《网络工程建设合同(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网络工程建设合同(共8页).doc（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上建设工程施工合同网络工程工程名称：工程地点：发包人（以下称为甲方）：承包人（以下称为乙方）：日 期：2015年 月 日甲、乙双方根据中华人民共和国合同法及其有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同。一、 合同施工项目及价格工程概况：网络工程，涵盖以下5项的设计和施工。1、综合布线工程（包括数据网络和语音线路）2、监控布防工程3、门禁一卡通工程4、机房及防雷接地工程5、数据、语音及终端线路测试并提交竣工资料工程地点：承包范围：根据设计图纸规定的承包范围包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全，
2、包组织竣工验收及费用，按发包人提供的招标文件及图纸包干。工程含税总造价： 元（大写） 。注：施工项目各个分项造价细则详见合同附件。二、合同细则1、 合同生效本合同从双方代表签字盖章之日起生效。2、 工程工期的约定A 乙方在签署合同后，2015年 月 日进场。 月 日需要完成所有的布线及点位测试。B 乙方应按期完工，合同约定的竣工日期是2015年 月 日。因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延,如果耽误工期，乙方要承担耽误工期的损失。C 由于乙方造成的质量事故，乙方负责承担全部责任并承担相应的返工费用，工期不顺延。D 因甲方未按约定完成甲方相应的工作，影响工期，工期顺延。
3、E 因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续五个工作日累计停工达8小时，工期相应顺延一天。F 因甲方要求设计变更导致工期的增加，工期顺延。3、 工程质量A 乙方施工必须严格按国家颁布的有关规范、标准和甲方认可的施工方案施工，必须符合设备厂商及材料商制定的技术规范与要求。B 乙方必须按照招标文件技术要求保质、保量、按期完成工程。C 乙方在施工过程中必须接受甲方的监督。D 乙方必须按施工图纸严格施工。4、 施工与设计变更A 当甲方提出对方案有重大修改，需有书面通知乙方，增加费用由甲方承担，减少费用从合同总金额中扣除。B 招标文件及附件规定允许调整的项目、设计变更、因甲方原因或不可抗
4、力导致停工而增加的费用（总计50元内不做调整），工程量按实际发生结算，但合同总费用不作调整，增加费用单独结算。增加费用参照合同材料清单明细表中有单价的按原单价下浮1%结算，没有可套用单价时，应根据同类产品的市场平均价格下浮3%。5、 竣工验收和结算A 在乙方所实施的工程中，甲方有权对工程和材料进行抽查，如果抽查达不到合同所约定，乙方将无偿更换，由乙方承担相关费用和工期延误费用。B 乙方施工完成后，以书面通知甲方，由甲方和乙方代表共同组成验收小组，依据国家有关行业规定和标准对工程进行验收，确认竣工验收合格之日为竣工时间。C 乙方在工程竣工前5天，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能
5、按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，工期顺延。D 在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或整改的部分，双方在验收时应议定整改措施和期限，在甲方同意的整改措施和期限前提下，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。E 工程验收应以国家颁发的相关工程验收规范、质量检验标准及工程合同为依据。乙方应确保工程质量符合国家颁发的相关标准，如发生质量问题所造成的损失由乙方负责，同时如果因为质量问题导致工期延误，则处以中标合同价的5%罚款。F 竣工工程经检验合格后，从检验合格之日起一周内，乙方将主要设备及材料的合格证和保修证书等一次性移交给甲方。G
6、乙方在工程竣工验收合格后七天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后，应在十五天内审定完毕并结算工程款。6、 合同图纸和文档：甲方向乙方提供完整的办公室施工图纸一套，乙方在和甲方确定好方案后，乙方在开工期前一个月须提供标书上所列的所有图纸和书面方案（含电子文档），A 各子系统技术方案设计；B 主要设备的技术标准、技术规格参数、性能特点说明；C 主机房信息点，语音点，强弱电管槽布置图，和UPS供电线路图；D 机房内设备布置图；设备内容参见后面附录；E 网络和语音主干，门禁，路线图；F 电话系统结构路由示意图；水平用户端语音点和信息点可以互换；G 门禁系统连接示意图；工作方式，
7、数据读取方式示意图；H 机房配电系统示意图，所有机房有市电插座，主机房ups供电插座及回路设计。竣工验收时，乙方须向甲方提供以下书面资料（含电子文档）。l 所有点布完后，施工方要用专业仪器测量，提交点测试报告，测试内容：测试指标包括：长度(Length)、延时(Delay)、线路阻抗(Impedance)、直流环电阻(Resistance)、线路电容(Capacitance)、信号衰减(Attenuation)、回损(Return Loss)和近端串扰(NEXT)。l 提交所有点（信息点、语音点、监控点、门禁点、有线电视点）的位置图纸， 每个点必须有标示编号l 工程材料资质证明， 证明材料的真
