人防工程监理服务合同(共24页).doc

上传人:飞****2 文档编号:16769655 上传时间:2022-05-18 格式:DOC 页数:24 大小:54KB
返回 下载 相关 举报
人防工程监理服务合同(共24页).doc_第1页
第1页 / 共24页
人防工程监理服务合同(共24页).doc_第2页
第2页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

《人防工程监理服务合同(共24页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人防工程监理服务合同(共24页).doc(24页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上合同编号: xxx人防工程监理服务合同(简称:监理合同)委托单位: 地 址: 电 话: 传 真: 监理单位: 地 址: 电 话: 传 真:签约地点: 签约时间: 第一部分 建设工程委托监理合同委托人 与监理人 就 工程监理服务事宜,经双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称: 工程地点: 工程规模: 工程总建筑面积约 ,地下两层,地下工程主体结构采用现浇钢筋砼板柱结构,独立柱基础;地下室顶板以上为覆土或硬化用作广场,广场面积约 。二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本

2、合同的组成部分:、监理投标书、中标通知书;、本合同标准条件;、本合同专用条件;、附加协议条款,在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件等。四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同规定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照合同注明的期限、方式、币种,向监理人付报酬。本合同自 年 月 日开始实施,至本工程验收合格、备案完成,此监理时间为不计任何条件和原因的完成本工程监理工作的时间,并在竣工验收合格后二年内适时解决监理事宜,配合委托人的结算审计工作。本合同一式 捌 份,具有同等法律效力,委托方伍份,监理方叁份。委托人: (盖章)法定代表人:(签字) 或委托代理人:(签字) 经办人:

3、 电 话: 传 真:日 期: 年 月 日 监理人: (盖章)法定代表人:(签字) 或委托代理人:(签字) 经办人: 电 话: 传 真: 日 期: 年 月 日 第二部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条 下列各词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。(6)“承

4、包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。(8)“工程监理的附加工作”是指:委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天

5、开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。第五条 监理人在履行本合同的义务期间,应认真

6、、勤备地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第七条 在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。委托人义务第八条 委托人按合同约定支付监理报酬。第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交

7、并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十二条 委托人应当授权一名熟悉工作情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对

8、监理人自备的设施不给予经济补偿。第十六条 根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:(1)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。(2)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。(3)审批工程施工组织设计和技术方

9、案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。(4)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。(5)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。(6)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。(7)工程施工进度的检查、监督权

10、,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(8)在工程施工合同的约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认,委托人不支付工程款。第十八条 监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人,在监理过程中如发现工程承包人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。第十九条 在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先

11、向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。委托人权利第二十条 委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。第二十二条 监理人调换总监理工程师、专业监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十四条 当委托人发现监理人员不按监

12、理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。监理人责任第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。第二十六条 监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有

13、关的事宜,向委托人承担赔偿责任。第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。第三十二条 在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行

14、监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知双方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式。协议未达成之前,原合同仍然有效。第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30

15、日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通

16、知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中第五十九条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知

17、书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其他第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。第四十四条 在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定经给予经济奖励。第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的

18、任何活动。第四十七条 监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。争议的解决第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达到一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。专心-专注-专业第三部分 建设工程委托监理合同专用条款第五十条 本合同适用的法律及监理依据1、中华人民共和国境内的法律、法规、行业管理条例、办法、重庆市有关建筑管理条例、办法、实施细则、通知等。2、工

19、程建设监理规范及有关的设计、施工、验收规范和相关技术标准。3、本项目的监理合同及其他与本项目相关的合同和文件。4、本项目各相关建设程序文件、批复等。5、施工图说明及其他设计等技术性文件、资料。第五十一条 监理范围、监理周期和监理工作内容监理范围:龙头寺火车站人防工程的所有建筑、安装、初装修及环境工程,与本工程相关的所有施工、设备安装监理等,包括但不限于土建、给排水、电气、消防、燃气、防雷、暖通、综合管线、室内初装修、外装、环境、人防设备、弱电等,并在保修阶段配合委托人进行保修维护的监理业务,对本项目全过程进行质量、进度、费用进行控制管理,对安全生产进行监督管理,对合同、信息进行协调管理,配合委

