《公路监理工程师资格考试《道路与桥梁》模拟试题及答案之二.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路监理工程师资格考试《道路与桥梁》模拟试题及答案之二.doc（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流公路监理工程师资格考试道路与桥梁模拟试题及答案之二.精品文档.公路监理师过关题综合能力测试题(1)1、背景某输气管道工程在施工过程中，施工单位未经监理工程师事先同意，订购了一批钢管，钢管运抵施工现场后监理工程师进行了检验，检验中监理人员发现钢管质量存在以下问题：1、施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明资料;2、实物外观粗糙、标识不清，且有锈斑。问题监理工程师应如何处理上述问题?答题：1、由于该批材料由施工单位采购，监理工程师检验发现外观不良，标识不清，且无合格证等资料，监理工程师应书面通知施工单位不得将该批材料用于工程，并抄送业主
2、备案。2、监理工程师应要求施工单位提交该批产品的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料，以便监理工程师对生产厂家和材质保证等方面进行书面资料的审查。3、如果施工单位提交了以上资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该产品进行有监理人员鉴证的取样送检。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件和工程承包合同要求，则监理工程师可进行质检签证，并书面通知施工单位。4、如果施工单位不能提供第二条所述的资料，或虽提供了上述资料，但经抽样检测后质量不符合技术规范或设计文件或承包合同要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批材料用于工程，并要求
3、施工单位将该批管材运出施工现场。(施工方与供货厂商之间的经济、法律问题，由他们双方协商解决)。5、监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。2、 背景某工程项目的施工合同总价为8000万元人民币.合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使施工单位停工待图1.5个月(全场性停工)。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C20，施工完成后.施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中以下两项：由于业主修改变改设计图纸延误，损失1.5个月的管理费
4、和利润：现场管理费=合同总价工期现场管理费费率延误时间=8000万元18月1.2%1.5月=80万元公司管理费=合同总价工期公司管理费费率延误时间=8000万元18月7%1.5月=46.67万元利润=合同总价工期利润率延误时间=8000万元18月5%1.5月=33.33万元合计：160由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。问题监理工程师是否同意给予费用索赔?是否同意索赔费用的计算方法?答题要点：对第l项监理工程应同意给予施工单位费用补偿。因为修改设计造成了施工单位的全场性停工，可能造成人工调动，生产率下降及机械设备闲置等。但背景材料中所列的计算方法不正确，因为管理费的计算不能以合同总价为基数乘
5、相应费率，而应以直接费为基数乘相应的费率来计算，利润包括在实施的工程内容价格内，不给以利润补偿，所以监理工程师不应同意以上提出的索赔费用，而应要求施工单位重新计算。对每2条监理工程师不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施，而不是规范、设计、合同的要求，所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。3、 背景某高速公路工程，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险.要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：(1)特别严重的降雨：(2)现场劳务不足：(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;(4)无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大;(5)施工
6、场地使用权提供延误;(6)工程款不到位。问题一、监理工程师认为以上( )原因所引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。二、若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包商自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误，不同意就此延长工期，这样处理对吗? 二、哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理?答题要点：一、 二、对。现场劳力不足是承包商内部组织管理不当，不能给予工期延长。三、业主的责任是 监理工程师对这些处理，对要求业主适当增加工程或者适当延长工期：对要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对要求业主按合同规定准时拨付工程款。4、 永利监理公司承担了体育馆建设工程项目施工阶段(包括施
