《铝合金窗制作安装合同(共10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铝合金窗制作安装合同(共10页).doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上铝合金门窗制作安装合同合同编号：深宝建丰2011 号 甲 方：深圳宝安建筑工程有限公司海丰县富汇华庭工程项目部 乙 方： 签订时间： 2011年 月 日 签订地点：海丰地王广场项目部 铝合金门窗制作安装合同甲方:深圳市宝安建筑工程有限公司海丰地王广场工程项目部乙方: 经甲乙双方协商,甲方将海丰地王广场工程铝合金窗的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。一、工程项目：海丰地王广场铝合金窗的制作。 二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输。三、数量及价款序号型号数量单价工程价款1铝合金推拉门2铝
2、合金门连窗3铝合金半玻门连窗4铝合金飘窗5铝合金平开窗6铝合金百叶窗7铝合金推拉窗合计说明1、单价为制作安装验收合格后的综合单价，不含税、不含纱扇。2、实际结算价款按乙方制作安装完成的铝合金门窗工程量单价结算。四、承包单价包含的内容1、材料1.1、型材：铝合金门、铝合金窗型材，选用 生产的2010系列墨绿色喷涂型材制作，壁厚不小于 mm。1.2、玻璃：一般玻璃选用5 mm厚浮法白玻，中空5+9+5。大玻璃按规范选用12 mm钢化玻璃。1.3、五金配件：选用符合国标标准五金件，其它辅助材料均选用符合标准的合格产品。1.4、铝合金制作安装的其他一切原辅材料以上材料必须有产品合格证或材质单。2、 铝
3、合金制作安装的所有机具设备和劳保用品（包括照明线和小型照明灯具）3、 工作内容3.1、铝合金门窗的制作；3.2、铝合金门窗及机具设备的运输、看护；3.3、铝合金门窗的安装与维护；3.4、铝合金门窗框于墙体之间的间隙处填充发泡剂、满水泥砂浆，以及防水处理等；3.5、余料清理，场容整理，整洁有序；4、主要费用内容：本协议约定的该承包分部工程所发生的人工费、材料费、机械费；5、 其它费用内容：管理费、社会保险费、建筑意外伤害保险费、赶工费、夜间施工费、二次运输费；五、产品质量要求：1、严格执行国家颁布的有关现行标准，对不符合国家质量标准产品，乙方应无条件退回，所发生的费用由乙方承担。2、铝合金门窗严
4、格按BG/T8478-2003、GB/8479-2003建筑装饰工程验收规范中有关规定执行，所有门窗必须符合设计和施工规范要求。3、乙方根据甲方提供的图纸式样出图，双方技术人员商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作。六、工程进度1、外框于2011年 月 日开始安装，固定玻璃及内扇根据土建进度协商另定时间。2、为了保证工程质量和进度，施工期间，乙方必须在施工现场派驻安装负责人，管理质量、安全及进度工作。3、甲方在乙方安装人员进场前应解决施工人员存放工具室一间，并提供安装电源。4、乙方不按甲方通知时间要求进场安装的，每延期1天，罚款1000元，由于乙方延期给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。5、不可
5、抗力造成的工程延误，双方协商解决。七、付款方式：1、工程量实行按月结算，每月底由甲方、监理、乙方共同对乙方当月已完成工程量进行核定签证。2、每月15日甲方对乙方上月签证完成的工程量按分期付款约定支付工程进度款。3、分期付款：外框安装完毕时付完成工程量价款的40%；玻璃及内扇安装完毕再付完成工程量的40%；竣工验收合格后付至合同总价款的97%；余款3%作为保修金（保修期与甲方主体工作同步，即按业主与甲方确定的保修期为准），若无质量问题，保修期满后15日内付清，保修金在保修期间不计利息。八、双方权利及义务1、甲方的权利及义务1.1、 负责各工种施工班组间的协调与配合。1.2、 统筹安排、协调解决非
6、乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。1.3、 负责与建设方、监理、设计及政府有关部门联系，协调现场工作关系。1.4、 甲方负责向乙方提供半成品及工具堆放仓库，以及现场现有的垂直运输工具。1.5、 派出质量监督小组，监督乙方日常工作质量与进度，验收乙方日常所完成的工程。1.6、 负责代乙方申报临时暂住手续。1.7、 协助乙方为其施工工人购买保险，对乙方和乙方施工工人进行双层管理，维护乙方工人正当权益，确保工程的顺利进行。1.8、 按时审定乙方每月所完成的合格工程量，按时支付工程款。1.9、 工程竣工验收完毕后，及时与乙方按约定进行结算。2、乙方的权利及义务2.1、乙方必须
7、以书面形式明确施工现场管理负责人壹名，专职负责现场日常管理工作。参加项目部组织召开的会议，负责签收甲方下达的通知、指令、文件，传达布置本分部的工作任务，协调解决本分部施工中出现的各种矛盾和问题。如乙方施工现场负责人不按时参加甲方召开的会议，缺席每次罚款200元，迟到每次罚款100元处罚； 2.2、按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作。乙方组织采购的材料，必须符合设计和施工规范要求，并提供产品合格证明，对材料质量负责。材料在使用前，应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用。负责现场设施和成品的保护工作。2.3、乙方施工人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。乙方所有
