《安装劳务合同(共17页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装劳务合同(共17页).doc（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上合同编号： _工程安装劳务分包合同发包方（全称）：山河建设集团有限公司重庆分公司承包方（全称）： 年 月 日_工程安装劳务分包合同发包方（全称）： 山河建设集团有限公司重庆分公司 （以下简称“甲方”）承包方（全称）： （以下简称“乙方”）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规和本工程的具体情况，经双方协商达成一致，同意签订本合同，双方共同遵守执行。一、劳务工程分包概况：1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 分包工程承包方式：包工、包机具、包辅料、包安全、包文明施工、包工期、包质量 3、劳务分包工程承包范围及工作内容：3.1 承包范围：_工
2、程给排水工程、电气工程、智能建筑、燃气工程图纸、设计变更和甲方指令所示及施工合同约定总承包单位的施工范围（甲方保留就以上内容的某一栋或某一部分在乙方进度、质量不能满足甲方要求时分别授予两个或两个以上承包商的权利，乙方不得有任何异议或以此要求增加任何费用，否则视为其违约）。3.2 工作内容：3.2.1、给水工程：室内一户一表及给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各用户水表，此间的预留预埋配合；从各户水表起至各住户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装至设计标高位置。室内冷热水管按设计走向预留穿墙穿梁套管。3.2.2、排水工程：室内污水排水、雨水排水和空调冷凝水排水按施工图施工，至小区综合管网所
3、示的第一个井或沟。3.2.3、电气工程：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱及各户电表箱的系统安装，属生活用电的一户一表范围由供电局施工。从各户电表起至各住户室内的电气系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求的位置。公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力，按施工图施工。3.2.4、职能建筑：职能建筑如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范及消防等系统，按设计图预留预埋套管、管道和安装各类箱体盒体，预埋管道附带丝不穿线。3.2.5、燃气工程：按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管或者钻孔及嵌缝、灌缝。3.3：乙供材料范围：除定额主材表内的材料、铸铁管管件（如有）、PPR管件及型钢
4、钢材由甲方供应外；本工程所需的所有材料均由乙方供应。4、乙方对下列事实确认无误：1)乙方已收到并充分了解甲方提供的施工图纸及相关报价资料；2)乙方保证已完全掌握本合同要求的各项标准规范；3)乙方理解并接受甲方与业主签订总承包合同条款的约束；4)乙方已进行现场勘察，对本工程的现场情况、分包合同承包范围及工作内容、履约环境等清楚知晓；5)甲方已完成前期施工准备，现场完全具备开工和施工条件；二、劳务分包合同工期:1、合同工期要求：劳务队必须满足甲方项目部的进度要求，合理调配劳动力资源。2、工期违约：1）乙方进场具体的开完工日期，均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部提供的进度计
5、划为本合同的附件，乙方签收。2）乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划不能按期完成，甲方按照 1000 元/天对乙方处以违约罚金，乙方必须积极调配劳动力以满足要求；乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容，若总工期拖延超过10天，甲方将按 合同总价的千分之三 对乙方处违约罚金，同时甲方有权将乙方清退出场，乙方不得已任何理由拒绝或索偿；对于非乙方造成的工期延误，乙方应在事件发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期可顺延。3）合同履行期间，如乙方施工质量或工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿
6、一切损失。三、质量标准:1、劳务分包工程质量标准：一次验收合格、满足总包合同要求除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： (1)满足甲方与业主签订总承包合同的质量、工期、安全要求;(2)国家现行的有关质量、工期、安全的标准和规范；(3)严格执行甲方的质量、工期、安全管理要求，满足甲方施工组织设计、施工方案的要求。2、工程质量与检验1）本劳务分包工程质量具体验收标准：满足施工图纸、国家规范和甲方施工方案工程质量验收标准。2）乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其它损失，乙方须承担所有费用。3）施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方
