《交通部公路水运监理工程师考试合同管理试题及答案四套.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交通部公路水运监理工程师考试合同管理试题及答案四套.doc（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流交通部公路水运监理工程师考试合同管理试题及答案四套.精品文档.合同管理试题及答案之一一、单项选择题（每小题1分，共10分）1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ ）的促裁委员会仲裁。A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ ）A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由（ ）三要素所构成。A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理
2、、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ ）是错误的。A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ ）止。A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ ）A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（
3、）签订的合同。A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ）A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行9、仲载法规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ ）A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ ）内提出书面处理意见。A 1天 B 2天 C 7天 D 14天二、多选题（每小题24个答案，每题1分，共40分）1、合同履行地点没有约定或
4、约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ ）A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的，在不动产所在地履行C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行2、合同法规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（ ）的效力。A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款3、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ）A 开展监理业务前向监理人支付预付款B 负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的
5、合同中予以明确4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工（ ）A 负责设计变更 B 负责修改预算 C 参加隐蔽工程验收D 参与施工组织 E 参加工程竣工验收5、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ ）A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行E 按合同约定的价格和结算条款办理结算7、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（ ）A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任 C 颁发证
6、书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据8、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围9、根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约C 拒绝要约的通知到达要约人 D 受要约人对要约内容作出变更E 承诺期限届满，受要约人未作出承诺10、委托合同的基本特征有（ ）A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成，非要式合同D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的11、设计阶段监理的内容包括（ ）A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞
7、赛C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果E 编制项目概预算12、承揽合同主要包括（ ）等型合同A 修理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检验13、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划C 工程师发布各种书面指令 D 招标时的标前会议记录E 各类财务凭证14、要使索赔得到公正合理地解决，工程师的工作必须遵守（ ）A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿15、建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）A 办理土地征用，拆迁补偿，平整施工场地B 提供和维护非夜间施工使用的
8、照明C 开通施工场地与城乡公共道路的通道D 保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定E 确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验16、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ ）造成的损失。A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 盗窃 E 错误设计17、发生（ ）等情况后，应批准承包商合理展延工期A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工18、在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（ ）A 加强索赔 B 购买保险 C 开口开级报价 D
