《《建设工程法规及相关知识》试卷精选 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程法规及相关知识》试卷精选 .docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品名师归纳总结2021 年度全国二级建造师职业资格考试建设工程法规及相关学问试卷精选一、单项挑选题（共60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1. 在我国法律体系中， 建筑法属于（）部门。A. 民法B.商法C. 经济法D.诉讼法2. 关于民事法律行为分类，以下说法错误选项（）A. 民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为B. 订立建设工程合同应当实行要式法律行为C. 建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D. 自然人之间的借款行为属于不要式法律行为3. 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A.合同B. 抚养C.不当得利D. 无因治理4. 依
2、据物权法规定，以下关于抵押权的表述中错误选项（）。A. 在建工程可以作抵押物B. 即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权C. 建设用的使用权抵押后，该土的上新增的建筑物不属于抵押财产D. 抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5. 依据物权法规定，一般情形下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B. 转移登记C.交付D. 买方占有6. 某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺当进行，开工前的到位资金原就上不得少于工程合同价的（）。A. 20%B. 30%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结C. 50%D. 80%7. 建筑施工企业确定后，在建筑
3、工程开工前，建设单位应当依据国家有关规定向工程所在的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A. 建设用的规划许可证B. 建设工程规划许可证C. 施工许可证D. 安全生产许可证8. 依据建筑法的规定，以下正确的说法是（）。A. 建筑企业集团公司可以答应所属法人公司以其名义承揽工程B. 建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C. 联合体共同承包的，依据资质等级高的单位的业务许可范畴承揽工程D. 施工企业不答应将承包的全部建筑工程转包给他人9. 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误选项（）。A. 建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B. 未经发包方同意且无合同商定，承包方不得对专业工
4、程进行分包C. 联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D. 发包方有权将单位工程的的基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位10. 甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中商定： 假如在施工过程中显现质量问题而遭受建设单位索赔，各自承担索赔额的 50%。后来甲建筑公司施工部分显现质量问题， 建设单位索赔 20 万元，就以下说法正确选项（ ）。A. 由于是甲公司的缘由导致，故而建设单位只能向甲公司主见权益B. 因商定各自承担 50%，故乙公司只应对建设单位承担 10 万元的赔偿责任C. 假如建设单位向乙公司主见，就乙公司应先对 20 万元索赔额承担责任D. 只有甲
5、公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任11. 依据招标投标法及相关规定，必需进行施工招标的工程项目是（）。A. 施工企业在其施工资质许可范畴内自建自用的工程B. 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农夫工的工程C. 施工主要技术采纳特定的专利或者专有技术的工程D. 经济适用住房工程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结12. 依据招标投标法规定，投标联合体（）。A. 可以牵头人的名义提交投标保证金B. 必需由相同专业的不同单位组成C. 各方应在中标后签订共同投标协议D. 是各方合并后组建的投标实体13. 依据建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A. 相互商定抬高或
6、者降低投标报价B. 商定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C. 相互探听对方投标报价D. 先进行内部竞价，内定中标人后再参与投标14. 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标15. 招标人实行招标公告的方式对某工程进行施工招标， 于 2007 年 3 月 3 日开头发售招标文件， 3 月 6 日停售。 招标文件规定投标保证金为 100 万元。 3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中的错误有（）处。A. 1B. 2C. 3D. 416. 依据
7、法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产学问和治理才能考核合格就可任职的岗位是（）。A.施工企业的总经理C. 施工企业的技术负责人B. 施工项目负责人D. 施工企业的董事17. 施工单位违反施工程序，导致一幢13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济缺失达 7000 余万元人民币，依据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该大事 属于（）事故。A. 特殊重大B. 重大可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结C. 较大D. 一般18. 某建设工程施工过程中发生较大事故，依据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该级事故应由（）负责调查。A.国务院C. 设区的市级人民政府B
8、. 省级人民政府D. 县级人民政府19. 监理工程师发觉施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，就监理工程师应当（）。A.要求施工单位整改B. 要求施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告D. 向建设工程质量监督机构报告20. 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不听从甲公司的安全生产治理，最终造成安全生产事故，就（）。A.甲公司负主要责任B. 乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D. 监理公司负主要责任21. 安全生产许可证的有效期为（）年。A. 2B.3C. 4D. 522. 以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，错