7、原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改，在再次质量检查中每发生一次不合格，则甲方将按 1000 元/次对乙方处违约罚金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担，同时，乙方应承担建设单位对甲方因质量未达到标准的相应处罚。4）本劳务分包工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后，分包方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负
8、责整改或返工，直至满足合同质量要求。5）合同履行期间，如乙方施工质量确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。四、劳务报酬：暂定金额（大写）：壹佰万整元（人民币）￥：.00元 1、本工程的劳务报酬采用固定综合单价方式计算：分包内容分包方式分包结算单价定额标准备注人工 （元/工日）辅材费按照执行定额辅材费的%机械费按照执行定额机械费的%包人工费、辅材、机械4290902008年重庆市建筑、市政、安装工程计价定额暂定合价（人民币大写）壹佰万元说明：结算时单价（人工单价、辅材费及机械费费率）不变，工程量以施工图纸和实际施工的内容按2008年重庆市建筑、市
9、政、安装工程计价定额计算。不计取定额系数及脚手架搭拆费(发生时按实考虑)等。费用计算方式如下：1、人工费=所施工内容套取2008年重庆市建筑、市政、安装工程计价定额所分析出的定额用工合计42元/工日；2、辅材费（机械费）=所施工内容套取2008年重庆市建筑、市政、安装工程计价定额所分析出的定额辅材费（机械费）基价合计90%；3、计时工按150元/工日计取。2、本劳务分包工程的劳务报酬，除合同另有约定外，为一次包死价，乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。3、本劳务分包工程的劳务报酬为单价包干价，是乙方完成本合同承包范围内约定的包括施工图、施工措施、规范、技术交底及定额等规定的所有
10、工作、履行在质量保证期内所应承担的各项义务，其中包括但不仅限于以下费用：(1)乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、补贴、各类保险、劳动保护、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、等全部费用。(2)乙方向政府各部门交纳的相关费用，包括施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。(3)为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。(4)因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。(5)生活及施工用临建费、水电费。(6)其他分项工程与之配合发生的配合费。(7)以
11、下内容发生费用均包含在合同价中：7.1电气及智能建筑工程：包括所有预埋、预留电线管及接线盒的清理、疏通、穿带线等工作；所有暗装配电箱的木（或泡沫）制预埋盒、箱的制作、安装、拆卸、清理等工作及费用；7.2给排水工程:包括打堵洞眼、切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异形管制作、对口、焊接、套丝、上零件、调直、栽钩卡、管道及管件安装、水压试验。预埋、预留管疏通等安装工作。7.3预埋施工时的孔洞封堵及楼、地面及墙面安装预留孔洞、线槽预留孔洞等的封堵。楼地面及墙面洞口、线槽封堵完毕后如因安装原因出现二次或多次剔凿时，乙方需再次进行封堵。乙方在对孔洞、线槽封堵、修补前需提请甲方进行隐蔽验收，隐蔽验收通过后方可封
12、堵；7.4半成品、成品的保护：包括管道表面的污物清理、管口的临时封堵；工程中各分部分项工程的内容不论任何具体情况不同时而可能增加的成本费用；7.5按照甲方要求完成样板间的施工；7.6 封堵结构及二次结构施工时预留的安装洞口及管槽、线槽的剔凿及修补所需的费用均包含在固定综合单价中。(8)所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；(9)为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；(10)履约期间发生的任何窝工及因气候等原因造成冬季确实无法施工时，乙方必须根据工程实际情况并征得
13、甲方同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。(11)施工期间的工完场清的清扫用工、CI标化现场用工；迎接突击检查发生的用工； (12)整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工；(13)由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行承担，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失，并对乙方按造成的经济损失的双倍处违约罚金。(14)工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工；(15)乙方应按照政府有关部门规定需交纳的费用；(16)自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工；(17)现场用电由甲方提供至分配电箱（指不能直接给用