9、多方案报价E、按成本加酬金方式结算报价19、在下述索赔原因中，属合同本身原因的是（ ）A 合同额增减超过15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化D 工程变更 E 监理工程师指示错误20、对无权代理行为，被代理人有（ ）A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权21、采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（ ）A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁B 任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要
10、求法院重新审理22、承包人可索赔的费用包括（ ）A 工人费 B 袋款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费23、法人终止的原因主要有（ ）等。A 法人法定存在期限届满 B 法人改变经营性质 C 法人扩大业务范围D 法人依据行政命令而撤销 E 法人完成了规定的任务24、建设工程合同属于（ ）A从合同 B 主合同 C 诺成合同 D实践合同 E 分包合同25、合同的转让包括（ ）A 合同债权的转让 B 合同债务的转移 C 合同债权债务概括转让D 合同内容的修改 E 合同内容的调整26、订立施工合同应具备的条件包括（ ）A 工程项目已列入年度建设计划 B 具备了施工所需的设计文件和技术资料C 初步
11、设计已经批准 D 施工图设计已经批准E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实27、建设工程项目报建时应交验的文件资料包括（ ）A 招标办的审批文件 B 立项批准文件 C 固定资产投资许可证D 建设工程规划许可证 E 资金证明文件28、FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列（ ）不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款 D 完成新增工作内容获得的工程款 E 汇率变化的调整费29、投标单位有以下行为时，（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A 通
12、过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订合同D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考察30、监理合同示范文本规定的监理单位权力包括（ ）A 对分包单位的审批权 B 发布停工令和复工令的权力C 变更工程设计的决定权 D 对工程施工进度的控制权E 要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权31、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括A 投标书的有效性 B 投标书的完整性 C 投标书的合理性 D 报价计算的正确性 E 投资书与招标文件的一致性32、正常的监理服务酬金应由（ ）构成。A 全部成本 B 附加的监理服务酬金 C 额外的监理服务酬金D 合理
13、的利润 E 税金33、合同公证与鉴证的区别主要有（ ）A 申请原则不同 B 效力不同 C 性质不同 D 审查的内容不同 E 效力范围不同34、合同法规的解决合同纠纷的方式有（ ）A 双方协商 B 请第三者调解 C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向上级仲裁机构申诉 D 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉E 对法院判定不服时，可向上一级法院起诉35、施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有A 工程量变化 B 工程设计变更 C 不可抗力 D 乙方实际进度与进度不相符 E 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成累计超过8小时36、下列行为 属于转包行为的有（ ）A 分包单
14、位将承包的工程再次分包组其他施工单位者B 总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者C 总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者D 总包单位将工程主要部分分包给其他单位者E 建筑施工企业将承包的工程全部包给其他单位者37、FIDIC合同条件规定，保留金应当分别在（ ）后返还。A开工 B提交履约保函 C 颁发工程接收证书 D 竣工结算 E 颁发履约证书38、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这此证据包括A 工程照片 B 工程师发布的各种书面指令 C 施工许可证 D 招标文件 E 财务凭证39、下列属材料采购合同主要条款的有（ ）A技术标准和质量要求 B 材料数量及
15、计量方法 C 担保 D 保险40、建设工程施工合同中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（ ）是错误的。A 联动无负荷试车，由承包人组织试车B 单机无负荷试车，由工程师组织试车C 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工三、判断题（每小题1分，共10分）1、在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。（ ）2、保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。（ ）3、因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可
16、以解除合同。（ ）4、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价（ ）5、订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。（ ）6、承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。（ ）7、施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。（ ）8、工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。（ ）9、当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。（ ）10、项目后修复工程只能采用成本加酬金合同。（ ）四、简答题（