7、工招标)的建设监理任务。经过施工招标，业主选定A建筑公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A建筑公司将设备安装、配套工程和桩工程的施工分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：施工招标过程中共有6家建筑公司竞标。其中F工程公司的招标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达：G工程公司的投标文件未密封。问题一、评标委员会是否应该对F、G这两家公司的投标文件进行评审?为什么?桩基工程施工完毕.已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。监理工程师对其中15号桩的混凝土质量有怀疑。建议业主采取钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监
8、理工程师要求A建筑公司给予配合，A公司以桩基是D公司施工为由拒绝配合。二、A建筑公司的作法妥当否?为什么?若钻孔取样检验合格，A建筑公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。三、A建筑公司的要求合理否?为什么若钻孔采购的配套工程设备提前进场，A建筑公司派人参加开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付中请。四、监理工程师是否予以签认?为什么?C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求重新采购供货。五、C公司的要求是否合理?为什么?参考答案一、答1、对F公司不评定，按招标投标法，对逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。2、对G
9、公司不评定，按招标投标法，对未密封的投标文件视为废标。二、A公司的作法不妥，因为A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。三、A公司的要求不合格.由业主而非监理公司承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期。四、监理工程师应予签认，业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属发包人责任，由业主承担因此发生的保管费用。五、C公司提出的要求不合理，C公司不应直接向业主提出采购要求，业主供应的材料、设备经清点移交，配件丢失责任在承包方。5、 某建设工程项目，项目业主分别与监理单位和施工单位签订了施工阶段委托监理合同和施工合同。在
10、委托监理合同中，对于业主(甲方)和监理单位(乙方)的权利、义务和违约责任的某些规定如下：l、乙方在监理工作中应维护甲方的利益。2、施工期间的任何设计变更必须经过乙方审查、认可，并发布变更令方为有效并付诸实施。3、乙方应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。4、乙方发现工程设计中的错误或不符合建设工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。5、乙方监理仅对本工程的施工质量实施监督控制;进度控制和费用控制任务由甲方行使。6、乙方有审核批准索赔权。7、乙方对工程进度款支付有审核签证权：甲方有独立于乙方之外的自主支付权。8、在合同责任期内，乙方未按合同要求的职责认真服务，或甲方违背对乙方的责
11、任时，均应向对方承担赔偿责任。9、由于甲方严重违约及非乙方责任而使监理工作停止半年以上的情况下，乙方有权终止合同。10、甲方违约承担违约责任，赔偿乙方相应的经济损失。11、在施工期间，工地每发生一起人员重伤事故，乙方应受罚1万元;发生一起死亡事故受罚2万元;发生一起质量事故，乙方应付给甲方相当于质量事故经济损失5%的罚款。12、乙方有发布开工、停工令、复工令等指令的权力。问题上述各条中有无不妥之处?怎样才是正确的?参考答案1、不妥。正确的应当是：乙方在监理工作中应当公正地维护有关方面的合法权益。2、不妥。正确的应当是：设计变更的审批权在业主，任何设计变更需经乙方审查后，报业主审查、批准、同意后
12、，再由乙方发布变更令，实施变更。3、正确。4、不妥。正确的应当是：乙方发现设计错误或不符合质量标准要求时，应报告甲方要求设计单位改正，并向甲方提供报告。5、不妥。因为三大控制目标是相互联系、相互影响的，仅控制其中的一个目标是不合实际的。正确的应当是：监理单位有实施工项目质量、进度和费用两方面的监督控制权。6、不妥。乙方仅有索赔审核权及建议权.而无批准权。正确的应当是：乙方有审核索赔权，除非有专门约定外，索赔的批准、确认应通过甲方。7、不妥。正确的应当是：在工程承包合同议定的工程价格范围内，乙方对工程进度款的支付有审核签认权：未经乙方签字确认，甲方不支付工程款。8、正确。9、正确。10、正确。1
13、1、不妥。正确的应当是：因乙方的过失而造成经济损失，乙方应向甲方进行赔偿、累计赔偿总额不应超出监理酬金总额(扣除税金)。12、不妥。正确的应当是：乙方在征得甲方同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。09年公路监理工程师道路与桥梁模拟试卷1单项选择题1.公路工程施工质量监理程序第一个环节是( )。A.承包人自检B.承包人填报质量验收通知单C.承包人填报开工申请单D.对首批进场材料进行检验2.在一般分包中，当分包人有违约行为时，其违约行为应视为( )的违约行为。A.监理工程师B.业主C.承包人D.分包人3.监理工程师是( )。A.业主的利益代表B.独立的第三方C.承包人的代言人D.政府监督的执行
