《建设工程施工劳务承包协议(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务承包协议(共8页).doc（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上建设工程施工劳务承包协议甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规及规章制度之规定，在平等、自愿的基础上，经协商，现就工程劳务承包事项，订立本协议。一、工程概况工程名称： ；工程地点： ；质量等级： 合格 ； 合同工期： 180天 ；开工日期： ； 竣工日期： 。二、合同价款本协议价款： 元整（小写 。本价款为暂定价款，实际价款以工程决算价为准），本价款是乙方完成本协议中的工程施工内容及招标文件所要求全部内容所需的一切费用及风险在内的所有价款，除此之外，非经协商一致，甲方不再向乙方支付任何款项。三.承包范围和方式1.乙方应
2、按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同和建设单位发包的工程施工图纸及招标文件的全部相关内容，负责承包施工。2.本协议采用包工程质量、包安全文明施工、包费用、节约归已、超支不补的方式包给乙方。由乙方对本工程负全责，全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同、补充协议和本协议。四、项目经理、技术负责人甲方委派 担任本工程项目经理职务（ 职称），负责该工程施工质量及安全生产等全面管理工作；委派 担任本工程副项目经理职务（ 职称），协助项目经理开展工作；委派 担任本工程技术总负责人（ 职称），负责本工程全面施工技术管理及工程质量，安全生产专项工作。五、材料的供应与检验1、甲方委托乙方自行采购全部材
3、料。业主自供材货款，在支付工程款时由业主在工程款中代扣。2、乙方以项目部或甲方名义或乙方自己的名义进行的材料采购行为，一切不利的法律后果均由乙方和行为人承担连带责任。六、质量、工期1.按照国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准等，该工程必须达到本合同约定的质量等级标准。若验收时，工程质量达不到合同约定的质量等级标准，乙方应向甲方支付本协议总价款的1%，作为违约赔偿。同时，乙方还必须在甲方指定的期限内，独自负责返工。返工后的工程质量必须达到合同约定的工程质量等级标准，因返工造成的一切费用和支出均由乙方独自提供。2乙方为本项目工程质量第一负责人，在工程施工中，要加强施工现场
4、管理，确保工程质量，决不偷工减料，严格按图纸施工，遵守施工规范，并做好现场施工的原始记录及相应资料的报验工作。3.乙方要严格遵守合同工期，做到安全文明施工。如工期滞后或发生重大事故等问题，受到上级或业主的批评或发函谴责的，乙方自愿向甲方赔偿名誉及经济损失1万元3万元。受到网上通报或上“黑名单”等严重影响公司形象的，由乙方承担一切经济损失和法律责任。同时自愿向公司赔偿名誉及经济损失5万元30万元。同时，乙方还应当及时与有关部门协调，尽快撤销“黑名单”。若自被通报或上“黑名单”之日起，一个月之内，乙方还不能消除影响的，乙方自愿加倍赔偿甲方损失。4.乙方要认真履行本工程合同，按期交工。如不能按期交工
5、，本合同继续有效，直到交工为止，但乙方应承担因延期交工而发生的各项费用，并承担因此而产生的一切不利的法律后果。七、安全文明施工1.乙方为本项目安全生产的第一负责人，必须严格按照国家安全生产法、安全生产管理条例、各种机械设备操作规程等法律法规、规章制度及甲方内部规章制度进行安全施工，严格落实有关安全生产工作的各项管理制度及相关规定，严禁违章作业。如因违反法律法规、国家政策及甲方规章制度等，而发生的安全事故，乙方应承担因此而产生的一切不利法律后果。2.乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负一切责任。在施工及材料的采购、运输等工程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故等，均由乙方
6、负责解决和承担，甲方不承担任何经济和法律责任。3乙方应认真执行劳动法、劳动合同法等法律法规和相关规章制度，为施工人员办理人身意外伤害保险、工伤等社会保险。一切保险费用均由乙方承担。4.乙方在工程施工期间杜绝利用甲方名称和工程项目部名称与任何单位和个人进行材料、设备赊欠，资金借贷，担保抵押等活动。由此发生的一切债权债务纠纷和法律责任均由乙方全部承担。5.乙方要保证农民工工资按时足额发放，要严格执行建设领域农民工工资支付管理暂行办法，及公司农民工工资发放管理规定。如拖欠农民工工资，甲方有权从工程款中扣除直接支付农民工。如因此造成上访闹事或发生恶意讨薪等，乙方要承担3万元6万元违约赔偿并积极消除影响