20、托人结算审计工作。监理周期:龙头寺人防工程施工全过程监理,从工程开工至工程竣工备案完毕并交付使用为止,并在竣工验收合格后二年内适时解决监理事宜,配合委托人的结算审计工作。监理周期分以下两个阶段:1、工程施工准备监理期:从监理合同实施日起至工程正式开工之日止,工程正式开工日以正式开工报告确定的日期为准。2、工程施工监理期:工程施工期监理时间为日历日545天。工程施工期是指本工程总承包施工单位施工开工之日起至工程竣工备案日为止。监理工作主要内容:1、协助委托人落实必须提供的施工条件,检查第三方开工准备工作。2、对委托人提出的有关技术问题提供书面意见。组织设计交底、图纸会审,对本项目施工图纸文件、施

21、工组织设计、施工技术措施计划、设计变更等相关材料进行审核并提交审核报告。3、督促第三方建立健全各项施工管理制度,并监督其实施。4、工程进度控制审查第三方提出的施工实施进度计划,检查其实施情况;当实施进度发生较大偏差时,及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见并在工程管理单位批准后调整。5、施工质量控制5.1对进场的材料、构配件及设备的质量进行确认和验收,并按要求进行见证取样。5.2督促承包商建立、健全和落实质量保证体系,核实质量文件材料,完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。5.3做好施工过程的监理工作,认真检查工程质量,签认各项隐蔽工程,做好建筑安装工程的分部、分项工程及部位、工序的质

22、量验收工作,按照有关规定对主要关键部分进行全过程的旁站监理,对违反设计文件、规范、规程的承包商,责令立即改正,必要时签发工程暂停指令。5.4负责工程质量事故处理,进行事故原因、责任分析,提出事故处理办法,向委托人提供专项报告并督促检查事故处理方案实施。5.5由委托人提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目,监理人负责提供技术服务。凡由承包商使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目,应经监理人认可,报委托人批准,并要求承包商提供产品鉴定说明、产品质量标准、使用说明和工艺要求,监理人按质量标准进行验收。5.6审核第三方提交的施工组织设计及施工技术措施计划以及使用的主要材料的质量、用量等。6

23、、工程造价控制6.1审查施工过程中施工方申报的工程量及费用,并申报委托人。会签工程范围内的洽商签证、设计变更等。审查核实可调价材料的价格,审查核实有关材料的性能价格比及价差和处理办法。计算各项索赔金额,提交处理意见,并协助委托人处理合同纠纷。6.2协助委托人控制工程进度款的支付,严格控制设计变更、项目增加及现场签证,避免施工方的工程索赔,工程造价控制符合相关合同文件的规定。根据合同要求,结合监理情况,审核施工方申报的结算书并向委托人提交审核报告。7、施工安全监督审查施工组织设计中的安全措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。实施监理过程中,发现存在安全隐患的,应当要求承包人整改。情况严重

24、的,应当要求暂时停止施工,并及时报告委托人,并采取相应的措施;监理人和所有监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任;审查劳动防护和环境保护措施及防台防汛措施等,并负责检查、督促落实执行;参加重大安全事故调查并提出处理意见;协助工程管理单位做好现场施工平面管理,监督检查安全文明施工,书面提出存在问题及整改意见。8、协助委托人召开工程调度协调会,组织召开监理例会,并形成会议纪要。9、协助委托人按规定进行单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批的验收,并及时提交相应的工程建设监理报告。10、信息管理及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编

25、制工程项目总结报告。11、检查承包商的工程技术资料,监督承包商对工程技术资料进行收集、整理、归档,达到工程档案管理的规定,并按委托人要求的期限,完成资料上报审核工作。参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。检查督促施工单位对本工程的竣工图,竣工资料的收集整理。12、监理文件材料整理:整理编制监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等,监理服务合同完成或终止时完整的成册档案移交给委托人。13、定期对施工合同的的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报委托人),并以书面形式报送委托人。14、负责组织有关单位进行工程竣工验收,提出工程竣工预验收报告。负责与

