《简单工程承包合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简单工程承包合同.doc(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上工程承包合同发包人:(简称甲方承包人:(简称乙方依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、 法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立 本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:;2、工程地点:;3、工程范围:4、承包方式:。二、合同工期1、开工日期:年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同 工期总天数 天(以实际进场施工之日算起 ;三、质量标准工程质量标准:合格、按照 *施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写 (人民币 ,小写¥ 。 五,付款方式付款方式:本工程进场完成 %工作后 10天内
2、,发包人向承包人支付 %工 程费用; 本工程进场完成 %工作后 15天内, 发包人向承包人支付 %工程费用; 本工程竣工验收后 20天付清余下的工程费用 (除工程保修押金 。 工程价款通过 银行转(汇入对方帐户 (以本合同注明帐号为准 。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包 人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在
3、施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经 济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验 收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收 日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管 理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发 包人提前使用的,视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日, 办理工程移交, 从验收之日起三日内移交完毕, 如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设
4、备双方均无法解决,致使该项工程不 能全部按期竣工, 可作减项竣工, 并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限 届满后,承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、 标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工, 按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质 量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充 完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_,承包人现场代表_,双方代表的权利义 务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见
5、的签证、处理;如一 方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任 和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与 本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列 第 种方式解决:(一提交 仲裁委员会仲裁;(二依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_本合同共_页发包人:(盖章法定代表人 /委托代理人:(签字承包人:(签字 联系方式:开户银行:银行账号:专心-专注-专业