《项目部与班组安全生产合同(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目部与班组安全生产合同(共6页).doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上项目部与班组安全生产合同立合同单位： 项目部（以下简称甲方） 班 组（以下简称乙方） 为确保安全生产目标的实现，搞好本项目安全文明的创建，特将目标分解，签订本合同，供双方共同遵守。 一、 甲乙双方要严格遵守有关安全生产的法律、法规和技术标准，遵守公司及项目部栋号的规章制度、操作规程。在落实安全生产“三同时”的同时，分层次搞好职工的安全思想、安全知识、安全技教育，提高工人自我保护能力，做到“三不伤害”。二、乙方要组织开展好班组的安全和新工人的班组教育，操作前要认真地做好针对性强的安全技术交底，搞好班组安全工作的自检、互检和交接检查工作。三、方要服从甲方的统一指挥，认真接
2、受监督检查，努力完成班组的安全任务，杜绝一切安全隐患和事故。四、甲方不得强迫工人冒险作业，应为施工创造良好的安全生产环境，提供劳动保护和使用推荐的安全防护用品。乙方要正确自觉使用这些防护用品，对于因非正确使用过程中发现问题不及时报告解决，损失由乙方负责。五、甲方不违章指挥，乙方不违章操作、不违犯劳动纪律。甲方如违章指挥，乙方有权拒绝、所造成的损失由甲方承担，乙方违章违纪所造成的损失由乙方负责。六、奖罚按公司规定执行。七、本合同一式两份，签字方各持一份，签字生效。项目代表（签字）班 组 长（签字） 年 月 日安 全 生 产 合 同肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司 2012年 月 塔吊组装、拆除
3、施工合同甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。一、施工地点：汽车站南200米，泰西大街东临二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为2010 年 月 日，2010 年 月 日达到运行条件。2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于2010年 月至 月期间，甲方提前十日通知乙方进场。四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要
4、求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。五、工程造价：本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。六、结算方式：乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲
5、方原因延误乙方安装，工期相应顺延。2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责
6、，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法
7、正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。十一、本合同一式四份，双发各持两份。十二。上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司 乙方：代表： 代表：电话： 日期：日期： 日期：专心-专注-专业