《2011年二级建造师资格考试《机电工程管理与实务》模拟试题及答案(十)(共13页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011年二级建造师资格考试《机电工程管理与实务》模拟试题及答案(十)(共13页).doc（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上2011年二级建造师资格考试机电工程管理与实务模拟试题及答案（十）题目一二三总分一、单选题 （共 20 题，第小题 1分）1、防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。A.I级B.II级C.III级D.级2、用两个以上指标的比率进行成本分析的方法称为()。A.成本分析法B.对比法C.因素分析法D.比率分析法3、进度控制的第一项任务就是()。A.确定进度控制目标B.编制进度计划C.实施进度计划D.编写施工进度控制报告4、关于下列企二级建造师业建立环境管理体系的步骤排序正确的是()。最高管理者决策;建立完善的组织机构;人员培训;环境评审;体系策划;文
2、件编写;体系试运行;企业内部审核;管理评审A.B.C.D.5、项目承包是指工程项目管理在完成项目管理服务的全部工作内容外，还负责完成约定的其他一些工作，如()。A.编制可行性研究B.项目策划C.招投标代理D.工程初步设计6、下列合同中，属于从合同的是()。A.买卖合同B.借款合同C.保证合同D.承揽合同7、当混凝土试件强度评定不合格时，可采用( )的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。A.现场同条件养护试件B.按原配合比、原材料重做试件C.非破损或破损检测D.混凝土试件材料配合比分析8、为实现项目的进度目标，应充分重视( )。A.尽早确定总进度目标B.健全项目管理的组
3、织体系C.业主压缩工期的要求D.大量采用计算机辅助进度控制9、招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是( )。A.根据估算指标算出的成本B.根据概算定额算出的成本C.根据预算定额算出的成本D.根据投标人各自的企业内部定额算出的成本10、工程开工前，应由()向有关人员进行安全技术交底。A.项目经理B.项目专职安全管理员C.项目经理部的安全工程师D.项目经理部的技术负责人11、测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为()。A.70mmB.15mmC.7.07mmD.15.07mm12、表达构件在外力作用下，抵抗变
4、形的能力是()。A.强度B.刚度C.挠度D.稳定性13、关于钢筋混凝土超筋、适筋、少筋梁的破坏特征表述哪项是正确的?()。A.都是塑性破坏B.都是脆性破坏C.只有适筋梁是塑性破坏D.只有超筋梁是塑性破坏14、在网络计划中，若某工作的()为零，则该工作必为关键工作。A.自由时差B.总时差C.时间间隔D.工作持续时间15、砌块中水平灰缝厚度应为()。A.1015mmB.1525mmc.102OmmD.1525mm16、( )等于临界力除以压杆的横截面面积。A.临界应力B.临界压强C.临界压力D.临界应变17、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为四级，不包括()。A.一级B.二级C.特级D.四级18、
5、受均布荷载的简支梁，长度为L，剪力最大的截面为( )。A.跨中截面B.支座截面c.离支座1/3的截面D.梁通长的剪力相等19、根据生产安全事故，该起事故应认定为( )。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故20、为了消除过火石灰的危害，应提前洗灰，使灰浆在灰坑中陈伏()以上。A.三周B.二周C.一周D.十天二、多选题 （共 10 题，第小题 2 分）1、常用水泥的技术要求包括()。A.坍落度B.凝结时间C.碱含量D.强度E.细度2、关于地下卷材防水层铺贴施工，下列说法中正确的有( )。A. 卷材接缝不得在阴角处B.冷粘法工工时气温不得低于5，热熔法施工时气温不得低于-10C.宜选
6、用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材D.冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方向可遇水E.用外防外贴法铺贴防水层时，应先铺立面，后铺平面3、防水混凝土结构应满足()要求。A.表面的裂缝宽度不应大于O.2mm，并不得贯通B.防水混凝土结构厚度不应小于250mmC.迎水面钢筋保护层厚度不应小于35mmD.防水混凝土结构厚度的允许偏差为+15mmE.迎水面钢筋保护层厚度的允许偏差为+10mm4、根据民事诉讼法的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由()人民法院管辖。A.被告住所地B.合同履行地C.原告住所地D.合同签订地E.标的物所在地5、土的渗透性大小主要取决于哪些因素()?A.含水量B.土体的孔隙特征