9、误选项（）。A. 建设单位不得将建设工程肢解发包B. 建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C. 建设单位不得任意压缩合同工期D. 涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能托付原设计单位提出设计方案23. 依据相关司法说明的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后， 又以使用后的（）工程质量不符合商定为由主见权益的，法院应予以支持。A.主体结构B. 电气C.装饰D. 暖通24. 依据建设工程质量治理条例规定，以下关于监理单位的表述错误选项（）。A. 应当依法取得相应等级的资质证书B. 不得转让工程监理业务可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结C. 可以是建设单位的子公司D
10、. 应与监理分包单位共同向建设单位承担责任25. 施工单位于6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收。同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行。10 月 20 日建设单位实际使用该工程。就施工单位承担的保修期应于（）起运算。A. 6 月 1 日B. 8 月 30 日C. 10 月 8 日D. 10 月 20 日26. 建设工程质量治理条例中确定的建设工程质量监督治理制度，其主要手段不包括（）。A.工程质量保修制度B.施工许可制度C.竣工验收备案制度D.工程质量事故报告制度27. 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工
11、验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A. 10B. 15C. 30D. 6028. 依据我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。A. 购买的电气材料C. 现场制作的预制板B.购买的塔吊设备D.商品混凝土29. 依据产品标识与标注规定 ，对全部产品或者包装上的标识均要求（）。A. 必需有产品质量检验合格证明B. 必需有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C. 应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D. 应当有警示标志或者中英文警示说明30. 某建筑公司实施了以下行
12、为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。A. 将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B. 对已受污染的潜水和承压水混合开采C. 冬季工的上的工人燃烧沥青、油毡取暖可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结D. 直接从事收集、处置危急废物的人员必需接受专业培训31. 以下关于民用建筑节能的表述正确选项（）。A. 对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证B. 对既有建筑实施节能改造，优先采纳遮阳、改善通风等低成本改造措施C. 国家要求在新建建筑中必需安装和使用太阳能等可再生能源利用系统D. 企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准32. 某建筑公司在
13、工的实行的以下消防安全措施中，正确选项（）。A. 责令安置在仓库里的居住的员工尽量不使用明火B. 将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里C. 禁止仓库保管员晚上在仓库居住D. 为防止丢失，将消防器材锁在铁柜中33. 依据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的有效时间为（）。A. 2 个月B. 6 个月C. 1 年D. 2 年34. 李某今年 51 岁，自 1995 年起就始终在某企业做暂时工，担任厂区门卫，现企业首次与全部员工签订劳动合同，李某提出自己情愿长期在本单位工作，也应与单位签订合同， 但被拒绝并责令其结算工资走人。依据劳动合同法规定，企业（）。A. 应当与其签订固定期限劳动合同B.
14、 应当与其签订无固定期限劳动合同C. 应当与其签订以完成肯定工作任务为期限的劳动合同D. 可以不与之签订劳动合同，因其是暂时工35. 某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，依据劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。A. 1C. 3B. 2D.436. 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位打算解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，打算向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A.随时解除B.预报解除C.经济性裁员D.刑事性裁员37. 依据劳动合同法的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。可编辑资料 -
15、 - - 欢迎下载精品名师归纳总结A. 企业工会代表企业职工B. 企业每一名职工C. 企业 10 名以上职工D. 企业绝大部分职工38. 重大建设项目档案验收应在项目竣工验收（）个月前完成。A. 1B. 2C. 3D.439. 依据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。A. 0.1B. 0.5C. 1D. 540. 以下属于行政惩罚的是（）。A. 没收财产B. 罚金C. 撤职D. 责令停产停业41. 施工单位偷工减料， 降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。 该行为涉嫌触犯（）。A. 重大责任事故罪
16、B. 重大劳动安全事故罪C. 工程重大安全事故罪D. 以其他方式危害公共安全罪42. 以下属于我国合同法调整的法律关系是（）。A. 收养合同B. 劳动合同C. 税款代扣合同D. 赠予合同43. 以下关于合同法中格式合同的表述，错误选项（）。A. 格式合同由供应方事先拟定，可以重复使用B. 供应格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C. 对格式条款的懂得发生争议的，应当依据通常懂得予以说明D. 对格式条款有两种以上说明的，应当作出不利于格式条款供应方的说明44. 要约是期望和他人订立合同的意思表示，包括（）。A.寄送的价目表B. 投标书C.拍卖公告D. 招股说明书45. 甲企业
17、于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。 2 月 5 日乙企业收到了该信函，其次天可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结又收到了通知该信函作废的传真件。 甲企业发出传真， 通知信函作废的行为属于要约 （） 的行为。A. 发出B. 撤回C. 撤销D. 变更46. 某建筑公司以欺诈手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主见合同无效，要求建筑公司承担（）。A. 违约责任B. 侵权责任C. 缔约过失责任D. 行政责任47. 某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，就其民事法律后果不行能是（）。A.返仍财产B. 赔偿缺失C.罚金D. 折价补偿48. 依据合同法规定
18、，对效力待定合同的懂得正确选项（）。A. 在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B. 效力待定合同的善意相对人有撤销的权益，撤销期限自行为作出之日起一年C. 表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D. 超越代理权限签订的合同，如未经被代理人追认，就必定属于效力待定合同49. 某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同。其中商定租赁期限至施工合同商定的工程竣工之日，就该合同是（）。A. 附条件合同，条件成就合同解除B. 附条件合同，条件成就合同生效C. 附期限合同，期限届满合同解除D. 附期限合同，期限届满合同生效50. 甲公司向乙公