26、质量监督部门联系对工程质量进行核定,并按委托人要求组织工程移交。15、建设单位在保修期内房屋使用过程中发现问题后,将通知监理人的有关人员,监理人必须在收到通知后48小时内到现场负责解决问题。监理工程师有责任在保修期内通知承包商及时到现场维修,并鉴定存在质量问题,提出维修措施,组织承包商进行维修。监理人应对每一维修项目建立详细的维修档案。监理人负责分析质量问题分析,以便确认责任方。监理人负责审核保修期内工程保修结算费用。监理人在保修期限结束后,须提供保修工作总结。16、认真执行建设工程监理规范(GB50319-2000),完成当地建设行政主管部门规定及委托人要求的其它工作。第五十二条 外部条件配

27、合业主做好相关的外部协调工作。第五十三条 委托人应提供的工程资料及提供时间:1、提供的工程资料:设计施工图纸;业主与承建方签订的施工合同及招标文件;其他与本工程相关的资料。2、提供时间:满足监理工作顺利推进及工程进度要求。第五十四条 委托人应在 天内对监理人书面提交,并要求作出决定的事宜作出书面答复。(确认类3天;批准类5天;决策类7天)第五十五条 委托人的常驻代表为 。第五十六条 委托人免费向监理机构提供如下设施:办公用房、监理人员工地住房。第五十七条 在监理期间,委托人不向监理机构提供工作人员。第五十八条 监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当

28、向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条及专用条件附加条款第五条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。一、监理人员到位要求监理人应派出投标文件中的监理人员进场进行监理工作,不得擅自更换。除非业主另有要求或其它特殊原因,监理单位不得以任何理由更换投标文件中拟定的总监、驻场监理工程师及专业监理工程师等主要监理人员,否则将被视为监理单位违约。监理人进场时,若监理单位因其他特殊原因要求更换人员,必须事先向业主提供以下材料并取得业主的书面批准后,才能派替换的监理人员进场:(1)书面请示报告(2)替换人的身份证、毕业证、技术职称证书、监理资格证书(验证原件,提供彩色打印件或清晰可辩的复印件)及

29、其工作经历与业绩等有关证明材料。二、投资控制要求监理方需按合同要求提出工程投资控制报告及合理化建议,如监理方未提出有效的造价控制办法、措施,工程施工类投资超过合同金额,委托人按该部分工程超投资百分数同比例扣减监理总报酬。三、进度控制和质量控制要求(一)监理人在本项目工程监理中应遵守下列要求,监理人如违反下列要求之一的,监理人应根据具体情况承担监理责任,并支付违约金500-2000元;如违反同一要求两次的,监理人除承担监理责任并支付诶月经1000-5000元外,必须更换不称职的监理工作人员,造成的损失由监理人承担。1.监理人应在次月三日前向委托人提交上月监理工作月报一式五份。2.除委托人书面同意

30、取消外,监理人应于每周组织监理例会,做好会议记录并于下周同一时间发送会议纪要。3.监理人应按委托人要求及时提交对施工单位项目经理、技术、管理人员及主要工种人员资质的审查意见;提交对承包人提交的施工组织设计的审查意见;提交对施工过程中各专项施工方案,安全技术方案的审查意见,监理人对审查意见负责。4.监理人应按委托人要求对进入现场的原材料、构配件和设备等进行送检鉴定,对进入工程使用的原材料、构配件和设备等必须进行认证签字,不得允许不符合各个施工合同约定的原材料、构配件和设备等进入工程使用。5.监理人对工程施工中不符合设计技术要求,施工技术要求及批准的施工组织设计和合同约定要求的问题,应当及时发现,