14、电设备供电的配电箱），分配电箱以后的开关箱、电缆、电线由乙方提供（甲方提供设备除外）；(18)约定由乙方自备的工具和乙方提供的辅材；该工程甲方要求乙方提供的辅材和小型机具。五、付款方式1、本工程无工程预付款。2、首次付款节点：高层0.000m以上第十五层支付累计完成量的80%；别墅和洋房主体封顶支付累计完成量的80%；3、首次支付节点以后按月进度的80%支付工程进度款（即每月25日进行完成量结算，次月15日付款，以下同此）；4、工程竣工验收并办理完最终结算后支付至结算价款的85%；三个月内支付至97%；5、剩下3%在工程质保期满后如无扣款则无息一次性支付。6、甲方有权对乙方工人工资的发放进行监
15、督，乙方应按时足额支付工人工资。如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方承担 5000 元/次的违约责任,甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。同时，乙方承担因发放工人工资自身违约而导致的相关行政执法部门对甲方的处罚等一切责任，甲方保留视乙方违约情况解除合同的权利。7、乙方应有一定的资金筹措实力，工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金不到位等原因，导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。六、工
16、程变更1、劳务分包方所有变更须经业主及甲方确认后生效，所有签证经 确认后生效。 2、确认工程变更价款2.1确认工程量变更价款遵循以下原则：2.1.1工程量的减少按合同价的组成分别扣减。2.1.2工程量的增加应以业主认可为前提，经甲方书面确认后方可调整工程量。3、甲乙双方所有往来函件，未经公司甲方经理签字、未加盖甲方公司公章的一律视为无效。七、工程结算1、劳务分包方每月应按时与甲方核实、确认工作量。对劳务分包方未经甲方认可超出设计图纸范围或因专业分包方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方承担由此造成的经济损失。2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整，单价按本合同相关规定
17、执行。3、进度结算程序：乙方进场后自次月起，每月 25 日，由甲方主管工长开出当月已完工程量清单，经项目质检、安全、材料人员在两天内评价签字，经甲方预算员进行工程量的核定，并依据评价结论和本合同规定办理结算交项目经理签字并于 28 日前报送分公司经营预算部门审核，再经领导复核批准后，作为甲方支付工程进度款的唯一依据。每月办理的进度结算书只能作为甲方内部记帐和办理乙方进度付款的依据，仅作为本合同最终结算的参考。4、所有本合同约定工作内容完工后一周内，乙方向甲方报送工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，一个月内办理完结算，送项目经理审核签字之后报甲方分公司经营科、相关领导审核。甲方
18、单位领导签字确认的金额为最终结算金额。此后，乙方提供的任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，乙方不得以此要求甲方支付任何款项。八、合同履约保证金1、本工程合同履约保证为人民币 2万元，合同签订前3日内，乙方以 现金或支票 形式交与甲方，甲方出具收据。2、履约保证金的退还时间为：达到合同约定的节点工期（高层15层、洋房封顶）后退还50%，乙方完成合同约定的全部工作内容，扣除乙方应向甲方支付的各类违约金后，余额在合同结算完成后一个月内无息退还。九、组织保证1、甲方派项目经理 ，组成_项目经理部，全权负责施工现场的管理。2、乙方法定代表人 委托 作为现场负责人，全权负责履行施工现
19、场乙方的管理职能。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，每擅自离开一天，乙方承担违约金 1000 元/天。3、如果甲方有充分理由认为乙方现场负责人不能正常合格的代表乙方履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场负责人。4、在开工时，乙方应及时向甲方提供人员花名册，明确工人、技术人员、管理人员的姓名和职务，并委托安全负责人 、质量负责人 负责施工现场的安全和质量管理工作，同时向甲方提供乙方运入现场的机械、设备仪器的说明和资料。十、施工计划乙方应于工程开工前3天内向甲方递交 3 份施工计划，阐明为完成本合同工程所准备投入的劳动力计划、辅材、小型机具、设备等计划安排
20、；甲方在接到乙方施工计划的3天内提出改进意见，乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。乙方应严格按照甲方最终确认的施工计划，配备足够的劳动力、管理人员、安全负责人、设备和机具，运用先进的施工工艺，合理安排工序，并接受甲方的现场总体安排，并参加安全技术交底，严格按安全操作规程组织施工。十一、乙方及其参加施工人员的条件及要求1、乙方须持有营业执照、资质证书、外出施工证明、法人委托书、安全生产许可证、税务证书等有效证件原件并将加盖该单位红章的复印件存放甲方，向甲方所属项目提供上述证件和身份证、计生证、暂住证、按规定经过年检的就业证（卡）、职业资格证书或职业技能岗位证书复印件及进场
21、人员花名册。2、乙方劳务作业人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民，进场工种和人数为： ，并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员，乙方人员进场试用期为15天，经考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。3、乙方进场人员进场时必须实行实名登记制（附身份证复印件），保持相对稳定，不得随意调换，若确因施工需要发生变更，应经项目经理批准并将变更后的人员花名册（附身份证复印件）交项目部核实、存档，履行进出场手续。若乙方现场施工人员与其所提供名册人员不符，将对乙方处以至少每次 100 元/人的罚款，且该施工人员必须退场，原在施工现场期间出现的一切事故，均由乙方承担全部责任。4、在合同履行