8、实性，是否是原装厂家出品l 工程施工技术总结，开工期，完工期，返工地方，材料的更换，如拖延的解释l 设备开箱检查记录，时间，货物是否正品，材料数目是否齐全，是否有破损l 工程时间表（开始、然后、继续、结尾）各项子系统的实施过程按照时间顺序列出l 工程竣工验收报告，每个子项完成验收有验收报告，能完全满足使用，l 交换机配线架线序表，每排的线序和号码，l 机柜布置图，干净，整洁，每条线有序的排列，不会伸到外面l 综合布线配线架定义表，每排的线序和号码l 综合布线系统图，主干网络，子网络，语音网络，跳线示意l 工程变更单(如果需要)，变更原因、处理措施及施工草图，增减的费用，施工时间l 电话分配表，
9、电话插座号码，电话号码，电话线架上的编号l 工程结算单，工程每个子项的开支，超出或留余，原因，工程合同额，工程变更单。7、双方职责（1） 甲方的职责A 提供乙方施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、证件、批款等手续，保证合同顺利执行。B 指派甲方驻工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督、检查，同时方便乙方与甲方联络。（2） 乙方的职责A 合同签定后到现场实地考察，乙方在3个工作日内拟定施工组织方案和提供相应的施工图纸，并交甲方审定。B 指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
10、C 严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。D 工程施工严格遵守施工现场的由甲方或者大楼总承包商制定的相关管理规定。E 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，不得随意更改合同中注明的施工材料。F 工程未竣工验收和移交甲方前，乙方对现场的工程半成品及成品配合甲方现场管理人员进行保护。G 乙方必须提前将施工人员的资料（姓名、性别、身份证号码）交予甲方的现场管理部门。H 乙方人员进入现场应服从甲方的管理，乙方要为所有乙方人员购买人身安全保险。乙方在施工中所造成的一
11、切损失由乙方负责。I 乙方不得将本合同内的任何工程分包给其它供应商，否则甲方将有权单方终止合同，并追究乙方责任。J 乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。当乙方不认真落实整改时，甲方有权对乙方实行经济处罚。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并按施工安全规范加强施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志等。K 乙方不得向第三方扩散，不得转让甲方提交的产品图纸等技
12、术经济资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。L 施工过程中所需的水、电费等相关费用均包含在工程含税总造价中。8、材料供应的约定A、 乙方设备进场需由甲方工地代表审定后方可使用。B、 乙方交付的材料、设备须按合同规定的品牌、型号、规格、产地，并保证为原厂原装产品。在施工现场，乙方自行保证提供的材料的安全。C、 乙方在施工材料和设备进场过程中，若由于甲方现场客观的环境和条件不满足时，甲方应予协调解决；以保证项目按工程进度顺利执行。D、 乙方若有任何施工材料和设备需要变更，需征得甲方的书面同意后方可变更。9、工程款支付 本合同生效后，甲方按以下约定支付。E、 本合同总金额为人民币 。F、 支付方
13、式：分期付款G、 合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约30%,共计人民币 元甲方在工程安装调试验收合格后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约60%,共计人民币 元,在验收2个月后甲方向乙方支付合同剩余金额的大约10%，共计人名币 元。H、 上述款项由甲方按期汇入乙方指定帐户:单位名称：开户银行：银行账号：I、 乙方需向甲方出具等额国家正规发票。10、保修条款A. 乙方承诺向甲方提供一年的工程和设备保修服务，一年内可免费上门。B. 硬件保修期从该合同签字之日算起。C. 保修期内，乙方应在接到通知后隔日派人到现场修理。D. 因使用不当、人为破坏等非乙方原因造成的系统或设备损坏，乙方不承担任何
14、费用，但必须配合甲方恢复系统正常，同时本合同涉及的消耗品不属于保修范围内。11、违约责任A. 由于乙方的责任而造成项目延误，不能按期完成整个工程，甲方有权向乙方追讨因此给甲方造成的损失，推迟一个工作日，赔偿合同总金额的千分之三，但总赔偿不超过合同总造价的百分之五。B. 由于乙方的原因而导致工程工期推迟二十日仍不能完工，甲方有权单方终止合同，乙方按违约处理，并追究乙方违约责任。C. 由于甲方的原因，或非乙方的原因，导致项目中途停建，缓建等造成工期的延误，工期顺延，顺延时间不超过工期的延误时间。D. 由于甲、乙任何一方的原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此
15、造成的经济损失。 12、保密甲、乙双方均有义务为对方就本项目在商业、技术等方面保守秘密，未经对方允许，任何一方不得向第三方泄露有关本项目的秘密，否则另一方有权索赔。13、争议或纠纷处理A. 本合同履行期间，双方发生争执时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。B.当事人不愿意通过协商、调解解决或协商、调解不成时，争议双方同意向“北京市仲裁委员会”申请仲裁或向北京市中级人民法院提起诉讼。14、附则A、 本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。B、 合同履行完后自动终止。C、 附件以及招、投标文件是本合同的有效组成部分。甲 方：（公章）委托代理人：乙 方：（公章）委托代理人：专心-专注-专业