31、督促施工承包人返工或整改,并向委托人报告。6.监理人应按照工程进度和施工合同约定及时组织分部分项工程验收,认定工程质量,签认中间验收记录。在监理人未对上道工序签字前,不得允许施工承包人进入下一道工序。7.监理人应按月对施工承包人上报的月工程进度、工程质量和成本控制进行审查、核签并报委托人审核。8.监理人应对施工承包人提交的工程款支付申请进行审查,并由总监理工程师签字确认后报委托人审核。9.监理人应督促施工承包人及时整理工程竣工资料,在工程竣工验收后30日之内对工程竣工资料进行审核认证。10.需要监理确认的现场签证及设计变更等内容,监理必须在3个工作日内完成;所有月进度审核完成时间必须在接到报告

32、后3日内完成。11.监理必须对签证内容的合理性进行明示,在签证单上不允许使用模糊语言。12.每次图纸交底监理提出的图纸审核意见必须达到施工单位提出意见数量一半以上。13.监理人应督促施工承包人履行工程回访和保修工作,并及时签认保修证书。14.监理人应及时发现施工中违反安全文明施工有关规定的问题,并立即报告委托人,督促施工承包人进行处理或整改;因情况紧急未事前报告的,应当在问题发现后的8小时内报告委托人。15. 总监理工程师及专业监理工程师由委托人考勤,上班时间离开现场必须取得委托人现场代表的同意。16.监理人应按照建设工程监理委托合同和主管部门颁发的监理工作规范履行的其他监理工作职责。(二)因

33、监理原有造成月工程进度未达到委托人计划完成工程量的95%,按2000元/月.次扣除违约金(以委托人现场代表确认为准);年度计划未完成,除按月扣除违约金外,另案监理总报酬的10%扣除违约金。(三)监理人必须加强现场施工质量的监督、管理,确保工程质量目标的实现。如因监理人未履行职责,对施工方出现的质量问题应发现而未发现,或者发现后未及时制止、未要求整改的,按2000元/次扣除违约金;如因此出现质量事故,则每次扣除1万元的违约金。四、安全事故要求监理人必须加强施工现场安全监督,督促施工单位采取有效措施消除安全隐患,如因监理人失职而发生重大安全事故,每次扣除5000元违约金。五、监理档案资料要求。工程

34、竣工验收合格后六十日内,监理人应向委托人提交合格的监理档案资料。如因监理人原因使提交超期货提交的资料不合格,委托人可视具体情况扣除500-2000元的违约金,且监理人需按委托人要求整改到合格为止。第五十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:1、监理费用(根据情况修改)1.1本工程合同监理总费用为人民币 元,其中85%为基本监理费,15%为甲方对监理的考核、奖励费用,除本条1.2款规定的可调整合同价格情况外,监理费不作调整。合同履行当中对甲方的考核不能全部完成则按合同相关规定在15%的考核费用中做相应扣减(如果15%的考核费用全部扣完后都还不能满足处罚要求,则从基本

35、监理费或履约保证金中扣除)。1.2 监理合同价的调整1.2.1 在规划验收面积确定时,若竣工规划验收面积增减在10%(含)以内,不调整监理总费用;若增减面积超过10%,则按【(中标总价/规划许可面积)*(规划验收面积-规划许可面积)】计算调整费用,并纳入结算。1.2.2 本工程计划总工期为545天,实际工期(从工程开工日至工程竣工日,工程开工日以开工报告为准,工程竣工日以工程竣工备案日为准)超过计划工期180天以内的,监理费不作调整,实际工期超过725天,按【(中标总价/545)*(实际工期-725)】计算调整费用,并纳入结算,若工期提前,不扣减监理费。2、基本监理费的支付2.1监理合同签订后

36、,经审定后的监理规划和监理实施细则交甲方存档,乙方人员进场完成基础工程施工图交底,并与甲方组织施工场地的控制坐标、水准点及平场标高交接后,支付监理费的20%,即6.34万元。2.2建筑工程主体完工,验收合格,支付监理费的25%,即 7.925 万元。2.3建筑、安装工程全部完工,验收合格,支付监理费的15%,即 4.755万元。2.4室内装修、外墙装饰及环境景观工程全部完工,验收合格,支付监理费的20%,即 6.34 万元。2.5监理费5%的余款 1.585 万元待乙方监理竣工资料按档案要求完善,质监站备案验收完毕后支付。2.6 结算完毕后,一次性支付全部监理费用(考核监理奖励费在结算完毕后支