17、每小题4分，共20分）1、承包商提出工程变更，包括哪几个方面？2、在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？3、简述施工招标应具备的条件？4、简述加强对工程分包管理的方法5、简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？五、合同管理案例分析（每小题10分，共20分）（一）某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，
18、造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。（二）某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。问题：1、施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？2、如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下，各
19、应在何时进行？考核的主要内容是什么？4、在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？参考答案一、单项选择题（每小题1分，共10分）1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B 二.、多选题（每小题1分，共40分）1.B、D 2.A、B、C 3.A、B、C、E 4.A、B、C、E 5.A、B、D、E 6.A、D 7.A、B 8.A、B、E 9.B、C、D、E 10.A、C、E 11.B、D 12.A、C、D、E13.B、C、E 14.A、C 15.A、C、E 16.B、C、D 17.B、D、E 18.C、D
20、、E 19.A、B、C 20.C、E 21.A、E 22.A、B、D、E 23.A、D、E 24.B、C 25.A、B、C 26.A、B、C、E 27.B、C、D、E 28.A、B、E 29.C、D 30.A、B、D、E 31.A、B、D、E 32.A、B、C 33.B、C、E 34.A、B、E 35.A、B、C、E 36.A、D、E 37.C、E 38.A、B、E 39.A、B 40.A、B、D 三.判断题（每小题1分，共10分）1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.四、简答题（每小题4分，共10分）1、承包商提出工程变更，包括哪几个方面？答：（1）一种情况是工程遇到不
21、能预见的地质条件或地下障碍。（2）另一种情况是承包商为了节约工程成本或加快工程施工进度，提出工程变更。2、在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？答：（1）发生不可抗力事件后，当事人有义务及时采取一切可能采取的措施，尽最大努力避免和减少损失，否则，如果发生了本来可以避免的损失，则对这部分损失不得免除责任；（2）当事人迟延履行合同而发生的不可抗力，则不能视为无过错，而免除其违约责任；（3）发生不可抗力事件后当事人应向对方及时通报不能履行或延期履行合同的原因，使对方能及时采取补救措施。否则，由此而加重对方的损失，加重部分不在负责之列；（4）合同约定的不因不可抗力而免除违约责任的，可按约定执行；（
22、5）保险合同的保险方，不得因不可抗力而免除赔偿投保方的损失。3、简述施工招标应具备的条件？答：（1）初步设计和概算文件被批准；（2）工程已正式列入国家或地方公路建设计划，业主已办理工程项目报建手续；（3）建设资金已经落实；（4）征地拆迁工作已基本完成或落实，能保证分年度连续施工；（5）施工图设计已完成或能满足招标的需要，并能满足工程开工后连续施工的要求。除此之外，公路施工招标前，监理单位应已选定。4、简述加强对工程分包管理的方法答：（1）履行开工手续，对承包商的每项工程，在开工前必须填报“开工申请单”，如果是分包工程，必须附上监理工程师批准分包的书面证明；（2）每次工地会议，承包商必须上报分包
23、情况的资料，必要时，可邀请主要分包商参加工地会议；（3）核实分包商具体参加工程的管理人员和施工队伍是否与资格审查时所报的情况相符合；（4）如发现分包商的施工设备、技术力量以及工程质量均难以达到要求，就立即采取果断的措施。5、简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？答：（1）工程师签发开工通知书；（2）决定竣工期限的延长；（3）工程师签发工程或区段的竣工验收交接证书；（4）工程师颁发缺陷责任终止证书；（5）判定并证实承包商是否严重违约，向业主建议处理办法；（6）处理特殊风险；（7）工程师为解决业主和承包商的合同争端作出决定；（8）证实业主违约并及时解决矛盾。五、合同管理案例分析（每小题10分
24、，共20分）（一）某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。答：1、索赔的内容 由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外的工程费用，因此，应包括费用
25、索赔和工期索赔。2、索赔的理由施工中遇到合同中未标明的较多坚石，施工现场的条件与原来的勘察有很大差异，超出合同提供的条件，属业主的责任范围。3、索赔的证据（1）工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师的签证，与地质变化有关的合同文件（如标书、图纸设计底记录、变更指令等）。（2）施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要，以及以上各种记录报告，因此分析计算延误的工期情况并证实期限可信度。（3）与本事件相关的人工报表、材料报表、机构设备报表，用以分析计算多用了人工或延长工作时间，增加了设备数量、种类或工作时间，以及多用材料数量。4、索赔的文件主要包括：索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。5、索赔的通知
26、应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或监理工程师提出索赔要求，在发出通知后，承包商应进一步开展索赔的取证工作，以备要求进一步补充索赔理由和证据。索赔通知参考形式如下：索赔通知致业主代表或监理工程师：我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。一、在合同文件标明有软石的地方未遇到预计的软石。二、在合同文件中未标明有岩石的地方遇到较多的次坚石。由于第一条，我方实际工期提前。由于第二条，我方实际生产率降低，而引起工期拖延，并不得不在雨季施工。综合上述情况，由于施工条件变化造成我方实际工期拖延四个月，并由此使得我方费用比合同预计的增加很多。所以，我方就地质变化情况，向你方提出工期索赔及