19、司购买钢材，双方合同中商定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（）承担违约责任。A. 甲公司向乙公司B. 乙公司自己C. 丙公司向乙公司D. 甲公司和丙公司共同向乙公司51. 某建筑公司向供货商选购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4000 元/吨，商定6 月 1 日运至某工的。后供货商迟迟不予交货， 8 月下旬，国家调整价格为 3400 元/吨，供货商赶忙交货。双方为结算价格产生争议。以下说法正确选项（ ）。A. 应按合同商定的价格 4000 元/ 吨结算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结B. 应按国家确定的最新价格 3400 元/吨结算C. 应当按
20、新旧价格的平均值结算D. 双方协商确定，协商不成的应当解除合同52. 甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司 150 万元，均已届清偿期。甲公司始终拖延不行使对丙公司的债权， 致使其自身无力向刘某清偿。 以下关于代位权的说法正确选项 （）。A. 刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债恳求B. 刘某可以通过仲裁方式行使代位权C. 刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担D. 代位权顺当行使后，丙公司对甲公司所负债务毁灭53. 以下情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。A. 施工单位因严峻安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B. 因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导
21、致工期延误C. 的震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D. 由于为工人投保意外损害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付54. 建设工程民事纠纷经不同主体调解胜利并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。A. 双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B. 双方签收的仲裁调解书C. 人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D. 双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55. 民事诉讼的证据不包括（）。A.书证B. 物证C.视听资料D. 科学试验56. 依据民事诉讼法规定， （）可以作为民事诉讼证人。A. 本案审判员B. 涉及本案的鉴定人员C. 本案原告知讼代理人D. 本案被告
22、的亲属57. 对民事诉讼法的基本特点表述正确选项（）。A. 当事人商定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B. 除简易程序外均采纳合议庭合议制C. 全部民事案件审理及判决结果均应向社会公开D. 一个案件须由两级人民法院审理才告终结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结58. 以下关于诉讼管辖的表述正确选项（）。A. 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B. 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在的人民法院管辖C. 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可连续移送有管辖权的人民法院D. 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原就59. 当事人托付溥泽律师事务所的张律师做自己的诉
23、讼代理人，授权托付书中托付权限一栏仅注明“全权代理”，就张律师有权代为（）。A. 陈述事实、参与辩论B. 承认、舍弃、变更诉讼恳求C. 进行和解D. 提起反诉或上诉60. 以下关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确选项（）。A. 仲裁委员会由当事人自主选定B. 仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C. 仲裁审理以公开审理为原就D. 对生效的仲裁裁决书可恳求上级仲裁委员会予以撤销二、多项挑选题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，此题不得分。少选，所选的每个选项得0.5 分）61. 依据行政复议法规定，以下选项中不行申请行政复议的有（
24、）。A. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B. 人民法院对保全财产予以查封C. 监察机关赐予机关工作人员降级处分D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E. 行政拘留62. 依据我国宪法规定，公民的宪法权益包括（）。A. 在法律面前一律公平B. 有言论、出版、游行和示威的自由C. 有宗教信仰的自由D. 对任何国家机关和国家工作人员有批判和建议权E. 有爱护祖国的安全、荣誉和利益的权益63. 以下各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。A. 建设工程施工合同中的工程价款B. 建设工程施工合同中的建筑物C. 建材买卖合同中的建筑材料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结D
25、. 建设工程勘察合同中的勘察行为E. 建设工程设计合同中的施工图纸64. 国有建设用的使用权是用益物权，可以实行（）方式设立。A. 出租B. 出让C. 划拨D. 抵押E. 转让65. 依据建设工程施工许可治理方法 ，以下工程项目无需申请施工许可证的是（）。A. 北京故宫修缮工程B. 长江汛期抢险工程C. 工的上的工人宿舍D. 某私人投资工程E. 部队导弹发射塔66. 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金可以是（）。A. 银行保函B. 银行承兑汇票C. 企业连带责任保证D. 现金E. 实物67. 依据招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，以下
26、应当作为废标处理的情形是（）。A. 联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B. 交纳投标保证金超过规定数额C. 投标人是响应招标、参与投标竞争的个人D. 投标人在开标后修改补充投标文件E. 投标人未对招标文件的实质性内容和条件做作出响应68. 生产经营单位保证安全生产所必需的资金由（）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。A. 公司董事会B. 公司法定代表人C. 个人经营的投资人D. 公司股东会E. 公司工会69. 施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A. 制定安全生产规章制度和操作规程B. 确保安全生产费用的有效使用C. 组织制定安全施工措施D.