37、付)。3、甲方考核监理奖励费的考核方法和支付若以下事项合并发生,按金额从高到低予以累计扣减,直至扣完所有监理奖励费,若扣完所有监理奖励费仍不能弥补因乙方责任给甲方造成重大损失,另行根据情况对甲方损失予以赔偿。3.1现场安全、文明施工达不到合格要求,甲方扣减监理奖励费用的5%即 2378 元;施工现场发生人员死亡事故的(1人及以上),甲方每次扣减监理奖励费用的10%即 4755 元;施工现场发生重大质量事故,给甲方造成重大经济损失和社会影响的,甲方每次扣减监理考核费用的10%即 4755 元,并取消在甲方以后工程的投标资格。3.2 工程材料及设备的平行抽检费纳入考核监理奖励费中,监理人应严格按照

38、建设工程监理规范CB50319-2000、建筑工程施工质量验收统一标准CB50300-2001等国家相关法律法规对进场的钢材、商品砼、防水材料等材料及设备单独进行平行抽检工作,并且作好相关记录以备甲方随时抽查。如果监理单位未按要求进行抽检或见证取样,每发现一次扣减2000元。3.2工程施工图设计质量监理:监理方在熟悉图纸过程中发现和提出有效问题未达到施工方和建设方提出问题总和的80%(含80%)时,甲方扣减监理奖励费用3%,即1427元。3.3在工程施工质量监理中,若施工质量问题由于监理工作疏漏未发现和纠正而被甲方每发现一次,甲方扣减监理奖励费用1%即 476元。3.4工程质量应把关的重点部位

39、、关键部位如甲方发现三次(含三次)未进行旁站监理和无旁站监理记录和分部分项质量验收拿不出监理工程师亲手量测的质量资料,甲方扣减监理奖励费用5%即 2378元。3.5工程进度协调和控制:非甲方原因,监理方对工程进度协调和控制不力,使工程工期延误达10天以上,甲方扣减监理奖励3%即1427元3.6 屋面、卫生间、外墙等部位发生渗漏,每发生一处扣监理奖励费用100元。3.7 监理工程师对工程竣工图、竣工资料未认真审查就签字,若甲方审查时,每发现错漏问题一处时,甲方扣减监理奖励费用1%即 475 元3.8 监理单位的监理规划和监理实施细则未按规定编制完成并通过审定,甲方扣减监理奖励费用3%即 1427

40、 元。3.9 乙方人员到工程现场实行考核制度,迟到或早退累计十人次按旷工一日计算;事前不请假,不到工地现场,监理例会总监不到者,按旷工计算,旷工数达十日,甲方扣减监理奖励费用的5%即 2378 元3.10 甲方按上述内容进行考核,考核费用纳入结算,结算完毕后予以支付。4、结算4.1工程全部完工,验收合格,监理竣工资料按档案要求完善,质监站备案验收完毕,规划验收面积确定后方可办理结算。4.2 监理人应向委托人提供结算资料一式四份,委托人收到结算资料后2个月内办理完结算。第六十条 双方同意用 人民币支付报酬。第六十一条 奖励办法: / 。第六十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解

41、决,协商不成的按下列第(二)种方式解决:(一)提交 重庆市仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。补充协议条款:1、监理单位应就本工程组建项目监理部,必须配备项目总监理工程师和房建工程、机电安装工程等专业监理工程师及资料员、档案员等,并自行配备电脑、打印机等必备办公设备。2、总监、专业监理等监理人员,必须常驻现场,委托方将进行不定期的现场抽查,如发现无故离岗,每次委托方将处以监理费总款3%的违约金,类似情况出现3次以上,监理合同终止,监理单位无条件自动退场,由此造成的损失由监理单位自行负责。监理不履行监理职责,发生一次,按监理费5%处罚违约金,出现了3次,监理合同终止,监理单位无条件自动退场