8、施工工人与甲方不存在劳动关系，其工人工资、保险、福利等由乙方负责，与甲方无关。但乙方要为施工工人每人交100元的建筑意外伤害保险费，享受项目部已投保建筑工程意外伤害保险理赔。工人的工伤事故除保险理赔部分外的医疗费、误工费由乙方承担，此费用已包含在承包单价之内。2.4、 乙方必须保证足够人员进场安装，以满足甲方施工需要，且对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带身份证、特殊工种操作证、并将上述证书复印件提交甲方备案。施工人员不准穿拖鞋、背心，否则将被拒绝进入施工区。2.5、 乙方在施工中必须听从项目部管理人员的指挥，如有违抗指挥、辱骂管理人员者罚款人民币1000元。甲方有权单方
9、终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责。2.6、乙方施工人员进场后，要讲公德、讲文明、讲卫生。要团结同志，关心他人，不准酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人；要安排专人打扫卫生，保持工棚整洁，不准随意乱倒垃圾，乱泼污水，不准随地大小便；不准乱接乱拉电线，不准破坏施工场生产、生活设施。违者除赔偿由此造成的一切损失外，每人次罚款500元。2.7、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。2.8、接受甲方及监理公司的监督和管理，服从甲方对工程总进度计划的安排与施工协调。2.9、严格按审批后的加工图纸和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，确保工程质量和
10、合同工期。2.10、工程完工后即使清运垃圾，做到完工场清，垃圾堆放到指定地点。2.11、在门窗框安装后，门窗框于墙体之间的间隙处由乙方负责填满水泥砂浆。2.12、施工期间，乙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由乙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被甲方及政府职能部门处罚，乙方需自行负担该款项罚款。2.13、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。九、争议与违约责任1、违约1.1、工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须向甲方支付违约金1000元，并承担因此给甲方造成的一切损失；如因甲方原因造成工期延误，经
11、监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。1.2、产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，需向甲方支付违约金50000元。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的责任。1.3、工程质量：如因乙方原因引起工程安装质量不合格，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付违约金50000元。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。1.4、如乙方有前3款之1，且经指出后仍不整改到位的，甲方有权单方面解除合同。合同解除后，甲方安乙方实际完成工程量总价款的85%结算工程款，结算工程款扣除违红金和已付款后的结余部分，甲方在结算后15日内付清。1.
12、5、乙方必须确保本工程由其承担施工及安装，不能有任何形式的挂靠或分包，否则一经发现，乙方应按本合同暂定总价款的20向甲方支付违约金，并且甲方有权立即单方解除本合同，乙方还须向甲方赔偿由此造成的一切损失。1.6、如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，每日按逾期未付款项的1向乙方支付违约金。2、争议2.1、双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。2.2、对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。十、合同份数本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。十一、合同附件附件1：工程质量保修协议书附件2：安全文明施工管理规定附件3：铝合金门窗制作安装施工方案附件4：工程质量验收评定办法甲 方 （盖章）：深圳市宝安建筑工程有限公司地王广场工程项目部乙 方 （盖章）：代 表 人：代 表 人：联系电话：联系电话：签订日期：2011年 月 日签订日期：2011年 月 日协议签订地点：海丰富地王广场工程项目部专心-专注-专业