27、费用索赔，具体工期索赔及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。X X承包商年 月 日（二）某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。问题：1、施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？2、如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下，各应在何时进行？考核的主要内容是什么？4、在平行发包模式下，
28、箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？答：1、施工招标阶段监理单位的主要工作内容为：（1）协助业主编制施工招标文件及标底；（2）发布招标通知及对投标人资格预审；（3）组织标前会议及现场勘查；（4）组织开标、评标、并协助业主定标和签署承包合同。2、管理的主要内容为：（1）审查分包人资格；（2）要求分包人参加相关施工会议；（3）检查分包人施工设备；（4）检查分包人的工程施工材料、作业质量。主要手段：（1）对分包人违反合同、规范的行为，可指令总承包人停止分包人施工；（2）对质量不合格的工程拒签与之有关的支付；（3）建议总承包人撤换分包单位。3、平行发包时，在
29、招标阶段组织考核总分包时，在分包合同签订前考核。考核的主要内容：（1）人员要素；（2）资质等级；（3）技术装备；（4）业绩；（5）信誉；（6）有无生产许可证；（7）质保体系；（8）生产能力。4、可视为“甲供构件”，因为箱梁生产单位与安装单位无合同关系。应由监理工程师组织，安装单位参加共同检查箱梁质量是否符合合同要求。合同管理试题及答案之二一、 单选题（10题/10分）1、 要约是指：A希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示C希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告2、 根据合同法的规定，要约在 时生效：A受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人C受要约人作出承
30、诺 D.要约人发出要约3、 投标是：A要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约4、 招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10 B.30 C.15 D.605、 施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：A 施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B 中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C 施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D 中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款6、 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：
31、A总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同7、 项目经理的更换，承包人应当至少于更换前 天以书面形式通知发包人。A7 B.10 C.14 D.158、 工程开工前， 应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。A承包人 B.发包人 C.承包人与发包人分别 D.向承包人与发包人均不9、 当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以 A向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁C.向法院申请强制执行 D.向法院提请诉讼10、 如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经 审批。A原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位二、多项选择题：（40题/40
32、分）1、合同法律关系的客体包括：A、禁止流通物； B、完成一定的工作；C、建筑物；D、智力成果；E、货币。2、无权的代理行为包括：A、代理人接受委托与自己签订经济合同；B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同；C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同；D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同；E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。3、“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：A、受损害的施工建筑物；B、承包人的施工运输机械；C、在投保范围内的临时工程；D、业主在工地原有建筑物因
33、施工受破坏；E、承包人施工人员受到人身体伤害。4、当事人能行使留置权的合同有：A、买卖合同；B、技术合同；C、运输合同；D、委托合同；E、仓储合同。5、无效合同的财产后果，可以采用处理方式有：A、追究违约金；B、返还财产；C、赔偿损失；D、追究处罚金；E、追缴财产。6、代理具有如下特征：A、以代理人的名义从事活动；B、以被代理人的名义从事活动；C、任何事情及行为都可以代理；D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；E、代理行为产生的后果由代理人享有。7、用于履行合同的担保方式有：A、定金；B、资产抵押；C、投标保证金；D、违约金；E、留置。8、合同履行地点是指：A、注册登记的地点；B、签订合同
34、的地点；C、交付标的地点；D、支付价款的地点；E、标的生产地。9、构成合同法律关系的要素包括：A、主体；B、代理；C、客体；D、内容；E、担保。10、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象：A、工程量；B、劳务行为；C、工资表；D、建设资金；E、建筑物。11、合同法的基本原则是：A、等价有偿原则；B、平等原则；C、自愿原则；D、公平原则；E、严格责任原则。12、订立合同可采用的形式有：A、承诺；B、要约；C、要约邀请；D、书面；E、口头。13、合同的权利义务终止时，不影响合同中（ ）的效力：A、保险条款；B、仲裁条款；C、结算条款；D、担保条款；E、清理条款。14、对无效合同有确认权的机构是
