《A4版-建筑消防设施安装施工合同概要(共4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《A4版-建筑消防设施安装施工合同概要(共4页).doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上建筑消防设施安装施工合同甲方(建 设 单 位 :乙方(安装施工单位 :根据 中华人民共和国经济合同法 和 山东省消防管理 办法之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双 方达成如下协议,共同遵守。第一条 建筑消防设施概况:(一建筑名称:(二安装施工范围:A 集中报警系统 B 区域报警系统 C 自动喷水灭火系统 D 卤代烷灭火系统 E 二氧化碳灭火系统 F 泡沫灭火系统 G 氮气灭火系统 H 蒸汽灭火系统 I 干粉灭火系统J 消防控制系统(三开工日期:年 月 日 竣工日期:年 月 日 第二条 图纸、预算交付(一 甲方在开工前十日,向乙方提供经过公安消防部 门审批的设
2、计图纸叁套;(二 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。 第三条 合同价款、拨款和结算(一 合同价款(含自动消防系统检测费 :(二 合同生效后 5日内,甲方付给乙方预付款(三 设备到达甲方,甲方付给乙方设备款(四 消防设施验收前, 甲方付给乙方进度款 ; 验 收合格后,甲方给乙方进度款 。保修 期满,甲方付给余款 。第四条 设备供应:第五条 双方责任(一 甲方:为乙方提供用水、 用电方便和存放设备的场 地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;通知公安消 防等有关部门参加验收,及时组织验收并付款。(二 乙方:应及时采购设备,严格按操作规程施工, 确保安装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关
3、竣工资 料并参加竣工验收。第六条 图纸变更设计图纸、施工原则不变更。确需变更,应提前十五日书 面通知对方,并经公安消防部门批准。第七条 验收和工程质量(一 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技 术档案,甲方在十日内组织验收;(二 消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术 检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第八条 保修(一 保修内容:见安装施工范围;(二 保修期限:自验收合格之日起保修 年;(三 保修期满后,按山东省建筑消防设施使用维修 保养管理办法的规定签订维修保养合同。第九条 违约责任(一 甲方责任:1. 未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等, 除工程日期得以顺延外,
4、还应偿付乙方因此造成停工、窝工 的实际损失;2. 工程中途停建、缓建采取措施弥补或减少损失,同时赔 偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用; 3. 工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题,自己承 担责任;4. 超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程价的 0.3%向乙方偿付逾期的违约金。(二 乙方责任1. 乙方逾期交工或质量不符合合同条例规定的,甲方有权 要求限期无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工 程总造价的 0.3%向甲方偿付逾期的违约金;2. 保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因 造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。第十条 本合同履行过程中如发生争议, 双方应协商解决。 协商不成时,采取(的方式解决:A 向 仲裁委员会申请仲裁。B 向 人民法院提起诉讼。第十一条 如需担保,另立合同。第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期 满终止。第十三条 本合同正本两份,双方各执一份,副本两份送 公安消防、工商行政管理等有关部门。第十四条 其他合同订立时间 年 月 日 甲方(章 :乙方(章 :地 址:地 址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐 号:帐 号:邮政编码:邮政编码:鉴证意见经办人:鉴证机关(章 年 月 日专心-专注-专业