22、期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场，否则由乙方承担由此造成的全部经济损失。十二、双方职责（一）甲方职责：1、甲方按时提供施工图纸，及时提供施工现场所需材料、设备等，进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。2、负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。3、检查隐蔽工程，办理各项签证及工程验收结算工作。4、按合同规定向乙方支付工程款。（二）乙方职责1、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的承包工作
23、内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同，选派其它施工队伍进场施工，且乙方须承担本合同总额 3% 的违约责任。2、服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。3、严格按甲方质量管理体系要求、施工图和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查合格方能进行下一道工序施工。4、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。5、乙方根据工程进度需要及甲方要求，及时组织人员进场和退
24、场，无论因任何原因出现的窝工现象乙方均同意自行承担全部责任且不索赔任何费用。十三、安全文明工地标准1、本工程按重庆市文明安全工地标准组织施工，乙方应严格按重庆市安全文明工地要求进行施工管理，并服从甲方创重庆市安全文明工地的管理。2、现场材料要按甲方的要求随时清理干净，码放整齐，并刷好各种标志。若因乙方原因做不到，或认为应增加费用而耽搁了时间，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方结算款中扣除，且乙方承担500 元/次的违约金。3、劳务分包要做到工完、料净、场清，并随时保持清洁。在甲方领导或其他政府有关部门检查工作时，确保现场整洁令甲方满意。若因乙方原因做不到，或认为应增加费用
25、而耽搁了时间，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方当月核定进度款款中扣除，且乙方承担500元/次的违约金。十四、安全1、工程开工前，乙方应根据国家有关规定为其作业人员办理各类保险并支付保险费用。2、在施工期间，乙方确保按甲方下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操作，以确保安全施工。同时须按甲方的要求完成现场的安全设施搭建，并做好标识。如发生安全事故，所有的责任的损失罚款均由乙方承担。4、若甲方或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），并影响了安全文明工地的评定，甲方除了按 1000 元/次对乙方进行不执行指令的处罚外，还要进行未达
26、标的处罚，此违约罚金直接从乙方当月工程进度款中扣除。凡因乙方违章指挥及违章操作造成的安全事故责任及损失均由乙方承担。5、乙方自购所有进场施工人员安全帽，购买安全帽的颜色、标识服从项目管理要求。6、乙方所有进场施工人员必须佩戴安全帽，凡进入施工现场不佩戴安全帽者，甲方每发现一次，按照关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定中相关规定处违约金，直接在当月工程进度款中扣除。 7、乙方进入施工现场要严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施，否则，发生工伤、死亡、停工等情况的经济损失，每单项事故经济损失在贰万元以内的全部由乙方承担，超过贰万元的超过部分甲方承担70%乙方承担30%。十五、
27、材料管理1、乙方必须设专职材料员负责与甲方进行材料业务联系，与甲方共同验收进场材料时（指甲方提供材料和周转架料等）必须由乙方指派的专职材料员与甲方办理书面确认。2、材料计划：由甲方提供的一般材料，乙方必须提前3-5天报送材料需用计划，主材计划必须提前10天报送，特殊材料应提前20天以上报送。并在材料进场后将相关资料（如进场验货记录）送交甲方材料部门，对乙方未及时准备的材料，甲方可根据现场实际进行配备，并将所发生的费用双倍转于乙方，从乙方结算款中直接扣除。3、材料进场：甲供材料进场时，由甲、乙双方共同验收并填写料具交接单交付乙方，乙方签收后负责材料的使用和保管。4、如本合同内容涉及到脚手架的搭设
28、和拆除，且架料由甲方提供时，甲、乙方双方办理完签收后，发生的周转架料用工均为乙方工作内容。周转架料进场堆码好后开始由乙方负责脚手架搭设、拆除、清理、保养、修补、堆码在甲方指令位置。架料归还时，乙方必须参加，并对归还量予以书面确认，对超出约定损耗的乙方应予以赔偿，甲方直接从结算中扣除。5、乙方必须按照甲方的要求，组织好施工现场的材料用工。具体内容包括：材料上车、卸车、吊装、搬运、堆码、维修、保养、归还等，满足现场文明施工要求。若乙方不按甲方要求完成工作，借故拖延、要挟甲方增加费用，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方结算款中扣除，并将视情况处违约罚金。6、材料的使用管理：6.