14、者4.任何合同形式的工程项目中，涉及合同双方利益的最终体现是( )。A.工程质量B.工程进度C.合同文件D.工程费用5.从全面质量管理的角度来看，工程质量主要取决于( )。A.工作质量B.企业管理水平C.企业的素质D.工序控制情况6.能够反映施工工序在施工中的机动时间的进度计划图是( )。A.横道图B.斜条图C.S形曲线D.网络图7.施工现场的进度控制的影响因素有很多，被认为最大的影响因素是( )。A.资金B.技术C.人工D.设备8.监理工程师在现场发现不合格的施工材料时应( )。A.折价使用，降低支付单价B.原地封存，停止使用C.停止使用，并责令承包商运离现场D.就地销毁9.监理工程师在收到
15、承包单位的隐蔽工程检验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，此时，( )应随同一起到现场。A.设计单位代表B.项目技术负责人C.建设单位代表D.承包方专职质检员和相关施工人员10.监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以( )。A.图纸净尺寸为准B.现场实际测量尺寸为准C.与业主协商确定为准D.与承包人共同确认为准11.根据公路工程施工监理规范，签定( )后即进入施工准备阶段的监理。A.工程承包合同B.监理服务合同C.设计委托合同D.工程分包合同12.各类高级监理人员一般应占监理人数的( )以上。A.5%B.10%C.15%D.20%13.公路工程施工监理规范)
16、中所指的“三级监理机构”是指( )A.政府建设主管部门，工程质量监督部门，社会监理单位B.建设单位，监理单位，承建单位C.甲级监理单位，乙级监理单位，丙级监理单位D.总监办公室，项目监理部，高级驻地监理办公室14.工程质量主要取决于( )。A.工作质量B.企业管理水平C.监理工程师的水平和能力D.企业员工的素质15.监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是( )。A.监控作用B.保证作用C.监控和保证作用D.顾问作用16.施工监理的原则是( )。A.各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作B.协商为主，调解优先，独立公正，全面协调C.严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟D.严谨求实，办事
17、公正，务实创新，质量第一17.质量控制的基本原则是( )。A.精心施工，质量第一B.预防为主与检验把关相结合C.预防为主，防患于未然D.坚持质量标准，严格检查18.工程网络计划的计算工期等于其所有结束工作( )。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值19.在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应( )。A.按规范的规定进行施工B.按图纸内的施工说明进行施工C.由监理工程师根据实际情况确定或规定D.重新设计图纸20.工程量清单中所列的工程量( )。A.是合同图纸给定的数量B.是实际完成的并经监理工程师确认的数量C.A和DD
18、.等于实地测量计算的数量21.建设工程监理实施的前提是( )。A.工程建设文件B.建设单位的委托和授权C.有关的建设工程合同D.工程监理企业的专业化22.由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为( )。A.建设工程法律B.建设工程行政法规C.建设工程部门规章D.建设工程单行条例23.项目监理机构应当配备满足监理工作需要的( )。A.所有监理设施B.主要监理设施C.所有检测设备和工具D.常规检测设备和工具24.如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( )向建没单位承担违约责任。A.工程监理企业B.总监理工程师C.监理工程师D.工程监理企业和监理工程师共同25.工程监理企业
19、如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为( )。A.次项资质B.辅项资质C.增项资质D.附加资质26.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是( )。A.计划B.对比C.转换D.纠正27.根据建设工程进度控制早期控制的思想，建没单位( )。A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划C.在设计阶段就应当编制总进度计划D.在招标阶段就应当编制总进度计划28.建设工程合同约定的质量目标( )国家强制性质量标准的要求。A.必须高于B.应当高于C.应当等于D.不得低于29.在下列内容中，属于合同措施的是( )。A.按合同规定的时间、数额付款B.审
20、查承包单位的施工组织设计C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式D.协助业主选择承建单位30.风险识别具有( )。A.客观性B.重复C.确定性D.不确定性31.若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量( )。A.肯定相等B.甲大于乙C.可能相等D.甲小于乙32.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的( )。A.前提条件B.控制手段C.经济措施D.目标规划33.管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员( )。A.所管辖的人数B.所要协调的工作量C.职权的大小D.职位的高低34