35、：A、仲裁机构；B、业务主管部门；C、经济合同当事人；D、行政主客部门；E、人民法院。15、合同法规定，合同包括的条款主要有：A、标的；B、鉴证条款；C、价款；D、质量；E、违约责任。16、要约与要约邀请的主要区别在于：A、是否采用书面形式；B、在法律上是否须承担责任；C、内容是否具体确定；D、是否须送达对方；E、是否明示希望与他人订立合同。17、合同被撤消后的法律后果有：A、双倍返还定金；B、支付违约金；C、赔偿损失；D、返还财产；E、追缴财产。18、仲裁协议包括如下内容：A、请求仲裁的意思表示；B、不向法院起诉的承诺；C、仲裁事项；D、双方争议的解决方式；E、所选定的进仲裁委员会。19、合
36、同有效的条件是：A、双方（多方）是法人；B、双方（多方）有担保；C、当事人有合格的资格；D、内容要合法；E、订立的程序要合法。20、下列哪些合同符合解除的条件：A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；B、当事人一方要求解除合同；C、出现了致使合同无法履行的事件；D、监理工程师要求解除合同；E、当事人方发生分立。21、缔约当事人有（ ）情形，应当依法承担缔约过失责任：A、假借订立合同，恶意进行磋商；B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；C、违反缔约中的保密义务；D、违反缔约中通知义务；E、违反公平原则，损害对方利益。22、属于违约事实的是：A、延迟履行；B、因不可抗力不能履行；C、提存；D、
37、不完全履行；E、不适当履行。23、对违反合同者追究责任时，实行：A、违约金、定金并用原则；B、以补偿性为原则；C、过错原则；D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；E、严格责任原则。24、业主对监理进行招标时，招标文件的内容应包括：A、投标人须知；B、对施工单位和业主单位的介绍；C、合同条件；D、对监理单位的要求；E、监理工作内容。25、在进行施工招标，评标时对投标单位的评审对象是：A、投标报价；B、施工方案；C、投标技巧运用；D、投标工期；E、施工业绩。26、施工、监理招标时，属于废标的情况有：A、投标书逾期送达；B、投标书未按要求密封；C、投标书未按要求提供投标担保；D、投标书
38、未按规定格式填写；E、投标价高于或低于标底。27、我国法定的工程施工招标方式是：A、定向议标；B、内部招标；C、议标；D、公开招标；E、邀请招标。28、施工招标文件一般包括：A、招标广告；B、合同条件；C、技术规范；D、施工图纸；E、工程量报价单。29、建设项目招标前期应满足的要求：A、建设项目已经批准；B、有满足招标投标需要的技术资料；C、建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证；D、施工现场的“三通一平”已经完成；E、主要设备的来源已经落实。30、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括：A、决定中标单位；B、批准招标申请；C、审核招标文件；D、负责编制标底；E、监督评审过程。31、在施
39、工合同中，应由承包人完成的工作有：A、红线内土地的征用和拆迁；B、保护施工现场的地下管道和邻近的建筑物；C、搭建临时工棚用地的征地；D、防止进场的建筑材料和设备被盗；E、进行变更设计。32、建设工程施工合同规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：A、工程一切险；B、施工机械；C、现场施工人员的生命财产；D、现场的第三方人员生命财产；E、现场的发包方的人员生命财产。33、现场发生（ ）事件，造成工程延误，可以批复竣工期限延长：A、承包人现场的施工机械丢失；B、分包人与承包人发生纠纷，暂停施工；C、工程数量增加和设计变更；D、业主要求暂停施工；E、发生不可抗力。34、设计阶段监理的内容包括：A、对
40、设计质量负责；B、组织设计方案竞赛、招投标；C、起草勘察设计合同；D、监督勘察设计合同的履行；E、审查项目概算、预算。35、设计合同设计人员对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行：A、施工前技术交底；B、设计变更；C、修改预算；D、参加竣工验收；E、施工管理。36、监理工程师进行工程管理的依据是：A、建设工程施工承包合同；B、监理服务合同；C、承包人与分包人的合同；D、规范及验收标准；E、施工招标文件。37、施工合同范本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有:A、支付违约金；B、赔偿损失；C、延长工期；D、继续履行；E、采取补救措施。38、由于不可抗力造成损失，承包人可以索
41、赔的对象是：A、监理工程师；B、业主；C、政府；D、保险公司；E、分包人。39、根据FDIC合同条件，按照索赔的目的，索赔可分为：A、实物索赔；B、合约内索赔；C、费用索赔；D、合约外索赔；E、工期索赔。40、施工合同可以变更和解除的情况有：A、双方协商同意，且合法；B、一方的法定代表人发生变更；C、不可抗力的作用；D、当事人一方破产而确实无法履行合同；E、由于一方违约，使施工合同履行不必要。三、判断题（10题/10分）1、公民即自然人，是经济法律关系的主体。 （ ）2、对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。 （ ）3、无效合同从执行时起即不具有法律效力。 （ ）4、根据规定，只要当事
42、人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。5、合同法规定，建设工程合同中没有规定的，适用承揽合同的有关规定。6投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。（ ）7、评标委员会的成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。 （ ）8、保留金待竣工验收合格时一次发还。 （ ）9、除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。 （ ）10、中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。 （ ）四、简答题：（5题/20分）1、 经济法律关系及其要素的定义是什么？2、 合同履行的原则是什么？3、 投标人应具备的条件是什么？4、 承包商申报工程索赔程序是什么？5、 监理服务的依据是什么？五、综合分析题：（2题/20分）1、某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范