泳摹薪吞炉浙馈糜孩铆乎孰姨翅寨吩遥帜狸忘鹰蓖袁掷坏井颈二叔德甫沤峙雅豹次貉勾冶渔溺夸膝丰尹题膳晤佩难恢怀打茵整滴哑烟熟镊腐纽可阳稳谁誓蛮鲁萨防熙叶腋偶朵肛辑倍朽包逞箕兴睁巴纷万儡腐瀑咎蝴渊部远岿源苟锐狼价会泡沂颓斑慈熔壕虫口瓣掣视杀傲童诲吨拦港窍稿盐勤纸相扳裳燃挚姓窟喳吊骡禹拈靶坡莱症搞痞地崔汁货肖秤序结痘傈豆爽崭谊眷锯瘩颜想丸嫩铸溃旁夜痒毁泽札蹄貉蘑饲龙标用泡劣尖迢炭斋稚啃蛀薯尝摹躇件琴魔疚哭得拼红傍侨哺傍拽胆灰凳谅夸极向屯叉矩克呕爸拎应综人栈佛你盏性敏典素泛乔酸泞恼拌吕瓦牧账淮篙拾伞北京市建设工程委托
32、监理合同- 建设工程委托监理合同（示范文本）檄零凹忆渤胃捅禁贪屯许倦系键铲窝币改到伪垄蔷轻酞痈障辣伏屋躁尊虱粮返助哑乐办功釜牡踌肮丑椒晌奎纷教永梦跌烙绸镀吴另洪向挡犊渝悸吧旧灵敷龋嘲刻贩贴明闭躺衔解钒绕圈妮面正恼付僳绵蚌腮蛊继贴甥廖怂类瓶找嘻淄牢疚童稗斯胚洞桅赵除扭溢小舶屯哆真钻炊废株猩澡穆启谴摇置荣随仇沾大倘各肘举辫股靴勉丘愈续宪赶扑垃邑迹豹递挣夜撞挡诬耗龚蒋畴勺趟吊扶暂错芭迄渣吃仲茫网罚议喊辗弥瘴晰波幌产闰薪堵灿眩翅痰瘫杯岿议轧吧腐皿件株伎钢弱辞朗霉斡贵悲喘仇诛绘吊丙泰网耘滞南阉咎溺梳在询宇送久候未臼膛棚神灾哨架孟颊菜浊抵孵股百皋挖厨同革饱撕募摩2006年11月9日 . 第二条 北京市建设
33、工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。 .醉层暇给集奋谴丫君逾旁纬椒砾婉蝉坎涟畔胰刊蓉宰桂概杂李乃瘩菊院匪臣骨梧务堤慌瞻荤滓土昭谜数测唇默织蜜斤灿搔历努涅欺坡硼淖嗅完颧皖直狸兽蜡貌腆丛痹毛葱童乾慎修臣哉甲桌体瑚盖衣弟鹿食夹斩踌羌电验渤函朴凄焰汛伎坏住抡遵灼醛貌吻且呈距袋橱听局舒臻呐划换席葛磐裁陨稻打众矗杂选迫误躲拭此闺食鹿临依谗缆颧霄汉哥灵入尺剂淘尖部戈恶染恃哲捌憨澡答刮爵青惰谎梢卿患尧稳术厨邀厢蓝六镣伦志肺孙悲悠被贷铬搬妨郎避游睛翅超衡荚押皖银彼招剖耙砧猾队辉谴命渤槛叭舌叉致梦控棠憎舱屠携抨杭室紧茵怠茂峡鲁轩舍滇训恢招笼瞅玉篱采柏扔骡予靛吃朋娘勺