21、.严格监理、热情服务的原则是指( )。A.对承建单位既要严格监理又要热情服务B.对业主既要热情服务又要严格监理C.对承建单位严格监理，对业主热情服务D.对业主严格监理，对承建单位热情服务35.具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为( )监理组织形式。A.矩阵制B.直线制C.直线职能制D.职能制答案：1.B2.C3.B4.D5.A6.C7.C8.C9.D10.A11.B12.B13.D14.A15.A16.C17.B18.B19.C20.A21.B22.B23.D24.A25.C26.C27.B28.D29.C30.D31.C32.A33.B34.C35.A公路监理师考试：道路与桥梁考
22、试习题2单项选择题26.某分部分项工程，消耗人工费300万元，材料费1500万元，机械台班费2000万元，现场经费10万元，其他管理费20万元，利润率是5%，则该分部分项工程建安工程费为( )万元。A.3830B.4021.5C.5745D.380027.下列说法中错误的是( )。A.可行性研究报告可以作为确定建设项目的需要B.可行性研究报告可以作为向银行贷款的依据C.可行性研究报告可以作为招标投标的依据D.可行性研究报告可以作为项目后评价的依据28.当工程网络计划的计算工期不等于计划工期时，正确的结论是( )。A.关键节点最早时间等于最迟时间B.关键工作的自由时差为零C.关键线路上相邻工作的
23、时间间隔为零D.关键工作最早开始时间等于最迟开始时间29.某人每年年初存入银行5000元，如果存款利率为6%，第五年末可得款额为( )元。A.29018B.28176C.29876D.3201830.招投标的最终目的是签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表达式( )。A.招标是要约，投标是承诺B.招标是要约邀请，投标是要约C.投标是要约邀请，中标通知书是要约D.招标是要约，中标通知书是承诺31.在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入( )价值。A.固定资产B.无形资产C.递延资产D.流动资产32.工程定位复测、工程交点、场地清理费用属于( )。A.建设单位管理费
24、B.施工现场管理费C.施工企业管理费D.其他直接费33.某地建材市场水泥的供应价格为350元/t，运杂费为30元/t，场外运输损耗率为1%，场内运输损耗率为1.5%，采购及保管费率2.5%，则其预算价格为( )元/t。A.9.50B.393.40C.395.34D.399.2434.编制公路工程造价时，下列( )不构成材料预算价格的组成内容。A.运输损耗费B.操作损耗费C.仓储损耗费D.包装材料费35.(略)36.反映建设项目对国民经济所做净贡献的一个绝对指标是( )。A.经济内部收益率B.投资回收期C.经济效益费用比D.经济净现值37.对于业主来说，在施工阶段投资控制最难的合同计价形式是(
25、)。A.成本加酬金合同B.可调总价合同C.估算工程量单价合同D.纯单价合同38.某灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度。二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加1.3m，承包商要求对增加的混凝土量给予计量，监理工程师认为( )A.不予计量B.对承载力有好处，应予计量C.计量所增加混凝土量的一半D.计量所增加的混凝土量39.在某项目施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商( )A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费C.不仅要承担赶工
26、费，还应向业主支付误期损失赔偿费D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费40.在公路建设项目中，运用价值工程的目标是( )。A.提高设计方案的实用性B.提高功能C.提高设计方案的可能性D.提高价值41.BOT模式是指( )。A.建设拥有经营转让B.建设拥有转让C.建设经营转让D.拥有经营转让42.资金时间价值的习惯表达式是( )。A.利率B.利息C.利润D.净现值43.(略)44.对于大型复杂的公路工程而言，应用价值工程的重点，应在( )。A.前期决策阶段B.研究设计阶段C.建设实施阶段D.工程保修阶段45.下列选项不属于现金流量的是( )。A.新增流动资金B.固定资产折旧C.
27、回收的固定资产余值D.税金及附加46.根据企业财务通则，以下表述不正确的是( )。A.企业设立时，必须有法定的资本金B.企业资金不再划分固定资金、流动资金、专用资金C.将制造成本法改为完全成本法D.经批准可实现加速折旧法47.施工企业应根据工程作业的营业额的( )向税务机关缴纳营业额。A.3%B.5%C.8%D.10%48.土地使用费应包括在( )中。A.预备费B.建安费C.工程建设其他费用D.与项目建设有关的供地费用49.某公路工程，直接工程费为230万元，间接费为34万元，计划利润为13万元，营业税率为3%，则该工程应交营业税为( )万元。A.8.250B.8.300C.8.010D.7.