29、1 甲方将按照超耗处违约罚金的原则，对乙方超耗的材料，除按原采购价赔偿外，还应追加原值10%的处违约罚金。6.2 甲方有权对乙方的任何浪费材料的行为进行处罚，甲方根据情节轻重给予处罚，处违约罚金金额200-1000 元/次；在工程结算中直接扣除，同时甲方保留要求乙方赔偿材料原价值的权利。6.3 所有提供到现场的主要材料实行以售代领制，甲、乙双方必须会同验收数量和质量，并同时办理销售划拨手续，乙方对到场主要材料有保管职责。乙方必须按定额和相关规定标准用料 ，所有超耗、损坏、丢失都应由乙方承担。具体结算方式为竣工决算时对分包队领用材料汇总，项目预算员、成本员根据所有工程报量作出工料分析，对照劳务分
30、包队的实际领用消耗计算出节超额，超耗部分根据销售金额增加5%管理费，予以扣除。7、材料退场：7.1 乙方负责材料退场时的材料保养、堆码。若乙方无故拖延怠工，或以此要求增加费用，甲方将委托其他劳务方进行此项工作，所发生的费用直接从乙方结算款中扣除，并将视情况处以100元/次处违约罚金。7.2 材料退场时，乙方应指派负责人及时与甲方交验退场材料的数量、质量。若乙方擅自不与甲方交验退场材料的数量，则材料盈亏数额以甲方材料员统计数额为准。8.7甲方质量管理要求的材料，应进行维修并达到要求后退还，否则，应由乙方负责赔偿。7.4施工过程中发生其他分包单位使用乙方已领用的各类材料时，乙方必须征得甲方同意并办
31、理完书面移交手续后，其他分包单位才能使用，否则由此造成的一切材料损失全部由乙方承担。十六、机械设备、工具及劳保用品1、甲方仅提供 / 设备，除此以外的机械设备均有乙方自行负责并满足施工要求，乙方不得以此要求甲方增加任何费用，也不得与甲方发生任何经济和法律纠纷。2、乙方提供的中小型机械设备、小型工器具应满足国家、行业相关规定，否则甲方有权拒绝该机械设备在现场使用。3、工人所需的所有劳保用品均由乙方自备。包括但不仅限于所列品种，如：手套、安全帽、电工胶鞋、劳保服（需统一着装）、安全带、电焊防护罩、雨衣、电焊眼镜等。十七、临时设施临时设施无偿提供。若有损坏，乙方按原价赔偿。十八、冬雨季施工1、乙方应
32、按甲方制订的冬雨季施工措施组织施工，确保工程质量达到业主的要求。 2、完成冬雨季施工措施所发生的人工费用已包含在总价中。十九、保修1、本工程保修期为24个月，保修期从甲方承建的单位工程竣工验收合格之日开始计算。乙方在保修期内无偿维修。乙方在接到甲方的维修通知后 3 天内不予维修，甲方另外安排施工力量维修，所发生的费用从乙方的保修金中扣除，另扣除该项分包工程保修金总额的 5 %作为甲方管理费。2、本合同保修金在保修期满扣除因乙方原因造成的保修扣款后，余款在保修期满后一次性无息付清。二十、环境保护与职业安全健康1、乙方进场前必须接受甲方的入场教育。2、乙方在施工过程中应严格遵守 重庆 市有关环境保
33、护的相关条例和该工程所在地部队营院的管理制度，最大限度的控制扰民和民扰问题。如果乙方在 重庆 市规定的施工期间施工噪音超过国家规定，则由乙方自行解决由此引起的扰民和民扰问题，甲方不承担由此引起的工期和费用的责任，如果乙方在 重庆 市规定的施工期间施工噪音不超过国家规定，但仍引起了扰民和民扰问题，则由乙方和甲方共同向业主办理工期和费用签证，由业主解决扰民及民扰事件，并承担发生的全部费用。3、乙方在施工过程中应控制粉尘污染，如被政府有关部门警告，则按 1000 元/次的处违约金；如果政府部门有罚款，也应由乙方全部承担。4、乙方应保持生活区的清洁卫生环境，严禁随地乱扔、乱抛生活垃圾，禁止随地大小便，