7、C.土的可松性D.土的类型E.水力坡度6、按属性进行分类，工程建设标准可划分为()。A.强制性标准B.推荐性标准C.技术标准D.管理标准E.工作标准7、填方施工结束后应检查()。A.排水措施B.标高C.边坡坡度D.压实程度E.密实度8、下列为常见工程质量问题原因的是()。A.违背建设程序B.项目监理的不负责任C.现场秩序的紊乱D.未加固处理好地基E.建筑材料及制品不合格9、下面选项中，哪几项能够提高受压杆件的临界力P.i()。A.选用弹性模量E大的材料B.做成截面大的构件C.尽量减少受压杆件的长度D.选用弹性模量E小的材料E.尽量增大受压杆件的长度10、图示桁架中的零杆为()。A.BDB.BC
8、C.EFD.EGE.CE三、案例题 （共 4 题，第小题 20分）1、某项承包工程年度承包合同总值为元，材料费占工程造价的比重为64%，工期一年。合同规定，业主应向承包商支付工程预付款额度为24%。施工企业自年初开始施工后，至当年8月份累计完成工程价值元。至当年年末，工程顺利完工，结算完毕。问题：(1)本例的工程预付款是多少?(2)当完成工程价值为多少时开始起扣工程预付款?(3)8月份应扣预付款金额为多少?(4)在工程结算与决算中，对工程预付款有哪些规定?2、某宾馆的250套客房进行装修施工，在门窗、吊顶、地面等分项工程施工完成后，施工单位根据设计要求对吊顶及墙面进行涂饰施工。其乳胶漆墙面做法
9、包括以下几道工序：基体清理、嵌披腻子、刷底涂料、磨砂纸、涂面层涂料等，有的工序须往返几次重复。真石漆墙面做法包括：喷(刷)罩面涂料一道饰面。喷面漆一道。喷(刷)底漆一道。基体清理。问题：1.请给出乳胶漆施工的工艺流程。2.请按照先后顺序将真石漆墙面做法排序。3.基层处理的质量是影响涂饰工程质量的最主要因素，请针对不同基层，回答基层处理要求。4.按建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 502102001)，本工程的室内涂饰工程应分为几个检验批?每个检验批应至少抽查几问?5.在高级涂饰工程中，水性涂料涂饰工程薄涂料和溶剂型涂料清漆的涂饰质量不允许有哪些问题?6.涂料施工中，如何防止门扇、玻璃及木饰面
10、的污染?3、某现浇钢筋混凝土基础工程由支模板、绑钢筋、浇混凝土、拆模板和回填土五个分项工程组成。它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上的持续时间如下表所示。在混凝土浇筑后至拆模板至少要养护两天。问题：(1)什么是流水节拍?根据该项目流水节拍的特点，可以就按何种流水施工方式组织施工?(2)什么是流水步距?取大差法确定流水步距的要点是什么?确定该基础工程流水施工的流水步距。(3)确定该基础工程的流水施工工期。4、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方
11、量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工l0个工日;(2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日;(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3;(4)5月20日5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成
12、人员窝工l0个工日;(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?2011年二级建造师资格考试机电工程管理与实务模拟试题及答案（十）来源：（试题答案）一、单选题 （共 20 题，第小题 1分）1、A2、D3、A4、C5、D6、C7、C8、B9、D10、D11、C12、B13、C14、B15、A1
13、6、A17、D二、多选题 （共 10 题，第小题 2 分）1、BCDE2、ABDE3、ABE4、AB5、BE6、CDE7、BCD8、ADE9、ABC10、ACD三、案例题 （共 4 题，第小题 20分）1、(1)解：工程预付款=20%=元。(2)解：起扣点价值=-/64%=.5元。(3)解：八月份应扣预付款金额=(.5)64%：元。(4)答：按照现行工程价款结算办法的规定，采用按月结算工程价款的施工企业，可以在月中或旬末预收上半月或本旬工程款。采用分段结算工程价款或竣工后一次结算工程价款的施工企业，可按月预收当月工程款。施工企业在预收工程款时，应根据实际工程进度，填制“工程价款预收帐单”，分送