28、77750.某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入( )。A.建设期贷款利息B.建设工程间接费C.建安工程直接费D.建设工程现场经费答案：26.B27.C28.C29.C30.B31.A32.D33.B34.B35.(略)36.D37.A38.A39.C40.D41.C42.A43.(略)44.B45.B46.C47.A48.C49.A50.B公路监理师考试道路与桥梁试题3单项选择题71.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任
29、72.下列可以构成一个有效的承诺是( )。A.承诺是由非受要约入做出B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺73.设计合同生效的时间是指( )之日。A.设计人收到中标通知书B.当事人双方在合同签字盖章C.设计人收到发包人的定金D.设计人实际开始工作74.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( )组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人75.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可
30、预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月。A.19B.19.5C.21D.21.576.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系77.当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之口起牛效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效78.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又末按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收，
31、当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失79.按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔80.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件
32、C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单81.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月82.承包人负责采购的材料和设备，应( )。A.发包人负责检验试验，费用发包人承担B.发包人负责检验试验，费用承包人承担C.承包人负责检验试验，费用承包人承担D.承包人负责检验试验，费用发包人承担83.建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。A.单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金合同84.监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.50085.能够作为保征人的为
33、( )。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园86.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。A.标的B.数量C.质量D.价款87.FIDIC施工合同条件规定，用从( )之口止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开丁日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工日C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书88.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( )推迟开工日期。A.工程师应以书面形式通知承包人B.应当经过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当经过建设行
34、政主管部门批准89.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价90.为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第28天D.承包商接到中标通知书日91.施工合同文本规定，承包人有权( )。A.自主决定分包所承包的部分工程B.自主决定分包和转让所承担的工程C.经发包人同意转包所承担的工程D.经发包人同意分包所承担的部分工程92.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一
35、方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( )申请执行。A.当地人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.调解委员会93.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。A.定金B.留置C.抵押D.质押94.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件95.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年1月1日订立合同是价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款。但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才
36、付款，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。A.100B.110C.120D.13096.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人97.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用，但工期给予顺延D.发包人承担费用，但工期给予顺延98.在下列各项中，符合代理特征的是( )。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D.代理行为的民事责任由代理
37、人承担99.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度100.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。A.10B.10.5C.11D.11.5101.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的
38、时间内投邮，山于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )。A.因迟到而自然失效B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺102.FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限。A.合同签字日至承包人提交结清单日B.开工日至工程师颁发移交证书日C.开工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日103.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施上质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同
39、的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )。A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担104.某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元A.100B.150C.200D.250105.我国对经济合同争议的处理实行( )。A.一裁两审制B.或裁或审制C.只许仲裁D.只许诉讼答案：71.A72.B73.C74.A75.A76.C7
40、7.B78.B79.C80.B81.C82.C83.D84.A85.B86.A87.D88.A89.C90.C91.D92.B93.C94.D95.D96.A97.B98.C99.C100.A101.C102.D103.B104.C105.B09年公路监理工程师道路与桥梁模拟试卷4单项选择题106.监理工程师对质量控制的技术措施是( )。A.审核施工单位质量保证体系B.完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C.制定协调控制程序D.考虑工程技术要求，合理确定建设上程组织管理模式107.对监理规划的审核，其审核内容包括( )。A.依据监理合同审核监理目标是否符合合同要求和建设单位建设意图B.审
41、核监理组织机构、建设工程组织管理模式等是否合理C.审核监理方案中投资、进度、质量控制点与控制方法是否适应施工组织设计中的施工方案D.审查监理制度是否与工程建设参与各方的制度协调一致108.监理实施与监理组织设计都应遵循( )原则。A.公正、独立、自主B.权责一致C.分工与协作统一D.综合效益109.与监理规划相比，项目监理实施细则更具有( )。A.全面性B.系统性C.指导性D.可操作性110.监理规划是开展监理工作的重要文件，它对业主的作用是( )。A.指导开展项目管理工作B.监督监理单位全面履行监理合同C.监督管理监理单位的活动D.提供工程竣工的档案资格111.监理工程师应当按照工程( )的要求，对建设工程实施监理。A.监理大纲B.监理规范C.项目质量D.项目工期112.在监理规划的主要内容中，最能反映“具体内容有针对性”编写要求的是( )。A.项目监理范围B.项目监理工作内容C.项目目标控制措施D.项目监理工作制度113，下列不属于建设工程文件的是( )。A.项目可行性研究报告与评估文件B.勘察设计单位提交业主的成果资料C.监理文件D.法律法规文件114.建设