34、一切污物都应排放到指定地点。建筑材料禁止带入生活区。5、对土堆、砂堆进行防护措施，以防刮风时造成尘土飞扬，如有发生甲方将对乙方做出相应的处罚与整改。6、对环境影响的其他控制措施：1、有毒有害废弃物排放控制；2、制定扬尘、噪声、废水、废渣等预防的专项措施二十一、合同内容的变更和解除1、乙方不能满足工期、质量或业主（甲方）对承包范围有调整（变更），甲方有权调整合同承包的内容，乙方无权要求任何补偿，并继续完成履行其余合同内容。2、甲方认为有必要时，以书面函件通知乙方，自乙方收到函件之日起，本合同解除。甲方根据乙方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后，支付乙方剩余工程款。3、工程项目停工达两个月
35、时，本合同自行终止，乙方不得以任何理由向甲方提出赔偿请求；乙方对停工没有过错的，因停工造成的损失双方各自承担；乙方有过错的，应按本合同第二十三条的约定承担因此给甲方造成的全部损失。合同终止后，乙方应立即退场，妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并按本合同第七条约定同甲方办理已完工程结算手续。二十二、违约责任1、经甲方认定，工程质量、工期、安全等任何方面达不到合同要求时，乙方应本合同相应条款承担违约责任。2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴现象，否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付 2000 元违约金。3、乙方必须确保工程连续施工，
36、不得因甲方付款不到位、资金、劳务力等任何原因，未经甲方书面同意停工、擅自调出施工人员或怠工等，否则视为乙方违约。甲方另行安排其他分包单位进场，乙方同意甲方对已完工程不支付工程价款，作为乙方向甲方承担的违约责任。4、乙方履行合同中有任何形式的违约，除按合同约定向甲方支付违约外，给甲方造成损失的，还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方的直接损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方承担的责任等。违约金及损失赔偿甲方有权随时从乙方向甲方缴纳的履约保证金中直接扣除，履约保证金不足部分，甲方有权随时从应付乙方的工程款中直接扣除，并无需事先通知乙方或征得乙方同意。上述款项全部扣除后仍不足
37、以赔偿的，甲方向乙方继续追偿，直至乙方全部偿清。二十三、争议的解决双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷；协商或调解不成提起诉讼的，由合同签订地人民法院管辖。双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2、调解要求停止合同工作，且为双方接受；3、仲裁机构要求停止合同工作；4、法院要求停止合同工作。二十四、组成合同的文件组成本合同的文件1、本合同条件款2、标准、规范及有关技术文件3、双方签订的书面补充协议、往来函件、会议纪要等；上述文件规定相互矛盾时，以排列在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以生效时间在后的为准；序列、时间均相同的或在同一份文件规定相互矛盾的，由甲方选择适用，乙方无任何异议。二十五、合同生效1、合同订立时间： 年 月 日2、合同订立地点： 3、本合同在签订安全合同、交纳完履约保证金后经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。4、本合同正本一式二份，双方各执一份；副本一式六份，双方各执三份。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：乙方收款人：乙方账号：合同签订时间： 年 月 日合同签订地点： 附件：（包括小型机具、辅材、工人名单、公司相关规章制度等）专心-专注-专业