27、 排除安全事故隐患可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结E. 准时、照实报告生产安全事故70. 以下选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确选项（）。A. 总承包单位不得将主体工程对外分包B. 分包单位应当依据分包合同的商定对建设单位负责C. 总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D. 施工单位在施工中发觉设计图纸有差错时，应当依据国家标准施工E. 在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务71. 建设项目需要配套建设的环境爱护设施，必需与主体工程（）。A. 同时规划B. 同时设计C. 同时施工D. 同时竣工验收E. 同时投产使用72. 以下
28、属于承担民事责任的方式是（）。A. 赔偿缺失B. 返仍财产C. 支付利息D. 支付违约金E. 支付定金73. 以下关于承诺的表述中，正确的有（）。A. 受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B. 承诺超期的后果是承诺不行能发生法律效力C. 承诺一经送达要约人即发生法律效力D. 撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人E. 承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出74. 对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权毁灭。A. 自知道或者应当知道权益受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B. 自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C. 自知道或者应当知道撤销
29、事由之日起一年内没有行使撤销权的D. 知道撤销事由后明确表示舍弃撤销权的E. 知道撤销事由后以自己的行为舍弃撤销权的75. 致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。A. 发包人严峻拖欠工程价款B. 发包人供应的建筑材料不符合国家强制性标准可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结C. 发包人坚决要求工程设计变更D. 项目经理与总监理工程师积怨太深E. 要求承担保修责任期限过长76. 某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新举荐的施工工艺，在其后的施工中予以采纳，就以下说法正确选项（）。A. 建设单位不能以前期工程未采纳新工艺为由，主见工程不合格B. 施工单位可
30、就采纳新工艺增加的费用向建设单位索赔C. 由此延误的工期由施工单位承担违约责任D. 只要双方协商一样且不违反强制性标准，可以变更施工工艺E. 从法律关系构成要素分析，采纳新工艺属于合同主体的变更77. 6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同， 总价款为 100 万元，商定由买方支付定金30 万元。由于资金周转困难，买方于6 月 10 日只交付了 25 万元，卖方予以签收。以下说法正确的 是（）。A. 买卖合同是主合同，定金合同是从合同B. 买卖合同自 6 月 10 日成立C. 定金合同自 6 月 1 日成立D. 如卖方不能交付货物，应返仍50 万元E. 如买方不履行购买义务，仍可要求卖方返仍
31、5 万元78. 依据最高人民法院关于民事诉讼证据的如干规定，当事人无需举证证明的事实有（）。A. 太阳自东方升起，自西方落下B. 人受重伤后如得不到准时救治，会有生命危急C. 人所共知的某单位偷工减料D. 已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E. 已被人民法院生效裁判所确认的事实79. 依据仲裁法和民事诉讼法规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（）。A. 商定的仲裁协议无效B. 仲裁事项超越法律规定的仲裁范畴可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结C. 适用法律确有错误D. 原仲裁机构被撤销E. 申请人死亡80. 我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。A.
32、只有注册以后才能执业B. 一次注册终生有效C. 均需接受连续训练D. 不得同时注册于两家不同的单位E. 均有各自的执业范畴2021 年度全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关学问试卷精选参考答案一、单项挑选题 共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有1 个符合题意 1 C2 C3 A4 B5 C6 B7 C8 D9 Dl0 C11 D12 A13 C14A15 C16 D17B18 C1 9 A20B21 B22 D23A24 D25 A26D27 B28 C29 A30 D31 B32C33C34B35B36A37A38C39B40D41C42D43B44B45C46C47C48C49C50A51B52C53C54B55D56D57B58A59A60A二、多项挑选题 共 40 分，每题 2 分。每题的备选项中，有2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，此题不得分。少选，所选的每个选项得0 5 分61 BCD62 ABCD63 ABCD64 BCE65 ABCE66 AD67ABC68ABC69 BCDE70AC71 BCE72ABD73CE74 CDE75AB76 ABD77 AE78ABDE79BC80 ACDE可编辑资料 - - - 欢迎下载