42、,委托人不再支付剩余监理费,同时没收履约保证金。3、所派项目总监理工程师和专业监理工程师必须持证上岗,未经委托方同意,监理方无权更换监理人员,否则,委托方有权终止监理合同,本工程监理人员明细详见合同附件投标文件。4、委托方原则上不允许监理方更换项目总监。如果监理方在不经过委托方允许的情况下进行更换项目总监,委托方将对监理方处以10000元/次的罚款,即使委托方同意监理方更换项目总监,委托方仍将对监理方处以5000元/次的罚款,委托方要求监理方更换项目总监的情况除外。5、在工程建设过程中,委托方要求监理人提交的有关资料,监理人应在7天内提交或做出答复。6、工程竣工时,监理人应在委托人规定的时间内

43、向总承包施工单位及委托人提交管理期内监理全部管理资料各一套,以便总承包单位档案资料向城建档案管理部门进行归档,监理人配合不及时或资料不齐全的,委托人有权要求监理人支付1000-5000元的违约金,若监理人拒不配合提供其应提供的相关监理资料,委托人有权拒绝支付剩余的所有监理费并有权终止监理合同,由此造成的所有后果由监理人承担。7、监理工程师应全过程、全方位地对工程质量、费用、进度和合同管理等事宜进行监督和管理,若由于监理方的原因给工程造成损失、停工、延期、质量等问题,委托方有权按建设工程监理合同标准条件第二十四条要求更换监理人员包括总监,直至终止监理合同,清退监理方,并要求监理方承担相应的赔偿责

44、任或连带赔偿责任。8、非监理方的原因导致工程延期,监理合同也顺应延期。9、由于各种原因,监理合同终止后,监理方不能以任何理由向委托方提出赔偿。10、监理单位如因下列因素之一者,经业主书面提出整改不落实,将导致监理合同终止,并按有关规定追究其相应责任,同时没收履约保证金。监理人员a. 监理单位未按照招标文件、合同等要求配备监理人员;如监理人员不称职,未按业主提出要求更换。b. 监理人员未严格监理,没有对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查;接到请验单后,未及时进行现场检验,未坚持巡视工地和旁站监理,未及时指出影响工程质量的各种现象和因素等。c. 无论工作日或节假日,监理未安排足够的在岗监理人员以

45、确保工程施工的正常进行,如因监理人员不足而影响施工进行的。d.监理人员未加强廉政教育,向承包人收取加班费或其他任何钱物被招标人发现且证据确凿的。(2)工程质量和安全a. 监理单位未有效落实采用旁站、平行抽检、见证送检等监理手段对工程实体质量进行严格控制,未对进场原材料的品质、储存等进行认真检查,填写原材料进场记录,造成不合格材料进场,未及时对承包人发出书面限期整改工作指令,监督执行不力。b. 监理工程师未对承包人提交的施工方案认真进行审核、提出审核意见,未发现指出方案中有较大缺陷或存在较大问题的。c. 因监理工程师失职导致重大质量和安全问题的。d. 监理人员未按照规定批次进行抽检,记录不真实,不完整,抽检批次达不到要求的。()资料审核、签署监理工程师未严格按照监理程序、规范签署意见,弄虚作假的。(4)违反建设工程监理规范等相关法律法规的。11、本项目总监理工程师应严格按照监理法规要求履行总监职责。12、廉正约定:监理人员吃住与施工单位分开,保证工作廉洁。11、未尽事宜经双方协商签定补充协议。13、合同附件:投标文件、中标通知书发包人(业主): (盖章)法定代表人:(签字) 或委托代理人:(签字) 经办人: 电 话: 传 真:日 期: 年 月 日 监理人: (盖章)法定代表人:(签字) 或委托代理人:(签字) 经办人: 电 话: 传 真: 日 期: 年 月 日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