7、。6.甲乙双方共同严格执行本协议各项条款，团结互助，友好合作，共同打造精品工程。如在工程施工中发生打架、斗殴、群体闹事事件，乙方应向甲方每次赔偿3000元-50000元，并由乙方负责消除由此给甲方带来的一切不良影响。7.为方便工程施工及资料报验，乙方向甲方申请，甲方应尽快刻制项目公章、财务用章等印章，并由甲方交由乙方使用。乙方不得私自刻章。否则，乙方必须承担一切经济损失并承担刑法第280条规定的法律责任，甲方保留提请有关机关以“伪造企业印章罪”追究乙方及其有关责任人员的权利。八、工程成本核算和竣工结算公告 工程竣工前，乙方应进行工程竣工结算公告，通知有关人员进行清算。告知有关材料供应商、机械设
8、备和架材租赁商、各施工队班组等在规定时间内进行债权债务登记、落实清算结算。乙方与民工、材料商、机械设备商等任何单位和个人发生的一切债权债务纠纷，均由乙方自行承担，与甲方无关。若发生欺诈、恶意拖欠、煽动停工闹事等事件，乙方应承担相应的经济和法律责任，并视情节，赔偿甲方名誉损失1万元5万元。九、争创优质工程、文明工地奖罚措施1.本工程质量标准为 合格 工程。若乙方创为“省级安全文明工地”或“省级优质工程”，奖励 元。2.乙方若达不到合同签订的工程质量标准，乙方同意返工并保证达到合同约定的工程质量标准，并承担由此产生的一切费用和法律责任。十、工程检查1.乙方对该工程要规范管理，坚持工程质量“三检制”
9、。严格执行集团公司检查规定，检查不走过场，实行重奖重罚。2.甲方定期、不定期对工程质量、安全文明施工情况进行检查，奖优罚劣，促进提高，检查费用由乙方支付。乙方要积极配合甲方对施工工程的监督、检查，如乙方不配合检查工作或刁难检查工作人员，乙方应向甲方支付2000元5000元的违约赔偿。十一、税费缴纳1.乙方在该工程施工中要遵纪守法，合法经营，照章纳税，积极上缴国家和当地政府有关税费，税票原件上交公司账务科保存备查。2.甲方收取该工程服务费2万元，该款不含各项税费及地方政府收取的有关费用，在签订本合同前一次性全部付清。十二、信誉金为确保工程质量和安全生产，在合同签订前，乙方同意交纳工程质量、安全、
10、农民工工资信誉保证金 万元（该保证金不计算银行利息）。乙方在施工中不执行合同条款，造成工程延期、工程质量低劣达不到规范要求，业主要求更换施工队伍或乙方中途自动退出，该款项作为罚金不再退还。乙方遵守合同约定，工程验收备案后返还。十三、工程款拨付及使用1.乙方同意遵守执行甲方和业主签定的工程款支付约定方法。在业主工程款未支付时保证不向甲方索要工程款及施工人员工资，保证工程正常施工。2.甲方为乙方办理银行转账等项服务。非合同签定者本人来办理工程款支付及转帐业务手续的，需提供合同签订人的身份证明、委托书和本人身份证明。为确保工程施工，甲方收到业主工程款后保证专款专用，杜绝截留、挪用，并及时足额拨付乙方
11、。乙方收到业主工程款后，保证专款专用，杜绝截留，挪用。甲方有权监督管理乙方工程款的支付发放。十四、工程资料整理为加强“终身负责制”的法律观念，提高工程质量，本工程竣工验收后，乙方把该工程资料整理装订成册，连同施工图纸一套、竣工备案书等报送甲方公司存档后进行该工程款结算。十五、杜绝分包或转包以甲方名誉中标的工程项目，所有权归属甲方，由乙方负责组织施工。但乙方不得以任何理由或其它方式分包、转卖给第三方，如发现乙方把中标的工程或施工合同转包或转卖给第三方，甲方有权立即收回本工程合同和一切证件、印章，并且停止乙方在本工程施工中的一切活动并依法收回非法所得。乙方按规定向甲方交纳赔偿金，赔偿给甲方造成的一
12、切经济损失。十六、违约责任1.乙方在工程施工中认真履行本合同，服从监督管理，保证不擅自中途退出，未经甲方批准，无论以任何理由擅自中途退出，给甲方造成不良影响，乙方自愿向甲方支付违约金5万元10万元，甲方不再退回乙方在前期工程施工的投入。2.甲乙双方共同严格执行本协议各项条款，否则，违约方必须赔偿守约方的一切经济损失，并向守约方支付工程总价款30%的违约金；双方都有违约行为的，各自承担相应的违约责任。十七、本合同书组成本合同书的组成部分包括：1.甲方与业主签订的建设工程施工合同及有关补充协议；2.中标通知书；3.业主下发的工程施工招标文件；4.工程施工完整施工图纸；5.工程量清单、招标文件、招标答疑；6.预算书和工程报价书；7.甲乙双方签订的本建设工程劳务施工合同书；8.乙方制定的本工程施工方案、施工组织计划；9.本工程施工承包人的承诺书和劳务施工安全责任合同书；10.工程竣工验收备案书；11.其他相关资料。 十八、纠纷解决本合同未尽事宜，甲乙双方另行友好协商，若协商未能达成共识，同意由甲方所在地仲裁机构仲裁或人民法院以诉讼的方式解决。本协议书一式肆份，甲乙双方各贰份，具有同等法律效力。双方盖章或签字后生效。十九、补充条款 。甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：代 表（盖章）： 代 表（盖章）： 联系电话：年 月 日 年 月 日专心-专注-专业