14、发包单位并经银行办理预收款手续。施工企业在月中、旬末或按月预收的工程价款，应在按月结算、分段结算或竣工后一次结算工程价款时，从应付工程款中扣除，并在“工程价款结算帐单”中列出应扣除的预收工程款。2、问题l：问题2：问题3：1.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆。2.旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。3.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%，木材基层的含水率不得大于l2%。4.基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合建筑室内用腻子(JG/T 3094)的规定。5.厨房、卫
15、生问墙面必须使用耐水腻子。6.以石膏板面为基层的质量要求：应表面干净、光滑无污染，割面整齐;接缝处理严密，无挂胶钉帽应进行防锈处理，与骨架紧贴牢固、稳定性好。面层满缸腻子平整、坚实、牢固，无粉化、起皮裂缝，腻子粘结强度符合JG/T 3049型的规定。问题4：5个、5问。问题5：在高级涂饰工程中，水性涂料涂饰工程薄涂料的涂饰质量不允许有泛碱、咬色、流坠疙瘩，溶剂型涂料清漆的涂饰质量不允许有裹棱、流坠、皱皮。问题6：涂料施工中，主要的防污染方法有：1.施涂工作面周边粘贴美纹纸。2.对易污染的灯具、木门窗及玻璃进行遮盖。3.合理安排施工工序，一般自上而下。对易污染的灯具、门扇等的安装安排在涂料施工完
16、成后3、(1)流水节拍：一个作业队在一个施工段上完成全部工作的时间。根据该项目流水节拍的特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。(2)流水步距：两个相邻的作业队相继投入工作的最小间隔时间。取大差法确定流水步距的要点：各队的流水节拍累加，形成数列;前后队的数列错位相减;取大差法做流水步距。流水步距计算：2 5 7 10 12 15-) 3 6 10 14 17 202 2 1 0 -2 -2 -20施工过程1，2的流水步距K1,2=max2，2，1，0，-2，-2，-20=2d3 6 10 14 17 20-) 2 3 5 7 8 103 4 7 9 10 12 -10施工过程2，3的流水步距K
17、2,3=max3，4，7，9，10，12，-10=12d2 3 5 7 8 10-) 1 3 4 5 7 82 2 2 3 3 3 -8施工过程3，4的流水步距K3,4=max2，2，2，3，3，3，-8=3d1 3 4 5 7 8-) 2 5 7 9 12 141 1 -1 -2 -2 -4 -14施工过程3，4的流水步距K3,4=max1，1，-1，-2，-2，-4，-14=1d(3)流水施工工期：T=K+tn+Z=(2+12+3+1)+(2+3+2+2+3+2)+2=34d4、事件(1)：索赔不成立。因为此事件发生原因属承包商自身责任。事件(2)：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有
18、经验的承包商所无法合理预见的。事件(3)：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。事件(4)：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件(5)：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。问题2：事件(2)：索赔工期5天(5月15日5月19日)。事件(3)：索赔工期。因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：450010=450m3现增加工程量900m3，因此应增加工期为900450=2天事件(4);索赔工期3天(5月20日5月22日)因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件(5)：索赔工期1天(5月23日)工程修复
19、导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为5+2+3+1=11天问题3：事件(2)：(1)人工费：l523=345元(注：增加的人工费应按人工费单价计算。)(2)机械费：4505=2250元(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算。)(3)管理费：34530%=103.5元(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关。)事件(3):可直接按土方开挖单价计算9004.2(1+20%)=4536元(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)。事件(4)：费用索赔不成立。(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担。)事件(5)：(1)人工费：3023=690元(2)机械费：450 X l=450元(注：不要忘记此时机械窝工l天。)(3)管理费：690 x30%=207元合计可索赔费用为345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元专心-专注-专业